00325261
Obec Jenkovce
Jenkovce 210, Jenkovce, 07252, SVK
46465081
RI - PEX s.r.o.
Slnečná 15, Rozhanovce, 04442, SVK
MATERSKÁ ŠKOLA - ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
stavebné práce, zateplenie
Stavebná práca, Tovar, Služba
|
1. MATERSKÁ ŠKOLA - ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Realizácia stavebných prác v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou za účelom zníženia energetickej náročnosti bežne prevádzkovanej budovy materskej školy. Stavebné práce ako predmet zákazky sú opísané jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek uvedených v prílohe, t.j. v projektovej dokumentácii, nákresoch a výkaze-výmere. |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| Realizácia stavebných prác má byť vykonaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, výkazom-výmerom v rozsahu príloh a v súlade s platnou právnou legislatívou. | áno |
| Názov |
| 1. Dodávateľ vyhlasuje, že: 1). je hospodárskym subjektom, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa §32 v spojení s §152 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVO), 2). je hospodárskym subjektom, vedeným v registri partnerov verejného sektora. |
| 1.1. Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zákazky (ďalej len "Dielo") v zmysle príslušnej platnej právnej legislatívy a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. Dodávateľ vyhlasuje, že pri realizácii Diela uplatní svoju odbornú spôsobilosť a bude postupovať v zmysle zmluvných podmienok. |
| 2. Realizáciou časti Diela môže Dodávateľ poveriť inú osobu (ďalej len "subdodávateľ"), pričom za kvalitu realizácie Diela subdodávateľom zodpovedá Dodávateľ tak, ako by Dielo realizoval sám. Dodávateľ vyhlasuje, že nezadá plnenie Diela vo viac ako 50% podiele subdodávateľom. Dodávateľ vyhlasuje, že subdodávateľ bude hospodárskym subjektom, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa §32 v spojení s §152 ZoVO, pričom pri realizácii Diela uplatní svoju odbornú spôsobilosť v zmysle príslušnej platnej legislatívy a technických noriem SR a EÚ. |
| 2.1. Dodávateľ vyhlasuje, že so subdodávateľom ako hospodárskym subjektom uzavrie alebo uzavrel písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti Diela. Dodávateľ vyhlasuje, že predloží dokument, v ktorom uvedie podiel plnenia zo zmluvy v % a v €, ktorý má Dodávateľ v úmysle zabezpečiť subdodávateľom ako aj uzavretú zmluvu so subdodávateľom alebo jej ekvivalent (napríklad, zmluvu o budúcej zmluve). |
| 3. Dodávateľ vyhlasuje, že v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží všetky platné doklady v zmysle vyššie uvedených bodov 1. až 2.1., pričom nepredloženie aspoň jedného dokladu v uvedenej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok alebo uplatnenia sankcie vo výške 3000€ za každý v uvedenej lehote nepredložený doklad. |
| 4. Predložením ponuky Dodávateľ potvrdzuje skutočnosť, že sa riadne a zodpovedne oboznámil s opisom Diela, projektovou dokumentáciou, jeho technickou a funkčnou špecifikáciou uvedenou vo formulári a jeho prílohách, sú mu zrozumiteľné uvedené zmluvné podmienky a požiadavky na realizáciu Diela, ku ktorým nemá žiadne výhrady. Dodávateľ vyhlasuje, že nim predložená ponuka je v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom-výmerom. |
| 5. Dodávateľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy zvážil, odborne a zodpovedne posúdil všetky možné aj nepredvídané riziká spojené s realizáciou Diela, pričom zobral do úvahy rozsah/kvantitu a kvalitu ním navrhnutých použitých materiálov/tovarov/technologických postupov, prác a služieb, potrebných na riadne plnenie zmluvy uvedených v nim predloženej ponuke v súlade so zmluvnými podmienkami a projektovou dokumentáciou. |
| 6. Dodávateľ sa zaväzuje zhotoviť kompletné Dielo zodpovedne a odborne v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi technickými predpismi, podmienkami zmluvy a podľa schváleného projektu v súlade s výkazom-výmerom, bez akýchkoľvek technických nedostatkov, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a kvantitatívnych technických podmienok. Dodávateľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať v čase jeho odovzdania a prevzatia všetky zmluvne dohodnuté vlastnosti a nebude mať vady, znižujúce hodnotu alebo schopnosť jeho využitia. |
