00163368
Reedukačné centrum
Bankov 15, Košice-Sever, 04031, SVK
47517514
Ing. Tomáš Velebír
Komenského 48, Hanušovce nad Topľou, 09431, SVK
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra“
projektová dokumentácia, výkaz výmer, inžinierska činnosť, projektovanie, vypracovanie projektu, projektantská činnosť, služby projektanta, stavebná a projektová dokumentácia, stavebné povolenie, realizačná dokumentácia
Služba
1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra“
|
|
---|---|
Funkcia |
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu realizačného projektu pre stavebné povolenie pre potreby predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia, špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. |
Projektovú dokumentáciu je potrebné vypracovať minimálne v súlade s opatreniami navrhnutými v energetickom audite. |
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z nenávratného finančného príspevku z operačných programov Európskej únie v programovom období 2014-2020. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Projektová dokumentácia v tlačenej forme v slovenskom jazyku | ks | 6 | ||
Projektová dokumentácia v elektronickej forme - CD, DVD alebo iné pamäťové médium (.pdf, .xls, .dwg, .doc) | ks | 6 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Reedukačného centra", (ďalej len „projektová dokumentácia“), vrátane projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy (ďalej len „projektové hodnotenie“). | |
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA: | |
Projektová dokumentácia ako aj projektové zhodnotenie bude zohľadňovať množstvo energie potrebnej na: | vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie. |
Súčasťou projektovej dokumentácie bude: | |
a) vyhotovenie dokumentácie súčasného stavu v mierke 1:100 (všetky pôdorysy a pohľady, potrebné rezy - min. 2, situačný nákres objektu charakterizujúci jeho polohu), detaily; | |
b) zabezpečenie vstupných podkladov: | obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby, objasnenie základných cieľov s obstarávateľom; |
c) zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby: | |
- uzavretie zmlúv na vypracovanie projektu; | |
- vypracovanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu v rozsahu podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a realizácii stavby, obsahujúce: | |
- | I. návrh zateplenia fasády, II. zateplenia strešnej konštrukcie, III. výmenu okien, |
- | IV. rekonštrukciu kotolne, výmenu rozvodnej vykurovacej sústavy a výmenu vykurovacích telies, V. návrh rekonštrukcie zdroja ohrevu vody a rozvodnej sústavy, |
- | VI. návrh vzduchotechniky, VII. rekonštrukcia sústavy vnútorného a vonkajšieho osvetlenia, |
- | VIII. návrh fotovoltaických článkov k ohrevu teplej vody a výrobe elektrickej energie; |
- ktorej súčasťou projektu bude: | 1) statické posúdenie stavby, 2) projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budovy, 3) projekt požiarnej ochrany, |
- | 4) projekt vykurovania, kotolne a prípravy teplej a studenej vody, 5) projekt vzduchotechniky, 6) projekt osvetlenia a rekonštrukcie bleskozvodu, |
- | 7) projekt návrhu zásobovania energiou fotovoltaickými článkami, 8) položkovitý rozpočet a kompletný výkaz výmer, |
- | 9) výpisy skladieb všetkých relevantných konštrukcií, otvorov, klampiarskych a stolárskych výrobkov a vnútorných parapetov; |
- koordinácia projektu manažérom; | |
- prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu; | |
- vizualizácie; | |
d) spolupráca pri vytvorení aktualizovaného časového plánu stavby za účelom koordinácie prác a dodávok. | |
PROJEKTOVÉ HODNOTENIE: | |
Potreba energie v budove podľa projektovej dokumentácie a projektovaných ukazovateľov stavby vypracovanej pre stavebné povolenie stavby pre všetky miesta spotreby energie podľa návrhu stavebných úprav a navrhovanej obnovy technických zariadení v budove sa určí výpočtom. | |
Výpočet zohľadňuje: | |
a) charakteristiky stavebnej konštrukcie budovy, najmä tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa a otvorových konštrukcií a tepelné straty spôsobené stavebnou konštrukciou a spôsobom jej užívania - riešenie detailov tepelných mostov, riešenie kondenzačných zón v konštrukciách, | |
b) polohu a orientáciu budovy a vplyv vonkajších klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv teploty vzduchu, vetra a slnečného žiarenia, | |
c) vnútorné prostredie vrátane projektovaných požiadaviek na vnútorné prostredie, | |
d) energetické vybavenie, najmä druh, typ a výkon vykurovacieho systému a systém zásobovania teplou úžitkovou vodou a ich tepelnoizolačné charakteristiky a účinnosť, | |
