Detail zákazky Z201630376

  •    Vyhlásenie zákazky
    05.10.2016 11:37
  •    Predkladanie ponúk
    08.10.2016 12:20
  •    Ukončenie zákazky
    08.10.2016 12:23
  •    Zazmluvnenie zákazky
    08.10.2016 12:35

Z201630376

OF-101887

zazmluvnená

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2633300

00325724

Obec Ruská Bystra

Ruská Bystra 19, Ruská Bystra, 07264, SVK

36451576

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrálna 812/13, Svidník, 08901, SVK

Predmet zákazky

Vybudovanie protipovodňových opatrení

stavebná činnosť

  • 45000000-7 - Stavebné práce
  • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Stavebná práca, Služba, Tovar

1. Opravy a údržba

Položky opisného formulára
 Rozbaliť položky     Zbaliť položky
 1. Vybudovanie protipovodňových opatrení
Funkcia
Vybudovanie protipovodňových opatrení
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine m2 2252,38
Trávové semeno kg 74,329
Hľbenie jamky v rovine , bez výmeny pôdy , nad 0,02 do 0,05 m3 ks 90
Hľbenie jamky v rovine , bez výmeny pôdy- nad 0,05 do 0,125 m3 ks 210
Obrobenie pôdy smykovaním v rovine m2 2252,38
Obrobenie pôdy bránením v rovine m2 2252,38
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 2252,38
Výsadba dreviny/ kríku/ s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm ks 90
Výsadba dreviny / krik/s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm ks 210
Ošetrenie vysadených drevín, v rovine ks 300
Vrba biela - Salix alba ks 70
Lipa malolistá , Tilia cordata ks 70
Ruža šípová/ Rosa canina/ ks 50
Jelša lepkavá/ Alnus glutinosa/ ks 50
Slivka trnková ks 60
Osadenie kolov k drevine s uviazaním ks 900
Kôl k sadeniciam ks 900
Ošetrenie trávnika v rovine 2 x m2 2252,38
Dovoz vody pre zálievku rastlín m3 56,31
Poplatok za uskladnenie drevín pred výsadbou ks 300
Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 58,784
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby ks 300
Zariadenie staveniska kpl 1
Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenost do 50m, pre akúkolvek plochu m2 2944,4
Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období vodného rastlinstva na brehu hustého ha 4,68
Kosenie vo vegetačnom období vodného rastlinstva pod vodou hustého pri hĺbky vody do 300 mm ha 2,944
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 m 866
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l hod 2500
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 2000 do 4000 l den 250
Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4 m3 645,37
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina1-4 m3 1638,52
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1-4 m3 2917,4
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, za každé 3 m výšky m3 2917,4
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 2917,4
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 1497,77
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 47928,64
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 m3 2917,4
Uloženie sypaniny na skládky m3 1497,77
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 m2 1463,54
Spálenie konárov stromov s priemerom kmena nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov ks 100
Odstránenie krovín a stromov do 100 mm, pri akomkolvek sklone terénu, pri ploche nad 1 000 m2 m2 4676,4
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 100
Odstránenie pnov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm ks 100
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 935,28
Výkop pod vodou horn.1-4, hr.nad 0,5 m,do 1000 m3 m3 607,93
Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 1 až 4 m3 25,59
Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina1 až 4 do 500m m3 2917,4
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na 95 % m3 1419,63
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 2695,99
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1463,54
Príprava dreviny na presadenie v rovine priemer balu nad 1200 do 1400 mm ks 5
Zhotovenie obalu kmena stromu z juty v jednej vrstve v rovine m2 25
Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine, priemer balu nad 1200 do 1400 mm ks 5
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou cinnostou zhotovenie m2 37,5
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou cinnostou odstránenie m2 37,5
Príplatok k cenám vodostavebného betónu základových pásov za vykonanie betonáže pod hladinou m3 387,97
Základové pásy z betónu prostého vodostavebného C 25/30 m3 387,97
Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie m2 1039,2
Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie m2 1039,2
Zábradlie ocelové osadené do bloku z betónu prostého z troch vodorov.rúrok m 866
Osadzovanie schodiskových stupnov jednostranne zamurovaných do pripravených otvorov, drsných m 60
Kameň lomový upravený tr 2 pre dlažbu hrúbky 35 cm m3 7,272
Podklad pod dlažbu z betónu vodostavebného tr. C 12/15 hr. 150 mm m2 1463,54
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm m2 2370,44
Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioracných kanálov s pätkami alebo bez pätiek m3 257,4
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm m2 1463,54
Príplatok k cenám za dlažbu v pruhu užšom ako štvornásobok hrúbky dlažby hr. kameňa 200 mm m2 1463,54
Úprava napojenia dažďovej kanalizácie do koryta - cestné priepusty ks 2
Zvislé vložky do dilatacných škár, spolu s dodaním, z dosiek izolacných Lignos hr.25 mm m2 31,18
Realizacia docasnych zjazdov do koryta pre pristup stavebnej mechanizacie do koryta ks 2
Úprava napojenia dažďovej kanalizácie do koryta zo záhrad domov ks 10
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dlžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybnicné a ostatné t 3828,779
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu m 433
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby ` m 433
Zariadenie staveniska kpl 1
Odstránenie trstia vo vode s uložením na vzdialenost do 50m, pre akúkolvek plochu m2 1271,6
Kosenie s ponechaním na mieste vo vegetačnom období vodného rastlinstva na brehu hustého ha 1,79
Kosenie vo vegetačnom období vodného rastlinstva pod vodou hustého pri hĺbky vody do 300 mm ha 1,271
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 m 260,44
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 2000 l do 4000 l hod 1500
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 2000 do 4000 l den 150
Výkop ryhy pod vodou hĺbky do 5m do 1000 m3 hornina 1-4 m3 315,75
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina1-4 m3 643,86
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 1-4 m3 1580,56
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, za každé 3 m výšky m3 1580,56
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 1580,56
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m m3 967,46
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 30958,72
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 m3 1580,56
Uloženie sypaniny na skládky m3 967,46
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 m2 1791,98
Spálenie konárov stromov s priemerom kmena nad 100 mm, na hromadách pre všetky druhy stromov ks 50
Odstránenie krovín a stromov do 100 mm, pri akomkolvek sklone terénu, pri ploche nad 1 000 m2 m2 1791,98
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 50
Odstránenie pnov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm ks 50
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenost do 100 m a do 1000 m3 m3 358,4
Výkop pod vodou horn.1-4, hr.nad 0,5 m,do 1000 m3 m3 262,55
Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina1 až 4 do 500m m3 1580,56
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podla Proctor-Standard na 95 % m3 613,1
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 1741,428
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 623,06
Príprava dreviny na presadenie v rovine priemer balu nad 1200 do 1400 mm ks 5
Zhotovenie obalu kmena stromu z juty v jednej vrstve v rovine m2 25
Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine, priemer balu nad 1200 do 1400 mm ks 5
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou cinnostou zhotovenie m2 30
Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou cinnostou odstránenie m2 30
Príplatok k cenám vodostavebného betónu základových pásov za vykonanie betonáže pod hladinou m3 167,55
Základové pásy z betónu prostého vodostavebného C 25/30 m3 167,55
Debnenie základových pásov pre plochy rovinné zhotovenie m2 448,8
Debnenie základových pásov pre plochy rovinné odstránenie m2 448,8
Zábradlie ocelové osadené do bloku z betónu prostého z troch vodorov.rúrok m 374
Osadzovanie schodiskových stupnov jednostranne zamurovaných do pripravených otvorov, drsných m 111
Kameň lomový upravený tr 2 pre dlažbu hrúbky 30 cm m3 3,6
Podklad pod dlažbu z betónu vodostavebného tr. C 12/15 hr. 150 mm m2 632,06
Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm m2 1060,76
Zaistovací prah z betónu prostého vodostavebného melioracných kanálov s pätkami alebo bez pätiek m3 148,2
Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu, s vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm m2 632,06
Príplatok k cenám za dlažbu v pruhu užšom ako štvornásobok hrúbky dlažby hr. kameňa 200 mm m2 632,06
Zvislé vložky do dilatacných škár, spolu s dodaním, z dosiek izolacných Lignos hr.25 mm m2 13,46
Realizacia docasnych zjazdov do koryta pre pristup stavebnej mechanizacie do koryta ks 2
Úprava napojenia dažďovej kanalizácie do koryta zo záhrad domov ks 2
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dlžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybnicné a ostatné t 1743,983
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu m 187
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby m 187
Zariadenie staveniska kpl 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Cena plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie a Stavebného povolenia až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne:
-všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné apojenie elektriny, vodyakanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP)
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer min. 1m x 1m a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia a dňom jeho vydania, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa;
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o zhutnení podložia základovej špáry, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii,
doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela;
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom;
- vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela;
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- náklady na ochranu Staveniska,
- náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- náklady spojené s prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy;
Práva a povinnosti zmluvných strán:
- Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cena plnenia je úplná a záväzná a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká dodávateľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie ceny plnenia.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať.
- Dodávateľ je povinný predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dni od uzavretia zmluvy.
- Dodávateľ je povinný predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
- Dodávateľ je povinný predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
-Dodávateľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa predložiť platnú licenciu systému manažérstva kvality v zmysle ISO- 9001:2015 alebo ekvivalentu certifikátu. V prípade, ak zhotoviteľ nebude disponovať uvedeným certifikátom, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 Eur za nesplnenie uvedených povinností
- Objednávateľ prijme a uzná aj iné ekvivalentné dôkazy predložené dodávateľom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu
- Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) do 240 dní odo dňa doručenia výzvy na začatie prác.
- Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie diela.
- Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas realizácie diela.
- Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú on alebo jeho prípadný subdodávateľ spôsobí objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi všetky škody spôsobené zamestnancami dodávateľa alebo jeho prípadným subdodávateľom pri vykonaní diela.
- Ak dodávateľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- Dodávateľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela výlučne na základe doručenej výzvy objednávateľa na začatie prác.
- Dodávateľ bude o podpise zmluvy o NFP písomne informovaný formou výzvy na začatie realizačných prác.
- Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má dodávateľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť: prívod vody, elektrického prúdu s napätím 220 V, riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom a vozidlám dodávateľa.
- Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Dodávateľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (Diela) počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci:
a) sú poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej finančnej správy, iné štátne alebo verejné inštitúcie
b) poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR vančnej kontroly, zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) sú riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) sú osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.
Zodpovednosť za vady a záruka diela:
- Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela.
- Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady na Diele najneskôr do šesťdesiatich (60) mesiacov od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami
- Objednávateľ na odstránenie vád stanovuje lehotu desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia nároku na ich odstránenie Dodávateľovi. V opačnom prípade budú odstránené na náklady dodávateľa. Za spôsob doručenia si Zmluvné strany dohodli aj elektronickú komunikáciu
- Pre tieto účely Zmluvné strany v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedú kontaktné údaje zodpovedných osôb (najmä kontaktné meno a email)
Platobné podmienky:
- Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za dielo na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
- Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlaseného preberacieho protokolu jednorázovo po protokolárnom prevzatí diela.
- Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a súpisom zrealizovaných prác, rovnako potvrdeným dodávateľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa.
- Ak bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahovať zoznam vád a nedorobkov je objednávateľ oprávnený neuhradiť vystavenú faktúru až do ich úplného odstránenia, pričom pôvodná splatnosť faktúry sa o tento čas predlžuje.
- Dodávateľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- Dodávateľ dodá objednávateľovi 3 originály faktúry. Na faktúre bude označený predmet fakturácie presným názvom diela podľa zmluvy.
Sankcie:
- Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov:
a) ak bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania s DPH
b) ak bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania s odstránením vád
- Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške s DPH
Uplatnením zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov, nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle Zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov.
Ďalšie požiadavky:
- Pokiaľ z opisu technickej špecifikácie predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku resp. výrobcu Objednávateľ umožňuje predložiť ekvivalentné plnenie za podmienky, že ekvivalentné plnenie preukáže splnenie rovnakých alebo vyšších parametrov v porovnaní s uvedenými parametrami v opise a nebude v rozpore s inými všeobecne platnými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov.
- Ak Dodávateľ ponúkne ekvivalentné plnenie, je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia tejto Zmluvy predložiť potvrdenie, že ním ponúknutý výrobok /stavebný postup / certifikát je ekvivalentý v požadovaných technických parametroch.
- Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.
- Dodávateľ sa zaväzuje, pred realizáciou diela vykonať nevyhnutnú obhliadku.
Stavebný denník:
- Dodávateľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, a to odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní.
Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný objednávateľovi, zápisy do neho robí dodávateľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- Zápisy do stavebného denníka môžu vykonávať okrem zástupcov dodávateľa, objednávateľa a projektanta aj poverení zástupcovia orgánov štátnej správy.
Iné:
- Objednávateľ uvádza, že nie je platcom DPH
- Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu.
Zmluvné strany uzatvorením zmluvy potvrdzujú, že celkovému zneniu zmluvy porozumeli a dobrovoľne danú zmluvu uzatvárajú.

Rozpory k zákazke ?

Košický, Slovenská republika

01.11.2016 07:30 — 31.12.2017 23:59

1,00 dielo

neuvedené

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH € Menšia 100

05.10.2016 11:37

08.10.2016 12:20

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

 979
 20
 9
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
06.10.2016 00:13 - Vstupná ponuka 5 940 000,00 € Cena s DPH
08.10.2016 12:15 - Najvýhodnejšia ponuka 98 240,40 € Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
Späť