| 7. Dodávateľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo podľa tejto zmluvy riadne a včas. Realizácia Diela sa začne dňom prevzatia staveniska po nadobudnutí účinnosti Zmluvy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska a ukončí Dielo dňom jeho protokolárneho odovzdania najneskôr v lehote do 10.10.2017. V prípade nedodržania termínu odovzdania Diela Objednávateľ má právo požadovať sankciu vo výške 0,05% z celkovej hodnoty Diela za každý deň omeškania. |
| 8. Dodávateľ vyhlasuje, že v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží podrobný rozpočet, vrátane rozpisu sadzby DPH, ceny bez DPH, ceny s DPH, v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy, pričom jeho nepredloženie v uvedenom rozsahu a v uvedenej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| 9. Dodávateľ vyhlasuje, že v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží Objednávateľovi platné osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, pričom osoba uvedená v osvedčení bude riadiť a koordinovať realizáciu Diela. Nepredloženie dokladu v uvedenej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok alebo uplatnenia sankcie vo výške 3000€. |
| 10. Odovzdanie a prevzatie Diela potvrdia Zmluvné strany po jeho úplnej realizácii podpísaním Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého súčasťou budú najmä doklady: atesty, certifikáty, osvedčenia, vyhlásenia o zhode použitých materiálov a výrobkov, kópia stavebného denníka, projekt skutočného vyhotovenia Diela, rozhodnutia, revízne správy, doklady o uložení stavebného odpadu, protokoly o skúškach kvality, záručné listy, návody na použitie (ak ich potreba vyplynie z realizácie Diela), atď. Stavebný dozor parafuje vykonané stavebné práce uvedené v stavebnom denníku a faktúru. |
| 11. Dodávateľ sa zaväzuje a vyhlasuje, že pri realizácii Diela použije certifikovaný zatepľovací systém v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Zároveň sa Dodávateľ zaväzuje a vyhlasuje, že pri realizácii Diela nepoužije žiadne materiály, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov uvedených v projektovej dokumentácii. |
| 12. Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť poistenie zodpovednosti za škody spôsobené jeho činnosťou (vrátane činnosti subdodávateľov) pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ vyhlasuje, že v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predloží Objednávateľovi zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu/zmluvu o budúcej zmluve, pričom jej nepredloženie v uvedenej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
| 13. Objednávateľ vyhlasuje, že odovzdá Dodávateľovi projektovú dokumentáciu pre realizáciu Diela v listinnom vyhotovení a neocenený výkaz-výmer v požadovanom editovateľnom formáte (napr. MS EXCEL) a všetky doklady, rozhodnutia a príslušné povolenia nevyhnutné na začatie realizácie prác na Diele v deň odovzdania a prevzatia staveniska. |
| 14. Dodávateľ vyhlasuje, že Dielo bude spĺňať technické požiadavky a štandardy podľa platných legislatívnych predpisov (zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška MDVRR SR č.364/2012 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a technických noriem, najmä STN 73 0540-2. |
| 15. Dodávateľ zabezpečí stavenisko v súlade s platnou právnou stavebnou legislatívou s cieľom, aby počas realizácie Diela a počas celej lehoty výstavby nedošlo na stavbe k poškodeniu alebo ohrozeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. Objednávateľ poskytne na uvedený účel súčinnosť. Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia Diela počas celej doby jeho realizácie. Objednávateľ vzhľadom na povahu prevádzky školy požaduje priebežné denné upratovanie. |
| 16. Dodávateľ vedie od prevzatia staveniska až do protokolárneho prevzatia Objednávateľom zhotoveného Diela stavebný denník. Zmluvné strany sa dohodli, že pri vedení stavebného denníka sa budú riadiť ustanoveniami § 46 b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. K zápisu Dodávateľa v stavebnom denníku sa stavebný dozor vyjadrí do 3 pracovných dní od vykonania tohto zápisu, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi meno a kontakt osoby vykonávajúcej stavebný dozor do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy. |