e) prirodzené vetranie, najmä vplyv tepelných strát na vnútorné prostredie, | |
f) zabudované osvetľovacie zariadenie, najmä jeho druh, typ, vek a fyzický stav, svetelný výkon a energetický príkon, | |
g) miestne pomery, najmä vplyv susedných budov, | |
h) pasívny solárny systém a solárna ochrana, najmä tepelný zisk pre vnútorné prostredie, | |
i) klimatizačný systém, najmä jeho druh, typ, výkon, vek a fyzický stav, | |
j) fyzický stav budovy, | |
k) ostatné faktory, ktoré ovplyvňujú spotrebu energie v budove, najmä vplyv tepelných ziskov. | |
Obsah a rozsah projektovej dokumentácie: | |
I. Dokumentácia bude vypracovaná v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na dielo. | |
II. Dokumentácia musí byť vypracovaná na úrovni realizačného projektu v úzkej súčinnosti s objednávateľom. Dokumentácia bude vypracovaná v slovenskom jazyku. | |
III. Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a technických podmienok. | |
IV. Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. zákona o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. | |
Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť: | |
1. Sprievodná správa, | |
2. Technická správa s popisom súčasného stavu a stavu, | |
3. Výkaz výmer a položkový rozpočet stavby, | |
4. Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – energetické hodnotenie pre všetky miesta spotreby energie, zároveň uviesť v rámci energetického hodnotenia zatriedenie budovy do energetickej triedy podľa celkovej potreby energie a podľa globálneho ukazovateľa energie – primárna energia v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, | |
5. Situačný výkres stavby, | |
6. Pohľady pred realizáciou a po realizácii projektu, | |
7. Stavebné výkresy stavby - jestvujúci a navrhovaný stav, | |
8. Výkaz prvkov s rozmermi a počtom kusov. | |
Výkaz výmer a položkový rozpočet projektu musí byť členený pre potreby výpočtu Referenčných hodnôt v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia na nasledovné časti: | |
I. ZATEPLENIE obvodového plášťa, | |
II. ZATEPLENIE strešného plášťa, | |
III. VÝMENA otvorových konštrukcií, | |
IV. OSTATNÉ. |
Názov |
Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ mal v predmete podnikania oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom zmluvy. |
Objednávateľ požaduje, aby do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy zhotoviteľ predložil zoznam zodpovedných osôb za plnenie tejto zmluvy vo veciach zmluvných a vo veciach technických s uvedením telefonických a emailových kontaktov. |
Objednávateľ požaduje predložiť na jednotlivé výkonové fázy rozpis cien sadzby DPH, ceny s DPH a bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v tomto rozpise a zmluvnú cenu uvedie ako cenu celkom. |
V prípade, ak sa zhotoviteľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila. |
Zhotoviteľovi je odporúčané objednávateľom vykonať ohliadku miesta vypracovania projektovej dokumentácie, aby si sám overil a získal potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie predmetu zmluvy. |
Objednávateľ umožní zhotoviteľovi na jeho požiadanie prístup do objektu za účelom a v rozsahu obhliadky miesta stavby, zamerania skutkového stavu a vyhotovenia fotodokumentácie častí objektu súvisiacich s plnením predmetu zmluvy. |
Výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie budú predmetom financovania zo zdrojov EÚ. |
Objednávateľ požaduje, aby sa zhotoviteľ zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. |
Oprávnené osoby sú: |
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. |
Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa predložiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace poradenstvo a odbornú spôsobilosť na odborné činnosti vo výstavbe, prípadne ekvivalent osvedčenia platný v krajine, z ktorej hospodársky subjekt predkladá ponuku. |
Odbornú spôsobilosť objednávateľ požaduje predložiť ako kópiu osvedčenia opatrenú originálnym otlačkom autorizačnej pečiatky v termíne do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
V prípade, že zhotoviteľ príslušnú odbornú spôsobilosť nepredloží do 7 dní, objednávateľ odstúpi od zmluvy. |
PLATOBNÉ PODMIENKY: |
Úspešný uchádzač je oprávnený fakturovať dohodnutú cenu za zhotovenie predmetu zákazky po odovzdaní príslušnej dokumentácie v rozsahu, uvedenom v technickej špecifikácii predmetu zákazky. |
Zhotoviteľom vystavené faktúry musia byť vyhotovené v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nezodpovedá vo vecnej a formálnej stránke, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry a nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. |
Splatnosť všetkých platieb je do 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Objednávateľ nebude uhrádzať zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok. |
Faktúru uchádzač doručí v štyroch rovnopisoch. |
OSOBITNÉ PODMIENKY: |
Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi objednávateľom a zhotoviteľom sa bude uskutočňovať v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu písomnosti. Môže sa uskutočniť aj elektronickou poštou. Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou. |
Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení predmetu tejto zmluvy budú spolupracovať a poskytovať druhej strane potrebné informácie a podklady týkajúce sa predmetu zmluvy, ako aj súčinnosť požadovanú ktoroukoľvek stranou. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky diela v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami, vo vlastnom mene, na svoje náklady a vlastnú zodpovednosť a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí. |
Pri vypracovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy STN, vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov a organizácií. |
Dokončené dielo v rozsahu tejto zmluvy preberie objednávateľ zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. Užívanie diela bude možné iba po jeho odovzdaní a prevzatí a uhradení ceny diela. |
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú vykonanie diela, ktorého následkom bude omeškanie s vykonaním diela. |
Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasti súťažných podkladov pre potreby verejného obstarávania. |
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi existujúcu dokumentáciu stavby, ktorou disponuje. Zhotoviteľ ju je povinný vrátiť: a) bez zbytočného odkladu po tom, ako ju nebude potrebovať, najneskôr však spolu s odovzdaním diela, b) kedykoľvek ho o to objednávateľ požiada. |
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. |
Zhotoviteľ nezodpovedná za nedodržanie termínu, ak omeškanie bolo spôsobené zavinením na strane objednávateľa. |
Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú považovať všetky informácie, ktoré získali v rámci vykonania tohto diela za dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez súhlasu druhej strany. |
Zmluvné strany sa pre účely zmluvy dohodli na nasledovných zásadách pre doručovanie písomnosti: a) pokiaľ adresát doporučenú zásielku, odovzdanú odosielateľom poštovému prepravcovi do úložnej lehoty na pošte nevyzdvihne, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel; b) v prípade odmietnutia prevzatia doporučenej zásielky odovzdanej odosielateľom poštovému prepravcovi, sa za deň doručenia považuje deň odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, predmetu činnosti, vstupu do likvidácie alebo začatia konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii. |
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA: |
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi pri realizácii stavby zhotovenej v rozsahu a v kvalite podľa predmetu zmluvy o dielo, a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii stavby prejavili ako technicky nemožné. Tejto zodpovednosti sa zhotoviteľ nezbaví ani odstránením vady diela v zmysle týchto ustanovení. Na základe uvedeného uhradí zhotoviteľ všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi. |
Záručná doba za dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia ukončeného diela objednávateľom, t.j. odo dňa podpísania preberacieho protokolu. |
Doba záručnej prevádzky sa predĺži o dobu, počas ktorej dielo neplnilo svoju funkciu z dôvodu vady spôsobenej konaním zhotoviteľa. |
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vadu diela sa považuje aj jeho akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie / zapracovanie požaduje stavebný úrad, príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia diela podľa tejto zmluvy. |
Pre prípad výskytu vady dodaného diela podľa predchádzajúceho bodu má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady (ďalej len „reklamácia“). |
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 pracovných dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela. |
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu. |
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela a vzniknuté škody, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a informácií poskytnutých objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť, alebo ak zhotoviteľ na tieto chyby písomne upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval. |
Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu diela v prípade, že predmet diela poškodí objednávateľ, alebo tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne. |
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: |
Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak však zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy v zmysle § 345 Obchodného zákonníka, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. |
V prípade platného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov na strane objednávateľa, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za rozpracované dielo; táto cena sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti diela, pričom zhotoviteľ je objednávateľovi spolu s odstúpením od zmluvy povinný predložiť i rozpracované dielo pre posúdenie oprávnenosti uplatnenej ceny, inak jeho nárok zaniká. Objednávateľ je oprávnený rozpracované dielo použiť. |
Za platné odstúpenie od zmluvy podľa prvej vety predchádzajúceho bodu sa v prípade, ak objednávateľ podá v lehote 1 mesiaca odo dňa odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom podnet na príslušný súd na určenie neplatnosti odstúpenia, považuje až právoplatné rozhodnutie súdu v danej veci, okrem prípadu, ak zoberie objednávateľ svoj návrh späť, alebo dôjde k mimosúdnej dohode. |
V prípade platného odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu v súvislosti so zhotovovaním diela podľa zmluvy vznikli. Pre posúdenie platnosti odstúpenia sa obdobne použije posledná veta predchádzajúceho bodu. |
Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie. |
V prípade vysúťaženia ceny, ktorá bude vykazovať známky dumpingových cien a po ich objektívnom preukázaní, má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy. |
SANKCIE: |
V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín pre každú z výkonových fáz, objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z dohodnutej ceny diela zmluvy za každý začatý deň omeškania. |
Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom nároku podľa vyššie uvedeného dotknuté. |
Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržania termínov dohodnutých v tejto zmluve, nakoľko najmä objednávateľ vzhľadom na naplánovanie a odsúhlasenie projektu stavby má eminentný záujem na dodržaní všetkých termínov v zmluve dohodnutých. |
AUTORSKÉ PRÁVA: |
Zhotoviteľ podpisom zmluvy udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie diela, a to najmä verejné rozširovanie diela, sprístupňovanie diela tretím osobám, vyhotovenie rozmnoženiny diela, úpravy a zmeny diela. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu ako výhradnú s neobmedzeným rozsahom na neobmedzený čas a to bezodplatne. |
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práva k dielu vo svojom mene a na svoj účet, je oprávnený s týmto dielom nakladať a udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto účelom má usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi diela bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnancov, alebo zmluvných partnerov zhotoviteľa. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že dielo nie je zaťažené právami tretích osôb. |
Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelenej licencie (sublicencia). |
Zánik tejto zmluvy nemá vplyv na trvanie licencie udelenej/postúpenej touto zmluvou objednávateľovi. |
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE - Charakteristika objektu: |
Obostavaný vykurovaný objem budovy je cca 22 482 m3. Zastavaná plocha je cca 4 949 m2. Plánované náklady stavby predstavujú čiastku cca 1 450 000 € s DPH. |
Názov | Upresnenie |
Ak vzniknú počas plnenia predmetu zmluvy podľa rozsahu uvedenom v Technickej špecifikácii predmetu tejto zmluvy prekážky, ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť a ktoré bránia dodržať dohodnuté termíny, predlžuje sa čas plnenia o dobu trvania týchto prekážok napr. v prípade, ak pri prerokovávaní alebo schvaľovaní dokumentácie: | vzniknú prekážky z dôvodu uplatňovania kompetencií tretích strán najmä zo strany schvaľujúcich orgánov, nebude sa predĺženie lehoty pre dodanie predmetu zmluvy považovať za omeškanie. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Bankov 15, Košice - mestská časť Sever, Košice I, Košický, Slovenská republika
30.01.2017 07:00 — 24.02.2017 17:00
1,00 celok
43 500,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
24.01.2017 12:01
27.01.2017 13:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
26.01.2017 15:58 - Vstupná ponuka | 42 000,00 | € | Cena s DPH |
27.01.2017 12:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 19 560,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: