Detail zákazky Z201630373

  •    Vyhlásenie zákazky
    05.10.2016 11:32
  •    Predkladanie ponúk
    08.10.2016 12:30
  •    Ukončenie zákazky
    08.10.2016 12:33
  •    Zazmluvnenie zákazky
    08.10.2016 12:45

Z201630373

OF-103172

zazmluvnená

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2633298

00322385

Obec Mičakovce

Mičakovce 36, Mičakovce, 08701, SVK

36451576

IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

Centrálna 812/13, Svidník, 08901, SVK

Predmet zákazky

Protipovodňová ochrana potoka

stavebná činnosť

  • 45000000-7 - Stavebné práce
  • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Stavebná práca, Služba, Tovar

1. Opravy a údržba

Položky opisného formulára
 Rozbaliť položky     Zbaliť položky
 1. Protipovodňová ochrana potoka
Funkcia
Protipovodňová ochrana potoka
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 m2 200
Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 100 mm m3 15
Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou ks 6
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm ks 6
Odrezanie pňov s odprataním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 100 do 300 mm ks 6
Rozobratie dlažby z lomového kameňa na sucho, so škárami vyplnenými pieskom m3 205,2
Očistenie lomového kameňa alebo betónových tvárnic od malty m3 205,2
Triedenie lomového kameňa alebo bet.tvárnic pri rozoberaní dlažieb podľa druhu, veľkosti a tvaru m3 205,2
Zrovnanie lomového kameňa alebo betónových tvárnicdo merateľných figúr, s premiestnením do 10 m m3 205,2
Príplatok za každých ďalších i začatých 10 m nad 10 m m3 4104
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600 m 330
Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l hod 1000
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l den 125
Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 m 10
Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3 m3 934,535
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 934,535
Výkop vodotoku do 3 m horn. 4 1000-10000 m3 m3 1735,565
Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok k cene za lepivosť horniny 4 m3 1735,565
Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka do 2, 5m hornina3 m3 10
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy m3 96
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 m3 45,072
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 45,072
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 8,8
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 8,8
Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m m2 838,89
Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m m2 838,89
Vzopretie zapažených stien s prepažovaním pri pažení príložnom hĺbky do 4 m m2 838,89
Odstránenie vzopretia stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m m2 838,89
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, za každé 3 m výšky m3 2733,972
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 2733,972
Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m m3 1844,542
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m m3 25823,588
Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 6
Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 6
Vodorovné premiestnenie výkopku po vode hornina1 až 4 do 500m m3 889,43
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 889,43
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % m3 776,43
Hutnenie bokov násypov z hornín súdržných a sypkých m2 564,56
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených m3 1844,542
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 3320,176
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 113
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 113
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1349,92
Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm na svahu nad 1:2-1:1 m2 640
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 m2 792,72
Svahovanie trvalých svahov v násype m2 564,56
Vyplnenie otvorov spevňov. prefabrikátov, s hr. vrstvy cez 100 do 150 mm, na svahu nad 1:2 do 1:1 m2 113,47
Tesnenie hradiacich stien - dodanie ílu m3 36
Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie m3 36
Tesnenie hradiacich stien - odstránenie m3 36
Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 30/37 m3 48,078
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie m2 163,01
Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie m2 163,01
Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 216 t 0,962
Osadenie železobetónových prefabrikátov s hmotnosťou jednotlivo do 1000 kg m3 521,2
Murovanie obklad. muriva riadkového hr.od 250 do 450 mm hrubého aj čistého na maltu cementovú m3 268,8
Kamenoblok IBT 5/10 rozm.1000/1000/400mm, hmotn.910kg ks 1316,03
Konštrukcie priehradné z prostého betónu vodostavebného V8 T 100-C 25/30 m3 278,491
Debnenie konštrukcií priehradných plôch rovinných m2 496,2
Oddebnenie konštrukcií priehradných plôch v rovine m2 496,2
Zábradlie oceľové osadené do bloku z betónu prostého z dvoch vodorov.rúrok m 81
Zábradlie oceľové osadené do vynechaných otvorov z dvoch vodorovných rúrok m 112
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. do 100 mm m2 107,5
Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr.C 12/15 hr. nad 200 do 250 mm m2 20
Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm m3 1366,75
Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek m3 41,859
Osadenie pätky pre dlažbu z bet. alebo zo železobetónu prefabrikátov hm. jednotlivých prvkov 200-500 kg m3 97,3
Prefa pätka 500/500/1200mm ks 327,577
Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár m3 134,76
Pohádzka dna alebo svahov z hrubého drveného kameniva, z terénu, zrnitosti 63-125 mm m3 14,592
Zhotovenie schodov z kopákov na cementovú maltu s vyškárovaním cementovou maltou m3 3,5
Kopák hrubý čis. lám. b rozm. I/1 t 4,725
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm m2 65
Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 500mm m2 47,5
Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hmot. do 90kg, hr.dosiek do 150 mm m2 15
Tvárnica betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10 ks 15,45
Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. 90-1500 kg, hr. do 200 mm so zaliatím škár m2 194,52
Polovegetačná tvárnica IZT 131/10 (1200/600/140mm) ks 272,868
Polovegetačná tvárnica IZT 131/10 (1200/600/140mm) m 11,9
Prah drevený dvojitý z guľatiny pr. 290-400 mm m 11,9
Zrubový stupeň stredný hr. do 1, 2 do 1,5 m m2 36,48
Protiplesňové, protihubové chemické ošetrenie dreva, náter + dodávka prípravkov m2 145,92
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.63-12 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.200 mm m2 200
Vonkajšia omietka torkrétová bez rabicového pletiva, hr.nad 20 do 30 mm m2 20
Škárovanie maltou MCS, muriva z lomového kameňa s vyčistením škár, pri hĺbky škár 70-120 mm m2 20
Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm m 325,8
Rúra pre rozvod vody (1/2) (PE80] PN 6 90 x 4.3 x L m 332,316
Drenážne potrubie z drenážnych rúrok z pálenej hliny DN 65 m 216
Preložka plynovodného potrubia zo zeme na OK m 13,93
Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 300 mm m 2
Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/dĺ.100/hr.steny 3cm ks 2,02
Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C 16/20 m3 0,72
Zvislé vložky do dilatačných škár, z lepenky dvojitej m2 82,867
Stavidlové tabule z fošní s ochranným náterom z borovicového dreva, hr. od 80 do 100 mm m2 43,2
Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 10/12, 5 m 7
Hydro BG Koncová stena NW 150 bez nátrubku, Betónová (BG), č. 10106 ks 1,01
Hydro BG Liatinový rošt NW 150, 500/192/40, SW 18/145, tr. B 125 kN (BG), č. 10100 ks 14,14
Hydro BG BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž SV G NW 150, č. 0, s liatinovou hranou, bez spádu, č. 16600 ks 7,07
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 14400
Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 100 %, -0,05900t m2 20
Vysekanie, vyškriabanie a vyčistenie škár muriva kamenného režného z lomového kameňa, -0,01400t m2 20
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,02
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 16,32
Presun hmôt pre úpravy vodných tokov a kanály dĺžky do 7000 m, hrádze ochranné, rybničné a ostatné t 2911,141
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m m 43
Sieť so štvorcovými okami, EN S195T (11343) pozinkovaná 50,0/2,24mm/1,60m m2 68,8
Montáž oplotenia ostnatého drôtu, vo výške do 2,0 m m 144
Napínací drôt pozinkovaný 3,15/min.82m, cca.5 ks 1,756
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,094
Demontáž starého oplotenia pozdĺž op.múra č.1 m2 86
Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ťažkých "A" dvojnásobné 1x s emailovaním m2 424,6
Nátery oceľ.konštr. olejové farby šedej ťažkých "A" základný m2 424,6
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu m 315
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby m 315
Zariadenie staveniska kpl 1
Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine m2 1525,92
Trávové semeno kg 50,355
Hľbenie jamky v rovine , bez výmeny pôdy , nad 0,02 do 0,05 m3 ks 90
Hľbenie jamky v rovine , bez výmeny pôdy- nad 0,05 do 0,125 m3 ks 210
Obrobenie pôdy smykovaním v rovine m2 1525,92
Obrobenie pôdy bránením v rovine m2 1525,92
Obrobenie pôdy valcovaním v rovine m2 1525,92
Výsadba dreviny/ kríku/ s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm ks 90
Výsadba dreviny / krik/s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 200 do 300 mm ks 210
Ošetrenie vysadených drevín, v rovine ks 300
Vrba biela - Salix alba ks 70
Lipa malolistá , Tilia cordata ks 70
Ruža šípová/ Rosa canina/ ks 50
Jelša lepkavá/ Alnus glutinosa/ ks 50
Slivka trnková ks 60
Osadenie kolov k drevine s uviazaním ks 900
Kôl k sadeniciam ks 900
Ošetrenie trávnika v rovine 2 x m2 1525,92
Dovoz vody pre zálievku rastlín m3 38,148
Poplatok za uskladnenie drevín pred výsadbou ks 300
Presun hmôt na objektoch rekultivácie území t 40,598
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby ks 300
Zariadenie staveniska kpl 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Cena plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie a Stavebného povolenia až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne:
-všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné apojenie elektriny, vodyakanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP)
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer min. 1m x 1m a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia a dňom jeho vydania, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa;
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o zhutnení podložia základovej špáry, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii,
doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela;
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom;
- vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela;
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela;
- náklady na ochranu Staveniska,
- náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;
- náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia;
- náklady spojené s prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska;
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy;
Práva a povinnosti zmluvných strán: - Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cena plnenia je úplná a záväzná a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká dodávateľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie ceny plnenia.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať.
- Dodávateľ je povinný predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dni od uzavretia zmluvy.
- Dodávateľ je povinný predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
- Dodávateľ je povinný predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy.
-Dodávateľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa predložiť platnú licenciu systému manažérstva kvality v zmysle ISO- 9001:2015 alebo ekvivalent certifikátu. V prípade, ak zhotoviteľ nebude disponovať uvedeným certifikátom, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 Eur za nesplnenie uvedených povinností
- Objednávateľ prijme a uzná aj iné ekvivalentné dôkazy predložené dodávateľom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu
- Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) do 240 dní odo dňa doručenia výzvy na začatie prác.
- Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie diela.
- Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas realizácie diela.
- Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú on alebo jeho prípadný subdodávateľ spôsobí objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi všetky škody spôsobené zamestnancami dodávateľa alebo jeho prípadným subdodávateľom pri vykonaní diela.
- Ak dodávateľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi.
- Dodávateľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela výlučne na základe doručenej výzvy objednávateľa na začatie prác.
- Dodávateľ bude o podpise zmluvy o NFP písomne informovaný formou výzvy na začatie realizačných prác.
- Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má dodávateľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť: prívod vody, elektrického prúdu s napätím 220 V, riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom a vozidlám dodávateľa.
- Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Dodávateľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (Diela) počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci:
a) sú poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej finančnej správy, iné štátne alebo verejné inštitúcie b) poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR vančnej kontroly, zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) sú riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, d) sú osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.
Zodpovednosť za vady a záruka diela:
- Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela.
- Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady na Diele najneskôr do šesťdesiatich (60) mesiacov od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami
- Objednávateľ na odstránenie vád stanovuje lehotu desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia nároku na ich odstránenie Dodávateľovi. V opačnom prípade budú odstránené na náklady dodávateľa. Za spôsob doručenia si Zmluvné strany dohodli aj elektronickú komunikáciu
- Pre tieto účely Zmluvné strany v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedú kontaktné údaje zodpovedných osôb (najmä kontaktné meno a email)
Platobné podmienky:
- Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za dielo na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa.
- Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlaseného preberacieho protokolu jednorázovo po protokolárnom prevzatí diela.
- Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a súpisom zrealizovaných prác, rovnako potvrdeným dodávateľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa.
- Ak bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahovať zoznam vád a nedorobkov je objednávateľ oprávnený neuhradiť vystavenú faktúru až do ich úplného odstránenia, pričom pôvodná splatnosť faktúry sa o tento čas predlžuje.
- Dodávateľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi.
- Dodávateľ dodá objednávateľovi 3 originály faktúry. Na faktúre bude označený predmet fakturácie presným názvom diela podľa zmluvy.
Sankcie:
- Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov:
a) ak bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania
b) ak bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania s odstránením vád
- Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške s DPH
- Uplatnením zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov, nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle Zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov.
Ďalšie požiadavky:
- Pokiaľ z opisu technickej špecifikácie predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku resp. výrobcu Objednávateľ umožňuje predložiť ekvivalentné plnenie za podmienky, že ekvivalentné plnenie preukáže splnenie rovnakých alebo vyšších parametrov v porovnaní s uvedenými parametrami v opise a nebude v rozpore s inými všeobecne platnými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov.
- Ak Dodávateľ ponúkne ekvivalentné plnenie, je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia tejto Zmluvy predložiť potvrdenie, že ním ponúknutý výrobok /stavebný postup / certifikát je ekvivalentý v požadovaných technických parametroch.
- Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu.
- Dodávateľ sa zaväzuje, pred realizáciou diela vykonať nevyhnutnú obhliadku.
Stavebný denník:
- Dodávateľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, a to odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný objednávateľovi, zápisy do neho robí dodávateľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.
- Zápisy do stavebného denníka môžu vykonávať okrem zástupcov dodávateľa, objednávateľa a projektanta aj poverení zástupcovia orgánov štátnej správy.
Iné:
- Objednávateľ uvádza, že nie je platcom DPH
- Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu.
Zmluvné strany uzatvorením zmluvy potvrdzujú, že celkovému zneniu zmluvy porozumeli a dobrovoľne danú zmluvu uzatvárajú.

Rozpory k zákazke ?

Prešovský, Slovenská republika

01.11.2016 08:00 — 31.12.2017 23:59

1,00 dielo

neuvedené

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH € Menšia 100

05.10.2016 11:32

08.10.2016 12:30

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

 980
 40
 12
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
06.10.2016 00:14 - Vstupná ponuka 5 940 000,00 € Cena s DPH
08.10.2016 12:15 - Najvýhodnejšia ponuka 95 073,60 € Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
Späť