| 17. Dodávateľ sa zaväzuje, že v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy doručí písomne listom alebo elektronicky identifikačné údaje osoby oprávnenej konať v jeho mene v rozsahu: meno, priezvisko, pozícia/funkcia, kontaktné údaje: tel.číslo/mobil, e-mailovú adresu v zmysle §7b časť 6 zákona č.82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Uvedená povinnosť platí počas celej lehoty realizácie Diela vždy, keď dôjde k zmene fyzickej alebo právnickej osoby. Za dodržiavanie tohto zákona je v plnom rozsahu zodpovedný Dodávateľ. |
| 18. Ak cena Diela bude najmenej o 10 % nižšia ako je cena plnenia ponuky s druhou najnižšou cenou Diela, Dodávateľ predloží v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a bez výzvy Objednávateľa písomne v listinnej forme doklady, dokumenty, vyjadrenia, ktorými preukáže schopnosť reálnej realizácie Diela v požadovanej kvalite podľa požiadaviek uvedených Objednávateľom vo formulári, projektovej dokumentácii, nákresoch, výkaze-výmere a v zmluve, bez ujmy na požadovanej kvalite Diela. |
| 19. Ak cena Diela bude najmenej o 15 % nižšia ako je aritmetický priemer cien ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou Diela, Dodávateľ, ktorý predložil ponuku s najnižšou cenou, predloží v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a bez výzvy Objednávateľa písomne v listinnej forme doklady, dokumenty, vyjadrenia, ktorými preukáže schopnosť reálnej realizácie Diela v požadovanej kvalite podľa požiadaviek uvedených Objednávateľom vo formulári, projektovej dokumentácii, nákresoch, výkaze-výmere a v zmluve, bez ujmy na požadovanej kvalite Diela. |
| 20. Ak sa Objednávateľ v sprievodnej projektovej dokumentácii, výkaze-výmere, v prílohe pre nemožnosť dostatočne presného a zrozumiteľného opisu technických požiadaviek Diela, odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu/výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to Dielo nevyžaduje, Objednávateľ umožňuje aj ekvivalentné riešenie, ktoré bude kvalitatívne rovnaké alebo lepšie so splnením ďalšieho bodu. |
| 21. Ak Dodávateľ ponúkne ekvivalentné plnenie, je povinný v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predložiť písomné potvrdenie o tom, že ním ponúknutý tovar/výrobok/stavebný postup/technologický postup je ekvivalentný s tým, ktorý požaduje Objednávateľ a je kvalitatívne rovnaký alebo lepší s odborným odôvodnením. Kvalitatívne horšie navrhnuté riešenie je neprípustné a ponuka s takým riešením bude vylúčená. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť tovar, technológie, technologický postup nižšej kvality a akosti ako zadefinované v projektovej dokumentácii a vo výkaze-výmere. |
| 22. Zmluvné strany súhlasia s tým, že ak Dodávateľ nedoručí dokumenty požadované v predchádzajúcich bodoch v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy, alebo Objednávateľ zistí, že počas realizácie Diela doklady stratili platnosť alebo boli nepravdivé, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy, resp. zmluvných podmienok s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok alebo uplatnenia sankcie vo výške 3000 € za každý nedoručený dokument. |
| 23. Dodávateľ vopred, v lehote 3 dní pred plánovaným zakrytím prác vyzve Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Dodávateľ zabezpečí fotodokumentáciu, ktorú odovzdá Objednávateľovi v deň prevzatia Diela. Nedoručenie výzvy v lehote umožňuje Objednávateľovi požiadať Dodávateľa, aby na vlastné náklady zabezpečil odkrytie a opakovane zakrytie predmetných prác, a uvedenie danej časti Diela do pôvodného stavu. |
| 24. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečí hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu Diela alebo jeho časti a to až do doby protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom jeho protokolárneho prevzatia. |
| 25. Dodávateľ zabezpečí, aby jeho osoby na stavenisku nepožívali alkoholické nápoje, návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonať dychovú skúšku pre zistenie prítomnosti alkoholu v dychu osoby Dodávateľa a v prípade pozitívneho nálezu pri porušení tohto bodu je Objednávateľ oprávnený za každý jednotlivý prípad porušenia zákazu použitia alkoholických nápojov na stavenisku vykázať takú osobu zo staveniska. Uvedené vyplýva z povahy školského zariadenia. |
| 26. Objednávateľ môže (v prípade, ak osoby/zamestnanci Dodávateľa pri realizácii Diela: - sa správajú nevhodne, neodborne, -sú nespôsobilé, -svojím konaním/zdržaním sa konania spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu Objednávateľovi), požiadať Dodávateľa, ak nastane aspoň jedná z vyššie uvedených skutočností, o ich náhradu inou osobou, o zamedzenie vstupu takej osoby na stavenisko, pokiaľ Objednávateľ nedá súhlas na možnosť ich pôsobenia pri realizácií Diela. |
| 27. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia svojich zamestnancov a iných osôb vykonávajúcich činnosť pre Dodávateľa alebo v jeho mene (pracovníkov subdodávateľa). Napríklad, zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Nariadenie vlády č.387/2006 o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci a vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení. |
| 28. Dodávateľ zabezpečí a v plnom rozsahu zodpovedá za to, že ním prevzaté stavenisko bude spĺňať podmienky nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. |
| 29. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Dodávateľ vykoná opatrenia proti požiarom na stavenisku pred začatím realizácie Diela, preškolí v oblasti ochrany pred požiarmi svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré sa jeho prostredníctvom budú podieľať na jeho realizácií. |
| 30. Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade s platnou právnou legislatívou a so všeobecne záväznými nariadeniami. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko Dodávateľ. V prípade neodôvodneného neprevzatia staveniska je Dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za každý aj začatý deň neprevzatia staveniska, až do jeho prevzatia, alebo do momentu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. |
| 31. Dodávateľ zabezpečí kompletné vybavenie, trvalé a správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov svojimi zamestnancami ako aj zamestnancami subdodávateľov (ak ich má) počas realizácie Diela v zmysle Nariadenia vlády SR č.395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov. |
| 32. Uvedené zmluvné podmienky a VZP OPETu EKS sú pre obe zmluvné strany záväzné. |
| 33. Záruka na Dielo je 60 mesiacov odo dňa jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom a vzťahuje sa na poruchy zapríčinené osobami Dodávateľa. |
| 34. Dodávateľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, správneho konania voči nemu, o vstupe Dodávateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných orgánov, aj o iných skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie, povahu a účel zmluvy. |
| 35. Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie realizácie Diela spôsobené vyššou mocou. Začiatok, koniec aj charakter pôsobenia vyššej moci musí byť písomne zdokumentovaný a podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak plnenie realizácie Diela bude nemožné pre pôsobenie vyššej moci počas troch mesiacov, ktorákoľvek zmluvná strana môže požiadať o úpravu zmluvných podmienok. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. |
| 35.1. Za vyššiu moc sa považuje, napr.: vyhlásenie vojny prezidentom SR, výkon opatrení na predchádzanie ochoreniam vyhlásený Úradom verejného zdravotníctva SR znemožňujúci realizáciu Diela; živelná pohroma vyhlásená obcou, (živelná pohroma, napr.: mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok). |
| 36. Projektová dokumentácia, vyplnený výkaz-výmer a iná sprievodná dokumentácia stavby, doklady a dokumenty predložené po uzavretí zmluvy aj počas realizácie Diela budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. |
| 37. Všetky zmluvné sankcie a pokuty sú splatné na základe osobitnej faktúry do 14 dní od termínu jej vystavenia. Úhradou zmluvných pokút nie sú dotknuté práva Objednávateľa na náhradu škody. |
| 38. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie Diela bude zabezpečovať fotodokumentáciu uskutočnených prác, obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté. |
| 39. Dodávateľ vyhlasuje, že nepožaduje preddavok na realizáciu Diela. |
| 40. Objednávateľ vyhlasuje, že neposkytne preddavok na realizáciu Diela. |
| 41. Objednávateľ/poskytovateľ finančnej pomoci na základe fakturácie uhradí maximálne 90% z ceny Diela. Objednávateľ/poskytovateľ finančnej pomoci má právo zadržať čiastku 10% z ceny Diela s DPH ako zádržné pre zabezpečenie odstránenia vzniknutých vád/nedorobkov zistených na preberacom konaní a uvedených v preberacom protokole, ktoré Objednávateľ/poskytovateľ finančnej pomoci uhradí najneskôr do 30-tich dní po odstránení všetkých vád/nedorobkov. Dodávateľ sa zaväzuje, že ak nastane uvedený stav, tak zistené vady/nedorobky Dodávateľ odstráni na vlastné náklady a v lehote určenej Objednávateľom. |
| 41.1. pokračovanie: V prípade, ak Dodávateľ nesplní záväzok uvedený v predchádzajúcom bode, má Objednávateľ/poskytovateľ finančnej pomoci právo odstrániť zistené vady/nedorobky svojpomocne alebo prostredníctvom inej osoby a Dodávateľ sa zaväzuje, že v takom prípade nebude nárokovať na úhradu zádržného. Ak nenastali dôvody na uplatnenie zádržného, t.j. pri prevzatí zhotoveného Diela neboli zistené vady/nedorobky, Objednávateľ/poskytovateľ finančnej pomoci vráti zádržné v lehote do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia zhotoveného Diela, t.j. uhradí celú fakturovanú sumu. |
| 42. Dodávateľ, ktorý predloží ponuku ako neplatca DPH t.j. bez DPH, prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia Dodávateľa na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH, t.j. nebude pripočítaná výška DPH. |
| 43. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru/daňový doklad na základe zrealizovaného Diela spolu so súpisom skutočne realizovaných prác potvrdeným oboma zmluvnými stranami, tvoriacim neoddeliteľnú súčasť faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia jej bezchybného vyhotovenia Objednávateľovi. |
| 44. Zmluvné strany sa zaväzujú, že cena Diela je cenou pevnou a konečnou. K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zákonných zmien v oblastí daní, hlavne DPH. Cena za Dielo je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. |
| 45. Predložením ponuky Dodávateľ sa zaväzuje a potvrdzuje skutočnosť, že ním stanovená Cena za Dielo uvedená vo výkaze-výmere v súlade s projektovou dokumentáciou, je úplná a záväzná, zahrňa všetky priame a nepriame náklady, poplatky a úhrady Dodávateľa spojené s realizáciou Diela podľa zmluvnej špecifikácie a jej príloh, a nesmie byť zvyšovaná. Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať Dielo vrátane dopravy, odbornej inštalácie a montáže tovarov a materiálov. |
| 46. Dodávateľ vyhlasuje, že cena Diela zahŕňa všetky náklady na: materiálové, dopravné a vedľajšie náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku Objednávateľa, dočasné napojenie elektriny a vody, zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre verejnosť podľa príslušných predpisov, mzdové a vedľajšie mzdové náklady, náklady na dočasné dopravné značenie počas realizácie Diela (ak vyplynie takáto potreba), |
| 46.1. pokračovanie: náklady na vydanie nevyhnutných rozhodnutí, povolení a revízií potrebných pre riadne zhotovenie a odovzdanie Diela, vydanie porealizačného geodetického zamerania Diela, ak je povinné, vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela, ak je povinné, náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebného odpadu v súlade so všeobecne platnými predpismi, možnosť farebného riešenia fasády zo strany Objednávateľa, ktorý je oprávnený vybrať si zo všetkých farieb vzorkovníka daného zatepľovacieho systému bez navýšenia ceny za Dielo, akékoľvek ďalšie nepomenované náklady. |
| 47. Zmluvné strany súhlasia so sankciami: a)Pri omeškaní Dodávateľa s riadnym zhotovením Diela v zmluvných lehotách, uhradí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela za každý deň omeškania. b)Pri omeškaní Dodávateľa na odstránení vád a nedorobkov zhotoveného Diela v zmluvných lehotách, Dodávateľ uhradí protistrane zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň a každý prípad omeškania zvlášť. c)Pri omeškaní Dodávateľa s odstraňovaním vád počas plynutia záručnej doby, Dodávateľ uhradí protistrane zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý deň a každý prípad omeškania zvlášť. |
| 48. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že poskytovateľ finančných prostriedkov neposkytne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu Objednávateľovi finančné prostriedky na realizáciu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od zmluvy z tohto dôvodu, nevzniká žiadnej zo zmluvných strán nárok na akékoľvek zmluvné alebo finančné plnenie. Dodávateľ vyhlasuje, že s vyššie uvedeným v plnom rozsahu súhlasí a nemá voči uvedenému výhrady. Odstúpenie musí mať písomnú formu a nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia Dodávateľovi. |
| 49. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy počas realizácie Diela v prípade, ak Dodávateľ vykonáva Dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy alebo v rozpore s predloženou a odsúhlasenou projektovou dokumentáciou alebo v rozpore so súhlasom s ohlásenými stavebnými úpravami, a nevykoná nápravu napriek upozorneniu Objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu tento poskytol. Odstúpenie musí mať písomnú formu a nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia Dodávateľovi. |
| 50. Ak Dodávateľ v určenej lehote nepredloží aspoň jeden z platných požadovaných uvedených dokladov, alebo aspoň jeden predložený doklad bude neplatný alebo nepravdivý, považuje sa to za odmietnutie uzavretia tejto zmluvy, resp. za neposkytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na jej uzavretie. Uvedená skutočnosť je odstúpením od zmluvy zo strany Dodávateľa. |
| 51. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy s Dodávateľom, Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu s Dodávateľom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí, pričom ten je povinný v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predložiť všetky platné požadované doklady v zmysle vyššie uvedených bodov. Nepredloženie aspoň jedného dokladu v uvedenej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok alebo uplatnenia sankcie vo výške 3000€ za každý v uvedenej lehote nepredložený doklad. |
| 52. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy aj s vyššie uvedeným Dodávateľom, Objednávateľ môže uzavrieť zmluvu s Dodávateľom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, pričom ten je povinný v lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy predložiť všetky platné požadované doklady v zmysle vyššie uvedených bodov. Nepredloženie aspoň jedného dokladu v uvedenej lehote sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok alebo uplatnenia sankcie vo výške 3000€ za každý v uvedenej lehote nepredložený doklad. |
| 53. Dodávateľ strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacej s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o finančnom príspevku, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ a ním poverené osoby, NKÚ SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR/ES, poskytnúť im potrebnú súčinnosť. |
| 54. Zmluvné strany suhlasia s tým, že Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia Oznámenia Dodávateľovi, v ktorom Objednávateľ oznámi, že mu na plnenie tejto Zmluvy bola poskytnutá dotácia/finančný príspevok poskytovateľom pomoci (prostredníctvom doručovateľa, osobne alebo e-mailom, podľa výberu Objednávateľa). Objednávateľ odošle Dodávateľovi uvedené oznámenie v lehote do 3 (troch) pracovných dní nasledujúcich po dni prevzatia oznámenia od poskytovateľa finančnej pomoci. |
| Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
|---|
Košický, Slovenská republika
10.10.2017 10:00
1,00 celok v zmysle formulára a príloh (cena s DPH)
119 390,00
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
17.02.2017 16:30
23.02.2017 08:45
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 17.02.2017 17:47 - Vstupná ponuka | 111 999,60 | € | Cena s DPH |
| 23.02.2017 08:44 - Najvýhodnejšia ponuka | 94 498,99 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: