00314005
Obec Dolný Vadičov
Dolný Vadičov 123, Dolný Vadičov, 02345, SVK
35846542
EURO-KP, s.r.o.
Krivá 2, Bratislava, 81104, SVK
Zabezpečenie financovania a výstavby diela
Výstavba diela, financovanie nájomných bytov ŠFRB a Ministerstva dopravy,
Stavebná práca, Služba, Tovar
1. Zabezpečenie financovania a výstavby diela
|
|
---|---|
Funkcia |
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Objednávateľa pred začatím vykonávania Diela vypracovanie a zabezpečenie dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome poskytovanej formou úveru Štátnym fondom rozvoja bývania |
v zmysle zák.č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov pre účely realizácie Diela a vypracovanie a zabezpečenie dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu a dotácie na obstaranie technickej vybavenosti poskytovanej Ministerstvom dopravy výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v zmysle zák. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov pre účely realizácie Diela. |
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre Obstarávateľa podanie žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome poskytovanej formou úveru Štátnym fondom rozvoja bývania v zmysle zák.č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov pre účely realizácie Diela ako aj zastupovanie Obstarávateľa v konaní o uvedenej veci subjektom oprávneným poskytovať právne služby v Slovenskej republike. |
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pre Obstarávateľa podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu a dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zmysle zák. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pre účely realizácie ako aj zastupovanie Obstarávateľa v konaní o uvedenej veci subjektom oprávneným poskytovať právne služby v Slovenskej republike. |
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zmluva o úvere respektíve iná obdobná zmluva o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome poskytovanej formou úveru Štátnym fondom rozvoja bývania v zmysle zák.č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov nebude pre účely realizácie Diela uzavretá medzi Obstarávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania najneskôr v lehote do 7 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. |
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu poskytovanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle zák. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov nebude pre účely realizácie Diela uzavretá medzi Obstarávateľom a Ministerstvom dopravy a Slovenskej republiky najneskôr v lehote do 7 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. |
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti poskytovanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle zák. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov nebude pre účely realizácie Diela uzavretá medzi Obstarávateľom a Ministerstvom dopravy a Slovenskej republiky najneskôr v lehote do 7 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. |
Odmena Zhotoviteľa za zabezpečenie vypracovanie dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome poskytovanej formou úveru Štátnym fondom rozvoja bývania v zmysle zák.č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov pre účely realizácie Diela ako aj odmena za podanie uvedenej žiadosti a zastupovanie Objednávateľa v konaní o uvedenej žiadosti je zahrnutá v cene Diela. |
Odmena Zhotoviteľa za zabezpečenie vypracovanie dokumentov potrebných pre podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu a dotácie na obstaranie technickej vybavenosti poskytovanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle zák. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov pre účely realizácie Diela ako aj odmena za podanie uvedenej žiadosti a zastupovanie Objednávateľa v konaní o uvedenej žiadosti je zahrnutá v cene Diela. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo. |
Miesto vykonania Diela sa nachádza na území okresu Kysucké Nové Mesto a bude oznámené Zhotoviteľovi po uzavretí zmluvy |
Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s vykonávaním Diela skôr ako budú pre účely realizácie Diela uzavretá zmluva o úvere alebo iná zmluva o poskytnutí podpory na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome poskytovanej formou úveru Štátnym fondom rozvoja bývania v zmysle zák.č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov medzi Obstarávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania |
Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s vykonávaním Diela skôr ako budú pre účely realizácie Diela uzavretá zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomného bytu poskytovanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle zák. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov medzi Obstarávateľom a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Dielo | ks | 1 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Projekt diela | príloha OF |
Rozpočet diela | príloha OF |
Harmonogram diela | príloha OF |
Názov |
„Časť Diela“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie neoddeliteľná časť celého Diela, ktorá je určená ako časť Diela v Harmonograme prác a ktorú nie je možné od Diela ako celku oddeliť. |
„Dielo“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie stavba s názvom „Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy stavby č.s.120 s vyhotovením nájomného bytového domu“ zhotovená v zmysle tejto zmluvy a všetky jej časti a súčasti podľa Projektovej dokumentácie a podľa Stavebného povolenia. |
„Harmonogram prác“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie harmonogram prác vykonávaných pri realizácii Diela, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. |
„Pozemok“ sa pre účely tejto zmluvy rozumejú pozemky vo vlastníctve Objednávateľa alebo oprávnené užívané Obstarávateľom, na ktorých bude realizovaná výstavba Diela. |
„Preberací protokol“ je pre účely tejto zmluvy písomný dokument, ktorým obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú skutočné odovzdanie a prevzatie Diela. |
„Prerušenie vykonávania Diela“ sa pre účely Zmluvy rozumie každé prerušenie vykonávania Diela bez ohľadu na to, ktorý subjekt takéto prerušenie vykonávania Diela spôsobil. |
„Prevzatie a odovzdanie Diela“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie proces za účasti Objednávateľa a Zhotoviteľa, pred ktorým a počas ktorého Objednávateľ fyzicky kontroluje správnosť vykonania Diela, resp. overuje, či došlo k riadnemu vykonaniu Diela, ktorého súčasťou je vyhotovenie písomného Preberacieho protokolu. |
„Projektová dokumentácia“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie súbor technických dokumentov, podľa ktorých bude Dielo realizované. Projektová dokumentácia tvorí prílohu tejto zmluvy. |
„Stavenisko“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie Pozemok a Dielo respektíve jeho dokončená časť. |
„Stavebné povolenie“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie stavebné povolenie vydané príslušným orgánom verejnej moci, ktorý je povolená výstavba Diela a prípadne stanovené podmienky výstavby Diela. |
„Stavebný dozor“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie odborne spôsobilá osoba (s príslušným oprávnením na výkon stavebného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov) poverená Objednávateľom výkonom stavebného dozoru pri vykonávaní Diela |
„Stavebný denník“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie písomný dokument, do ktorého je Zhotoviteľ povinný presne a úplne zaznamenať všetky procesy a postupy vykonané pri vykonávaní Diela. |
„Subdodávateľ“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie zmluvný partner Zhotoviteľa, ktorý Zhotoviteľovi dodáva pri vykonávaní Diela materiál alebo iný tovar respektíve poskytuje služby alebo práce, |
„Vyššia moc“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie prekážka, ktorá je ako vyššia moc alebo ako okolnosť osobitného zreteľa výslovne uvedená v tejto zmluve a ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. |
Za Vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo Subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia orgánom verejnej moci. |
„Zariadenie Staveniska“ sa pre účely tejto zmluvy rozumie mechanické alebo elektronické stroje a zariadenia a iné mechanické alebo elektronické vybavenie stavby, ktoré bude počas vykonávania Diela respektíve v súvislosti s vykonávaním Diela používať Zhotoviteľ alebo Subdodávateľ. |
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo uvedená v tejto zmluve je konečná, úplná a pevná cena, na ktorú nemá a nebude mať vplyv inflácia ani iný nárast cien materiálov, služieb alebo prác. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cenách jednotlivých výkonov uvedených v položkovom rozpise je započítané všetko čo je potrebné pre úplné, riadne, funkčné a termínovo a vecne správne vykonanie Diela, a to ako v jednotlivých častiach Diela, tak aj v jeho celkovom vykonaní. |
Zhotoviteľ doručí do 3 kalendárnych dní po skončení každého kalendárneho mesiaca Stavebnému dozoru na odsúhlasenie súpis prác uskutočnených za predchádzajúci kalendárny mesiac. Stavebný dozor je povinný do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia súpisu prác za príslušný mesiac písomne odsúhlasiť súpis prác za príslušný kalendárny mesiac a doručiť ho Zhotoviteľovi alebo v rovnakej lehote oznámiť Zhotoviteľovi námietky voči súpisu prác |
V prípade ak v uvedenej lehote nebude súpis prác Stavebným dozorom odsúhlasený alebo v uvedenej lehote nebudú Zhotoviteľovi doručené námietky voči súpisu prác, považuje sa predmetný súpis prác odsúhlasený Stavebným dozorom. Zhotoviteľ následne doručí Objednávateľovi súpis prác za príslušný kalendárny mesiac odsúhlasený Stavebným dozorom spolu s faktúrou vystavenou za príslušný kalendárny mesiac. |
V prípade nesúhlasu so súpisom prác za príslušný kalendárny mesiac je Stavebný dozor povinný predložiť Zhotoviteľovi námietky voči súpisu prác s podrobným a prehľadným popisom rozporovaných skutočností. Následne musí medzi Zmluvnými stranami dôjsť k rokovaniu o rozpore v otázke vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac za účasti Stavebného dozoru, z ktorého musí vzísť dohoda Zmluvných strán na znení opraveného resp. potvrdeného súpisu prác za príslušný kalendárny mesiac, na základe ktorého bude Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru. |
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť prvú faktúru za vykonané práce v súlad s postupom uvedeným v tejto zmluve (po schválení súpisu prác Stavebným dozorom) až za kalendárny mesiac, v ktorom dosiahne cena za uskutočnené práce od začiatku vykonávania Diela 20,00% z ceny Diela, pričom Zhotoviteľ vyúčtuje faktúrou Objednávateľovi len cenu za uskutočnené práce prevyšujúcu 20,00% z ceny Diela. |
Cenu za vykonané práce od začiatku vykonávania Diela do dosiahnutia 20,00% z ceny Diela je Zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať Objednávateľovi nasledovne: a) 1. časť predstavujúcu 10,00% z ceny Diela faktúrou v lehote do 15 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom dosiahla cena za uskutočnené práce od začiatku vykonávania Diela 20,00% z ceny Diela, b) 2. časť predstavujúcu 10,00% z ceny Diela faktúrou až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude príslušným orgánom verejnej moci povolené užívanie Diela. |
Zhotoviteľ je povinný vystaviť Objednávateľovi faktúru za príslušný kalendárny mesiac, ktorej neoddeliteľnú prílohu bude tvoriť súpis prác za príslušný kalendárny mesiac odsúhlasený Stavebným dozorom, pričom faktúry musia byť vystavované v súlade s podmienkami podpory na výstavbu nájomných bytov v bytovom dome v zmysle zák.č.150/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytnutej Štátnym fondom rozvoja bývania a príslušných predpisov upravujúcich poskytovanie respektíve čerpanie uvedenej podpory, |
respektíve v súlade s podmienkami dotácie na obstaranie nájomného bytu a dotácie na obstaranie technickej infraštruktúry v zmysle zák. 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytnutej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky a príslušných predpisov upravujúcich poskytovanie respektíve čerpanie uvedenej dotácie. |
Splatnosť faktúry je 30 dní dní odo dňa jej vystavenia, pričom musí byť doručená Zhotoviteľovi najneskôr do 7dní odo dňa jej vystavenia, inak bude faktúra splatná v lehote do 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu podľa ustanovenia § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. |
V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi alebo touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi faktúru do5 pracovných dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi na prepracovanie, respektíve na doplnenie. Nová lehota splatnosti faktúry v zmysle vyššie uvedeného začne plynúť dňom prepracovania respektíve doplnenia faktúry respektíve doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. |
Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi faktúru bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň uskutočnenia platby sa pre potreby tejto zmluvy považuje deň, kedy bola príslušná platená suma odpísaná z účtu Objednávateľa. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si Objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil Zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. |
Objednávateľ Dielo od Zhotoviteľa prevezme a Zhotoviteľ dielo Objednávateľovi odovzdá na základe Preberacieho protokolu podpísaného zmluvnými stranami a Stavebným dozorom po úspešnom overení pripravenosti Diela na odovzdanie., |
Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo od Zhotoviteľa skôr ako Zhotoviteľ odovzdá Stavebnému dozoru správy o úspešne vykonaných potrebných skúškach. |
Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi a Stavebnému dozoru termín overenia pripravenosti Diela na odovzdanie najmenej 15 dní vopred. V stanovenom termíne Objednávateľ a Stavebný dozor pristúpi ku kontrole a overeniu pripravenosti Diela na odovzdanie. V rámci fyzického overovania, Stavebný dozor zisťuje stav odovzdávaného Diela odborným overením, v rámci ktorého Objednávateľ overí, či sa na Diele nenachádzajú žiadne zjavné vady a/alebo skryté vady, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela. |
O vykonaní overenia pripravenosti Diela na odovzdanie bude vyhotovený písomný záznam s fotodokumentáciou, ktorý bude obsahovať deň začatia overovania pripravenosti Diela na odovzdanie, súpis zistených vád a nedorobkov na Diele a návrhu lehôt na ich odstránenie. |
Po vykonaní overenia Diela na odovzdanie Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi lehotu potrebnú na odstránenie zistených vád a nedorobkov a o spôsobe ich odstránenia alebo namietne nedôvodnosť vytýkaných vád a nedorobkov Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi lehotu, v ktorej Objednávateľ zabezpečí odstránenie zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich 5 dní odo dňa vyhotovenia písomného záznamu o overení pripravenosti Diela na odovzdanie. |
V prípade namietnutia opodstatnenosti Objednávateľom vytýkaných vád a nedorobkov zo strany Zhotoviteľa, dôvodnosť Objednávateľom vytýkaných vád a nedorobky odborne posúdi tretia osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozorua o takomto posúdení vyhotoví písomný záznam. Písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných vád a nedorobkov je záväzný pre obe zmluvné strany. |
Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád a nedorobkov Diela zistených postupom podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy. |
Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela, uvedené však neplatí v prípade, ak predmetné vady budú v zmysle tejto zmluvy posúdené treťou osobou oprávnenou na výkon stavebného dozoru posúdené ako nedôvodné. Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v prípade, ak zistené vady Diela sú drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, pričom takéto drobné vady a nedorobky budú v Preberacom protokole výslovne uvedené. |
Po vykonaní overenia pripravenosti Diela na odovzdanie a po odstránení vád a nedorobkov Diela, ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela (ak takéto vady a nedorobky Diela budú zistené a ich dôvodnosť nebude Zhotoviteľom namietané respektíve ich nedôvodnosť bude v zmysle tejto zmluvy stanovená treťou osobou oprávnenou na výkon stavebného dozoru, Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej 7 dní vopred termín odovzdania a prevzatia Diela. |
V termíne odovzdania Diela zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie Diela, pričom o odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený Preberací protokol. Obe zmluvné strany ako aj Stavebný dozor potvrdia odovzdanie a prevzatie Diela podpisom oprávnených zástupcov zmluvných strán a Stavebného dozoru v Preberacom protokole. |
Okamihom podpísania Preberacieho protokolu zmluvnými stranami a Stavebným dozorom sa Dielo považuje za riadne Zhotoviteľom vykonané a odovzdané Objednávateľovi, respektíve za vykonané Zhotoviteľom a odovzdané Objednávateľovi s drobnými vadami a nedorobkami uvedenými v Preberacom protokole a nebrániacimi riadnemu užívaniu Diela. |
Preberací protokol sa považuje za podpísaný Objednávateľom aj v prípade, ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne podpísať Preberací protokol, a to najmä v prípade ak tretia osoba oprávnená na výkon činnosti stavebného dozoru posúdi Objednávateľom vytýkané vady a nedorobky za nedôvodné respektíve za drobné vady a nedorobky nebrániace riadnemu užívaniu Diela respektíve za odstránené. |
Zhotoviteľ je povinný drobné vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole odstrániť v primeranej lehote podľa povahy a rozsahu drobných vád a nedorobkov. |
V prípade ak Zhotoviteľ vykoná Dielo v predstihu v porovnaní s Harmonogramom prác, uvedená skutočnosť nie je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Zhotoviteľom. |
Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo aj prostredníctvom Subdodávateľov a rovnako pri zhotovovaní Diela použiť ich služby, prácu, materiál alebo iné výrobky, avšak za nimi vykonané časti Diela alebo za nimi poskytnuté služby, prácu, materiál alebo iné výrobky zodpovedá, akoby konal Zhotoviteľ sám |
Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy oboznámil s obsahom Projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy vyhlasuje a výslovne potvrdzuje, že Projektová dokumentácia je vhodná a jednoznačná pre zhotovenie Diela a neexistujú žiadne nedostatky Projektovej dokumentácie, ktoré by boli prekážkou zhotovenia Diela v súlade s touto zmluvou. |
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne a včas. |
Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy vzťahujúce sa na vykonávanie Diela, v zmysle Projektovej dokumentácie a rozhodnutí príslušných orgánov verejnej správy a zároveň pri vykonávaní Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov |
Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov |
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko a Pozemok v takom rozsahu, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, Subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb alebo nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb |
Zhotoviteľ je povinný postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela, |
Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek na jeho požiadanie vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela pričom Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou, |
Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä časti Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do Stavebného denníka, |
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na akúkoľvek významnú skutočnosť týkajúcu sa plnenia tejto Zmluvy, najmä o hroziacej alebo vzniknutej škode na Diele, Stavenisku, inom majetku, zdraví alebo právach osôb, |
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi maximálnu súčinnosť pri kolaudačnom konaní na Dielo respektíve časť Diela a to až do nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia povoľujúceho užívanie Diela. |
Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu vykonaných prác, ktorých kontrola nebude možná neskôr vzhľadom na ich prekrytie alebo neprístupnosť príslušnej časti Diela a oznámiť mu termín kontroly najmenej 1 pracovný deň vopred. V prípade, že Objednávateľ v určený termín kontroly sa na kontrolu nedostaví a neospravedlní svoju neprítomnosť najneskôr nasledujúci deň, Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať vo vykonávaní Diela. |
Zhotoviteľ na základe požiadavky Objednávateľa kedykoľvek umožní vykonanie kontroly už prekrytej alebo neprístupnej časti Diela a to aj odkrytím príslušnej časti Diela a následným uvedením do pôvodného stavu, |
avšak v prípade ak Zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou oznámil Objednávateľovi termín kontroly príslušnej časti Diela pred jej zakrytím respektíve zneprístupnením, náklady na vykonanie kontroly a uvedenej do pôvodného stavu znáša v celom rozsahu Objednávateľ a Zhotoviteľ nebude zodpovedať za omeškania so zhotovením Diela vzniknutým v dôsledku odkrytia prekrytých alebo neprístupných prác a uvedenia do pôvodného stavu. |
Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vykonanie všetkých skúšok, kontrol a meraní ohľadom súladu s príslušnými slovenskými normami (STN) a to: a) kontrolu dodávaných stavebných výrobkov, materiálov a zariadení pri vstupe na Stavenisko, a b) kontrolu stavebných výrobkov, materiálov a zariadení pred a po zabudovaní do Diela, ktoré nespĺňali podmienky stanovené touto zmluvou pri kontrole uvedenej v písm.a). |
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť a potrebné prístroje k meraniu a skúšaniu stavebných výrobkov, materiálov a zariadení použitých Zhotoviteľom pri vykonávaní Diela. |
Objednávateľ má právo kontrolovať a skúšať stavebné výrobky, materiály a zariadenia, ktoré majú byť použité Zhotoviteľom pri realizácii Diela, pričom vykonanie uvedenej kontroly nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady stavebných výrobkov, materiálov a zariadení respektíve Diela. |
Zmluvné strany sa dohodnú na termíne a mieste vykonania kontroly a skúšok, pričom ak sa Objednávateľ v určený termín a na určené miesto kontroly a skúšky nedostaví a svoju neprítomnosť vopred neospravedlní, je Zhotoviteľ oprávnený kontrolu a skúšky vykonať aj v neprítomnosti Objednávateľa avšak Zhotoviteľ je však v takom prípade povinný bezodkladne odovzdať Objednávateľovi riadne overené kópie alebo originál výsledkov vykonanej kontroly a skúšky. |
V prípade ak v termín kontroly a skúšky nebudú na mieste kontroly a skúšky k dispozícií stavebné výrobky, materiály a zariadenia, ktoré majú byť kontrolované a skúšané alebo vykonanou kontrolou a skúškou sa zistí ich nevhodnosť či nesúlad s touto zmluvou, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť ich použitie pri vykonaní Diela a Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu vykonať nápravu vzniknutého stavu takým spôsobom aby predmetné stavebné výrobky, materiály a zariadenia spĺňali požiadavky stanovené touto zmluvou. |
V prípade ak Objednávateľ následne požiada o opakovanú kontrolu a skúšku predtým Objednávateľom odmietnutých stavebných výrobkov, materiálov a zariadení, bude kontrola a skúška uskutočnená za rovnakých podmienok, pričom ak sa opakovane zistí, že stavebné výrobky, materiály a zariadenie nespĺňajú požiadavky stanovené zmluvou, všetky náklady na opakovanú kontrolu a skúšku znáša Zhotoviteľ, v opačnom prípade všetky náklady na opakovanú kontrolu a skúšku znáša Objednávateľ. |
Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie vzťahujúce sa na Dielo ako predmet poistenia s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za dielo a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania Diela a kedykoľvek počas doby vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa. |
Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou najviac vo výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania Diela a kedykoľvek počas doby vykonávania Diela na základe výzvy Objednávateľa. |
Poistenie sa musí vzťahovať najmä na prípady poškodenia alebo zničenia Diela živelnou udalosťou (najmä požiar, víchrica, povodeň, záplava, zemetrasenie), konaním alebo nekonaním tretej osoby, konaním alebo nekonaním Zhotoviteľa, jeho zamestnancov alebo Subdodávateľov. |
Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi začiatok vykonávania Diela najneskôr 3 dni vopred. |
Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať čistotu a poriadok. Odpad vzniknutý pri vykonávaní Diela a nespotrebovaný materiál po skončení vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť zo Staveniska a odpad odovzdať na povolenej skládke alebo na druhotné spracovanie. |
Materiál a nástroje potrebné pre vykonanie Diela si zaobstará výlučne Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie Diela použije materiál vhodný na riadne vykonanie Diela a použije postupy a nástroje vhodné a spôsobilé pre riadne vykonanie Diela. |
Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s a) požiadavkami ustanovenými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky, b) Projektovou dokumentáciou, c) všeobecne akceptovateľnou úrovňou kvality, ktorá umožní Objednávateľovi užívať Dielo na účely, na ktoré je určená, a to bez obmedzení a prekážok |
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi technologické postupy zhotovenia Diela, a to najneskôr 14 dní pred začatím vykonávania Diela. |
Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a predložiť Objednávateľovi plán zabezpečenia akosti Diela v lehote do 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy, ktorým potvrdí akosť materiálov, zariadenia a prác použitých pri vykonávaní Diela. Plán zabezpečenia akosti bude obsahovať pre každú etapu vykonávania Diela nasledujúce údaje a informácie: a) spôsob kontroly a osvedčenie o akosti dodávaných materiálov a zariadenia, b) počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti, ktorá bude uskutočňovaná na Stavenisku, c) počet a dobu kontrolných meraní, |
d) kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne požiadavky kontroly, e) nevyhnutné opatrenia v prípade zistenia odchýlok od požadovanej akosti. |
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v časti statika a uvedenú realizačnú dokumentáciu odovzdať Objednávateľovi a to najneskôr 14 dní pred začatím vykonávania Diela. |
Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela akékoľvek materiály, časti, komponenty a zariadenia, ktoré sú iného druhu, ako je stanovené v tejto zmluve a jej prílohách, avšak kvalitatívne vyhovujúce požiadavkám v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zodpovednosť Zhotoviteľa za prípadné vady a nedostatky takto zhotoveného Diela však takýmto súhlasom Objednávateľa nie je dotknutá. |
Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi akúkoľvek súčinnosť potrebnú pri realizácii Diela a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť požiada. |
Objednávateľ si vyhradzuje pre seba a Stavebný dozor právo vykonať kontrolu zhotovovania Diela, s čím Zhotoviteľ výslovne súhlasí. Stavebný dozor je oprávnený vykonávať nepretržitý monitoring a kontroly Staveniska, Diela a Stavebného denníka. |
Objednávateľ týmto udeľuje Zhotoviteľovi právo na použitie Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz Projektovej dokumentácie, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Udelenie práva použiť Projektovú dokumentáciu je bezodplatné a to pre obdobie vykonávania Diela, pričom udelené právo použiť Projektovú dokumentáciu sa vzťahuje aj na Subdodávateľov. |
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku odberné miesta pre odber elektrickej energie a vody za účelom zhotovenia Diela, pričom Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Náklady na spotrebovanú elektrickú energiu a vody znáša v celom rozsahu Zhotoviteľ. |
Odovzdanie Staveniska Objednávateľom Zhotoviteľovi sa uskutoční v lehote podľa tejto zmluvy. O odovzdaní Staveniska bude vyhotovený preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami, momentom podpisu tohto preberacieho protokolu prechádza na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku. |
V súvislosti so Staveniskom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť najmä: a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, b) primerané označenie Staveniska, c) zriadenie vjazdu a výjazdu z miestnej komunikácie alebo z účelovej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel záchrannej zdravotnej služby a dopravnej zdravotnej služby a požiarnej ochrany, a jeho udržiavanie v nepoškodenom a čistom stave, |
d) vhodné umiestnenie Zariadenia Staveniska a vhodné skladovanie stavebných výrobkov, e) odvoz a likvidáciu odpadu a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, f) poriadok a čistotu na Stavenisku, v jeho okolí a na užívaných inžinierskych sieťach, g) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku o bezpečnosti a ochranu zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela, |
h)vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä podopierať ich, zabezpečovať ich údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku okolností, za ktoré zodpovedá, i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb, j) na výkon štátneho stavebného dohľadu na Stavenisku počas celého zhotovovania Diela dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom alebo jej kópiu, |
k) pred dňom odovzdania a prevzatia Diela odstránenie všetkých Zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov, odpadu zo Staveniska a odovzdanie čistého a bezpečného Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky, materiály a zariadenia nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na stavenisku k dispozícii všetky stavebné výrobky, materiály a zariadenia nevyhnutné pre zhotovenie tejto časti Diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky stavebné výrobky a materiály a zariadenia mali platné slovenské certifikáty. |
Zhotoviteľ je povinný na vykonanie Diela použiť výlučne stavebné výrobky, materiály a zariadenia prvotriednej kvality, nové, nikde predtým nepoužité a obstarané výslovne a výlučne na realizáciu Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na stavenisku výlučne len stavebné výrobky, materiály a zariadenia určené na realizáciu Diela podľa tejto zmluvy |
Zhotoviteľ zabezpečí ochranu stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti. Ohľadne stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho, pričom cena stavebných výrobkov a materiálov, ako aj náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko sú zahrnuté v cene Diela. |
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela Objednávateľom.Za stavebné výrobky a materiály prevzaté od Objednávateľa na zapracovanie do Diela zodpovedá Zhotoviteľ ako skladovateľ. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých stavebných výrobkov a materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami platnými a účinnými na území Slovenskej republiky s Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a touto zmluvou. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť Stavebný denník na Stavenisku odo dňa začatia prác na Diele až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela. |
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Stavebný denník bol na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať vykonávanie Diela. Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj iné osoby oprávnené vykonávať zápisy do Stavebného denník a v zmysle tejto zmluvy. Do Stavebného denníka sa budú zapisovať: a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác, |
b) počet pracovníkov podľa profesií, c) evidencia Zariadenia Staveniska, d) údaje o odchýlkach od Projektovej dokumentácie alebo od podmienok určených v rozhodnutiach orgánov verejnej moci a dôvody týchto odchýlok, e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie Harmonogramu prác, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela obzvlášť pri prácach s mokrým výrobným procesom, pri zemných prácach a terénnych úpravách, f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených nápravných opatreniach, |
g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor, h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom výkonom kontroly, i) zápisy Stavebného dozoru, technického dozoru Objednávateľa, projektanta, povereného geodeta. |
Zápisy do Stavebného denníka vykonávajú za Zhotoviteľa osoby poverené Zhotoviteľom, prioritne stavbyvedúci. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných záznamov vykonávaných denne a mimoriadnych záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania Diela po ukončení všetkých prác v daný deň, výnimočne v odôvodnených prípadoch v nasledujúci deň. |
Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý kalendárny mesiac vždy spolu so súpisom prác uskutočnených za predmetný kalendárny mesiac predkladaným Stavebnému dozoru v zmysle tejto zmluvy. Pokiaľ z ustanovení tejto zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo povinnosť ktorejkoľvek zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku. |
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi respektíve v čase prechodu nebezpečenstva škody na Diele na Objednávateľa ak tento nastane skôr. |
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, v rozsahu tejto záruky. |
Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ bude v rozpore s touto zmluvou odmietať prevzatie Diela, záručná doba začína plynúť dňom, v ktorý sa Dielo považuje za odovzdané Objednávateľovi. Vo vzťahu k zariadeniam zabudovaných do Diela respektíve umiestnených v Diele ako súčasť vykonania Diela, záručná doba je v rozsahu záručnej doby poskytovanej výrobcom predmetného zariadenia, najmenej však 24 mesiacov. |
Objednávateľ je povinný oznámiť vady Diela Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení Objednávateľom. Súčasťou oznámenia vady Diela Zhotoviteľovi bude popis vady respektíve dokumentácia preukazujúca vznik vady Diela. |
Zhotoviteľ je povinný zistené vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, bez zbytočného odkladu podľa povahy vady na vlastné náklady odstrániť. |
Záruka sa nevzťahuje na vady Diela alebo jeho časti spôsobené mechanickým poškodením, nesprávnou údržbou, nesprávnym užívaním, živelnou pohromou, konaním Objednávateľa alebo tretej osoby či opomenutím konania Objednávateľom alebo tretej osoby alebo prípadom Vyššej moci. |
V prípade ak jedna zmluvná strana zodpovedá za škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane, je povinná vzniknutú škodu v celej výške nahradiť druhej zmluvnej strane. |
V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne a včas, Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 0,05% z ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania. |
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi v nasledujúcich prípadoch a v nasledovnej výške: |
a) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné či zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú, a to za každé jednotlivé pochybenie, |
b) zmluvná pokuta vo výške 300,-EUR za porušenie povinnosti vykonávať denné záznamy do Stavebného denníka denne a to za každé jednotlivé porušenie (za každý jeden deň, v ktorý nebol uskutočnený denný záznam), |
c) zmluvná pokuta vo výške 500,- EUR za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie, |
d) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku a to za každú jednotlivú závadu a za každý jednotlivé omeškanie, |
e) zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za porušenie povinnosti riadne označiť Stavenisko a to za každé jednotlivé porušenie, |
f) zmluvná pokuta vo výške 300,-EUR za porušenie povinnosti viesť Stavebný denník v súlade s príslušnými právnymi predpismi počas celej doby vykonávania Diela, a to za každé jednotlivé porušenie, |
g) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za stratu alebo odcudzenie Stavebného denníka, a to za každý jednotlivý prípad odcudzenia či straty Stavebného denníka, |
h) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť dostupnosť Projektovej dokumentácie overenej príslušným stavebným úradom alebo jej kópiu na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie, |
i) zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za porušenie povinnosti zabezpečiť, aby Stavebný denník bol nepretržite k dispozícii na Stavenisku, a to za každé jednotlivé porušenie, |
j) zmluvná pokuta vo výške 330,- EUR za nezabezpečenie prítomnosti stavbyvedúceho na Stavenisku, a to za každý jednotlivý prípad, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej sumu zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté. |
Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k Dielu respektíve k materiálu použitému na vykonanie Diela až úplným zaplatením ceny za Dielo. |
Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ bude v rozpore s touto zmluvou odmietať prevzatie Diela od Zhotoviteľa, nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa v deň, v ktorý sa Dielo považuje za odovzdané Objednávateľovi. |
Zmluvné strany sa dohodli, že ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odplatne alebo bezodplatne previesť svoje práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. |
Zmluvné strany sa dohodli, že práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v celom rozsahu na právnych nástupcov zmluvných strán. |
Zmluvné strany sa dohodli, že úkony týkajúce sa plnenia tejto zmluvy sú v mene zmluvných strán oprávnené okrem štatutárnych zástupcov zmluvných strán vykonávať aj osoby určené štatutárnymi zástupcami zmluvných strán, pokiaľ boli dotknutou zmluvnou stranou oznámené druhej zmluvnej strane. |
V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú pri označení druhej zmluvnej strany v tejto zmluve, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený preberať za zmluvnú stranu doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je povinný ju doručiť. |
Písomnosť sa považuje za doručenú aj okamihom odmietnutia jej prevzatia adresátom. V prípade ak sa zásielka vráti nedoručená odosielateľovi s poznámkou „adresát neznámy“ alebo poznámkou obdobného významu, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia zásielky odosielateľovi. |
V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť v elektronickej forme elektronickou poštou na e-mailové adresy zmluvných strán, pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú potvrdením jej doručenia druhou zmluvnou stranou; uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na účinnosť tejto zmluvy. |
Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dohodli, že vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na vzťahy a otázky touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti jednej zmluvnej strany, má druhá zmluvná strana právo od tejto zmluvy odstúpiť. Podstatným porušením sa rozumie porušenie uvedené v §345 ods.2 Obchodného zákonníka ako aj porušenie ktorejkoľvek z povinností zmluvných strán uvedenej v tejto zmluve. |
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Dolný Vadičov 123, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
14.02.2017 13:14 — 31.12.2018 13:14
1,00 dielo
1 300 000,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
03.02.2017 13:39
10.02.2017 08:15
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
10.02.2017 07:38 - Vstupná ponuka | 1 300 000,00 | € | Cena s DPH |
10.02.2017 08:14 - Najvýhodnejšia ponuka | 1 005 000,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: