00331112
Obec Vagrinec
Vagrinec 50, Vagrinec, 09003, SVK
46590129
Insomnium, s. r. o.
Mlynské Nivy 54, Bratislava, 82109, SVK
Protipovodňové úpravy
stavebná činnosť
Stavebná práca, Služba, Tovar
1. Opravy a údržba
|
1. Protipovodňové úpravy
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Protipovodňové úpravy |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 10000 m | m2 | 3500 | ||
| Spálenie krovín a stromov priemeru do 100 mm pre akúkoľvek plochu | m2 | 3500 | ||
| Spálenie konárov pre všetky druhy stromov | ks | 25 | ||
| Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 300 mm | ks | 5 | ||
| Vyrúbanie stromov listnatých priemer do 500 mm | ks | 5 | ||
| Rúbanie stromov listnatých vo svahu do 1:1 priemer do 0,3 m | ks | 15 | ||
| Odstránenie pňov priemer do 300 mm | ks | 20 | ||
| Odstránenie pňov priemer do 500 m | ks | 5 | ||
| Odstránenie pňov v sťaž. podm. v rovine priemer do 0,3 | ks | 20 | ||
| Rozobratie dlažby z lom. kameňa kladenými do cem. malty, s výpl. škáry MC | m2 | 100 | ||
| Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov | m2 | 60 | ||
| Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2 | m2 | 600 | ||
| Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2 | m2 | 600 | ||
| Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2 | m2 | 600 | ||
| Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic na sucho | m2 | 184,934 | ||
| Rozobratie dlažby z lom. kam. bet. tvárnic na sucho škáry M | m3 | 10 | ||
| Rozobratie dlažby z lom. kameňa alebo bet. tvárnic do M | m3 | 10 | ||
| Rozobratie záhozov, vyrovnávok na sucho | m3 | 1000 | ||
| Očistenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic od hliny, piesk | m3 | 1000 | ||
| Triedenie lom. kameňa alebo bet. tvárnic podľa druhu a veľk. | m3 | 1000 | ||
| Urovnanie lom. kameňa alebo bet. tvárnic s premiest. do 10 m | m3 | 1000 | ||
| Príplatok za premiestnenie ďalších 10 m | m3 | 1000 | ||
| Prevedenie vody potrubím priemer potrubia DN do 900 mm | m | 1450 | ||
| Žľab drev. na preved. vody r. š. do 4 m s tesn. škár plec | m | 1450 | ||
| Príplatok za nevyhnutné zemné práce pri zriadení konštrukcie žľabu | m3 | 750 | ||
| Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo liat. DN do 200 mm | m | 25 | ||
| Dočasné zaist. potrubia bet. želbet. kam. vláknocem.. DN do 500 mm | m | 5 | ||
| Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov | m | 5 | ||
| Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia | m3 | 1000 | ||
| Búranie muriva kamenného na maltu cementov | m3 | 160 | ||
| Búranie muriva betonového neprekladaného | m3 | 48 | ||
| Búranie muriva železobetonového alebo predpätého | m3 | 37,2 | ||
| Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m | m3 | 375 | ||
| Výkopy v zemníku na suchu v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 2775,06 | ||
| Výkopy vodotokov v horn. tr. 3 do 10000 m3 | m3 | 3711,117 | ||
| Príplatok za lepivosť pri výkope vodotokov v horn. tr. 3 | m3 | 3711,117 | ||
| Príplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 3 | m3 | 3711,117 | ||
| Výkopy vodotokov v horn. tr. 4 do 10000 m3 | m3 | 3711,117 | ||
| Príplatok za lepivosť pri výkope vodotokov v horn. tr. 4 | m3 | 3711,117 | ||
| Príplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 4 | m3 | 3711,117 | ||
| Výkopy vodotokov v horn. tr. 5 do 10000 m3 | m3 | 1855,559 | ||
| Príplatok za výkop v tečúcej vode pri LTM v horn. tr. 5 | m3 | 1855,559 | ||
| Hĺbenie rýh pod vodou do 1 000 m3 v horn. tr. 3-4 | m3 | 347,88 | ||
| Čistenie korýt vodotokov š. do 5 m hl. do 2,5 m v horn. tr. 3 | m3 | 200 | ||
| Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 445 | ||
| Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 | m3 | 445 | ||
| Hĺbenie jám v hornine 3 ručne | m3 | 10 | ||
| Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 445 | ||
| Príplatok za lepivosť horniny tr.4 | m3 | 445 | ||
| Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 5 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 222,5 | ||
| Hĺbenie rýh š. 35, hl. 60, zem. tr. 3 | m | 145,74 | ||
| Hĺbenie rýh š. 35, hl. 60, zem. tr. 4 | m | 145,74 | ||
| Zhotovenie paženia hl. do 4 m | m2 | 1712,5 | ||
| Odstránenie paženia hl. do 4 m | m2 | 1712,5 | ||
| Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m | m3 | 5707,326 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 | m3 | 1426,832 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 2235,221 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 8639,592 | ||
| Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 2775,06 | ||
| Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4 | m3 | 10233,78 | ||
| Násypy z hornín súdržných zhutnených na 95% PS | m3 | 1768,58 | ||
| Zemné hrádzky melioračných kanálov z horn. tr. 1-4 | m3 | 450 | ||
| Hutnenie bokov násypov pre akýkoľvek sklon, dĺžku a mieru zhutnenia | m2 | 1650 | ||
| Násypy nezhutnené | m3 | 10233,78 | ||
| Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 7458,72 | ||
| Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu | m3 | 250 | ||
| Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 30 cm | ks | 25 | ||
| Zásyp jám po vyťažení pňa o priemere do 50 cm | ks | 1 | ||
| Založenie trávnika | m2 | 5032,39 | ||
| Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia | m2 | 7074,32 | ||
| Rozprestretie ornice sklon do 1:5 hr. do 10 cm | m2 | 900 | ||
| Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 | m2 | 4158 | ||
| Svahovanie násypu | m2 | 14917,44 | ||
| Výkop jamky priemer 70 cm hl. 70 cm v zem. 3 zaburinenej | ks | 30 | ||
| Výsev trávnika hydroosevom na ornicu | m2 | 5032,39 | ||
| Osivo lipnica lúčna 60%, kostrava červená 20%, mätonoh trváci 20% | kg | 250 | ||
| Jarabina Sorbus aucuparia krík B 200-220 cm | ks | 33 | ||
| Jelša šedá h=120-150 cm | ks | 10 | ||
| Vŕba h=120-150 cm | ks | 11 | ||
| D+M Protierózna geosieťovina na spevnenie zatrávneného svahu+kotvenie | m2 | 1178,1 | ||
| Výsadba stromov v. do 3 m do jamky priem. 70 cm hl. 70 cm | ks | 54 | ||
| Prípl. za donesenie hliny do 10 m pre jamku pr./hl. 70/60 cm | ks | 54 | ||
| Prípl. za vylepšenie výsadby do jamky pr./hl. 70/60 cm | ks | 54 | ||
| Výsadba sadeníc s kolíkom v pôde súdrž. hl. zaraz. do 80 cm | ks | 64 | ||
| Obrylov. sadeníc v pl. priemeru do 1,5 m v zem. dobre rypnej | ks | 54 | ||
| Koly do 2 m priemeru do 6 cm 1-3 roky k sadeniciam | ks | 54 | ||
| Hnojenie rýchle rast. drevín org. hnojivom 10kg/1 sadenicu | ks | 54 | ||
| Trativody z flexibilných rúrok DN 65 so štrk. lôžkom a obsypom | m | 20 | ||
| Základové pásy z betónu prostého tr. B10 (C8/10) | m3 | 1299,4 | ||
| Debnenie základových pásov tradičné obojstranné | m2 | 370,56 | ||
| Murivo nadzákl. z betónu preklad. tr. B20 nad 3 m3 | m3 | 323,052 | ||
| Debnenie plôch rovinných konštrukcií hr. nad 1 m | m2 | 715,76 | ||
| Osadzovanie stĺp.plot.železobet.so zabetónovaním pätky do 0,3 m3 | ks | 100 | ||
| DMTZ oplotenia | m | 25 | ||
| MTZ oplotenia pletivom do h=2,0 m | m | 25 | ||
| Plotový stĺpik h=2,2 m | ks | 100 | ||
| Plotový stĺpik - vzpera h=2,0 m | ks | 25 | ||
| Bránka h=1,50 m | ks | 5 | ||
| Poplastované pletivo h=1,50 m 76x51 mm L=25m | ks | 10 | ||
| Zábradlie oceľ. z troch rúrok osadené do vynech. otvorov | m | 225 | ||
| Schody z lom. kameňa na MC100 v dlažbách | m | 15 | ||
| Podklad pod dlažbu z betónu tr. B 10 hr. do 15 cm | m2 | 853,46 | ||
| Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy | m3 | 57,188 | ||
| Lôžko pod dlažbu, tvarovky, gabiony zo štrkopiesku hr. do 10 cm | m2 | 5699,46 | ||
| Zaisťovací prah z upraveného lom. kameňa na maltu cem. | m3 | 98,4 | ||
| Murivo nadzákladové z lomového kameňa na MC nad3 m3 s prípl.za lícovanie | m3 | 1241,171 | ||
| Výplň vyľahčených a dierovaných tvárnic štrkom | m2 | 174,636 | ||
| Výplň vyľahčených a dierovaných tvárnic ornicou so zatrávnením | m2 | 174,636 | ||
| Osadenie pätky pre dlažbu z prefa dielcov do 1000 kg | ks | 1155 | ||
| Prefabrikovaná pätka z B C16/20 1200/600/300 mm | ks | 1155 | ||
| Pref. polovegetačná tvarovka z B 12/15 1200/600/140 mm | ks | 3465 | ||
| Rozprestierka z lom. kameňa s vyklin. škár úlomkami z kameňa | m3 | 20 | ||
| Úprava dna z jestvujúceho dnového materiálu v sklone 1:5 | m2 | 4079,05 | ||
| Preliatie časti drôtokamenných matracov v násype cementovou maltou MC 10 | m3 | 62,5 | ||
| Pohodenie dna, svahov z kameňa zásypového do 200 kg z terénu | m3 | 1,28 | ||
| Pohodenie dna z hrub. ťaž. kameniva 32-63mm bez úpravy z terénu | m3 | 407,505 | ||
| Schody z lom. kameňa na sucho hr. 25 cm zo zaliatím škár MC | m2 | 3 | ||
| Dlažba z lom. kam. na sucho do 20m2, hr. 25cm bez vypl. škár | m2 | 192 | ||
| Dlažba z lom. kam. na sucho nad 20m2, hr. 30cm vyp.škár MC | m2 | 853,46 | ||
| Klad. dlaž. z bet. dosák do 60 kg hr. do 15 cm škáry pieskom | m2 | 55 | ||
| Dlažba betónová TBM 5/30 | ks | 333,333 | ||
| Klad. opevnenia z poloveg. prefa dosák do 200 kg bez výplne škár | m2 | 2494,8 | ||
| Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm | m2 | 500 | ||
| Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1, š. do 3m hr. 8 cm | m2 | 500 | ||
| Vysprav. krytov vozov. po prekopoch asf. betónom hr. 7 cm | m2 | 500 | ||
| Kryt betón. komunikácií pre chodcov hr. 8 cm | m2 | 60 | ||
| Osadenie cest. panelov z predp. betónu do 20t/kus na konštrukciu | m2 | 60 | ||
| D+MTZ Oceľový profil I 200 S235 JR | m | 80 | ||
| Panel cestný 3000/1000/215 do 20 t | ks | 20 | ||
| DMTZ a spätná MTZ jestvujúcich lávok k rodinným domom | ks | 5 | ||
| Úpravy prietokovej časti jestvujúcich mostných objektov na prístupoch k RD | m2 | 3 | ||
| škár maltou cem. hl. do 7cm mur. z bet. prefa | m2 | 20 | ||
| Montáž potr. bet. s polodr. otvor. výk. do 20% DN 200 | m | 20 | ||
| Rúra TBP 2-20 20x100X3,5 | ks | 20 | ||
| Rúra TBP 2-60 60x100x6 | ks | 5 | ||
| Montáž potr. bet. s polodr. otvor. výk. do 20% DN 600 | m | 5 | ||
| Preseknutie železobetónovej rúry DN do 600 mm | ks | 5 | ||
| Prečistenie kanalizačného priepustu DN 600 vodou | m | 40 | ||
| Výustný objekt kanalizácie z rúr DN 200 | ks | 20 | ||
| Výustný objekt kanalizácie z B rúr DN 600 | ks | 5 | ||
| Obetónovanie potrubia z betónu tr. B10 v otvor. výkope | m3 | 7,892 | ||
| Príplatok za zaistenie oplotenia, stlpov, základov | kpl | 5 | ||
| Príplatok za zaistenie stĺpov miestneho rozhlasu, T-comu, NN prípojky | kpl | 5 | ||
| Prekládka stĺpov miestneho rozhlasu, T-comu, NN prípojky | kpl | 3 | ||
| Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope | m2 | 16 | ||
| Osadenie a mont. oceľ. zvodidla so zabetónovaním stĺpikov pri vzdialenosti 2 m | m | 185 | ||
| Cestné zvodidlo 1900/750/225 | m | 185 | ||
| Príplatok za ukončenie zvodidla | ks | 2 | ||
| Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm | m | 600 | ||
| Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného | m2 | 211500 | ||
| Búranie konštr. vodných stavieb z prefabrik. dielcov | m3 | 352,598 | ||
| Vodor. doprava sute po suchu do 1 km | t | 24,48 | ||
| Príplatok za každý ďalší 1 km sute | t | 220,32 | ||
| Nakladanie sute na dopravný prostriedok | t | 24,48 | ||
| Poplatok za uloženie zeminy vymedzených skládkach (kat. 170506) | t | 6086,876 | ||
| Poplatok za recykláciu betónu na vymedzených strediskách (kat. 170101) | t | 1188,361 | ||
| Poplatok za recykláciu bitúmenovej zmesi na vymedzených strediskách (kat. 170302) | t | 63 | ||
| Presun hmôt pre komunikácie, kryt z kameniva | t | 315,962 | ||
| Presun hmôt pre potrubie z rúr betón. a želbet. v otv. výk. | t | 137,777 | ||
| Presun hmôt pre hydromelior. - hradenie a úpravu bystrín | t | 2208,715 | ||
| Prípl. za zväč. presun do 1 km pre hradenie a úpravu bystrín | t | 2208,715 | ||
| Presun hmôt pre úpravy vod. tokov, hrádze, | t | 117,083 | ||
| Prípl. za zväčšený presun do 1 km úpravy vod. tokov | t | 16711,897 | ||
| Zariadenie staveniska | dielo | 1 | ||
| Prevádzkové vplyvy | dielo | 1 | ||
| Cestná premávka | dielo | 1 | ||
| Mimostavenisková doprava | dielo | 1 | ||
| Inžinierska činnosť | dielo | 1 | ||
| Projektové práce | dielo | 1 | ||
| Vytýčenie stavby a porealizačné zameranie | dielo | 1 |
| Názov |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Vrátane inštalácie na mieste plnenia |
| Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny |
| Cena plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie a Stavebného povolenia až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne: |
| - všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP) |
| - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov |
| - náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer min. 1m x 1m a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia a dňom jeho vydania, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, |
| meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné alšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; |
| - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa; |
| - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o zhutnení podložia základovej špáry, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, |
| doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela; |
| - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; |
| - vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela; |
| - náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; |
| - náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; |
| - náklady na ochranu Staveniska, |
| - náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu; |
| - náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); |
| - náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; |
| - náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); |
| - náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia; |
| - náklady spojené s prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; |
| - pomocné práce demontáže pôvodného bleskozvodu pre potreby zateplenia objektu musia byť zahrnuté v cene diela |
| - v cene diela je zahrnutá aj možnosť farebného riešenia fasády zo strany objednávateľa, pričom objednávateľ je oprávnený vybrať si zo všetkých farieb vzorkovníka daného zatepľovacieho systému bez navýšenia ceny za dielo. Obdobné platí pri výbere farieb krytiny, parapetných dosiek a odkvapového systému. |
| - akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; |
| Práva a povinnosti zmluvných strán: |
| - Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že dodávateľom predložená cena plnenia je úplná a záväzná a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká dodávateľovi nárok požadovať akékoľvek zvýšenie ceny plnenia. |
| - Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, dodávateľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať. |
| - Dodávateľ je povinný predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dni od uzavretia zmluvy. |
| - Dodávateľ je povinný predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. |
| - Dodávateľ je povinný predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. |
| - Dodávateľ je povinný zhotoviť dielo v zmysle požiadaviek ETICS a na vyžiadanie objednávateľa predložiť platnú licenciu systému manažérstva kvality v zmysle ISO- 9001:2015 alebo ekvivalenty certifikátov. V prípade, ak zhotoviteľ nebude disponovať uvedenými certifikátmi, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 3000 Eur za nesplnenie uvedených povinností. |
| - Objednávateľ prijme a uzná aj iné ekvivalentné dôkazy predložené dodávateľom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu |
| - Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) do 240 dní odo dňa doručenia výzvy na začatie prác. |
| - Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie diela. |
| - Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas realizácie diela. |
| - Dodávateľ zodpovedá za škodu, ktorú on alebo jeho prípadný subdodávateľ spôsobí objednávateľovi pri vykonávaní diela a zaväzuje sa uhradiť objednávateľovi všetky škody spôsobené zamestnancami dodávateľa alebo jeho prípadným subdodávateľom pri vykonaní diela. |
| - Ak dodávateľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je dodávateľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi. |
| - Dodávateľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela výlučne na základe doručenej výzvy objednávateľa na začatie prác. |
| - Dodávateľ bude o podpise zmluvy o NFP písomne informovaný formou výzvy na začatie realizačných prác. |
| - Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu, po ktorú má dodávateľ vykonávať dielo podľa tejto zmluvy, zabezpečiť: prívod vody, elektrického prúdu s napätím 220 V, riadny prístup pre vykonávanie diela zamestnancom a vozidlám dodávateľa. |
| - Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Dodávateľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (Diela) počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu. |
| Oprávnení kontrolní zamestnanci: |
| a) sú poverení zamestnanci SORO, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej finančnej správy, iné štátne alebo verejné inštitúcie |
| b) poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR vančnej kontroly, zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov, |
| c) sú riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES, |
| d) sú osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi.- Dodávateľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela výlučne na základe doručenej výzvy objednávateľa na začatie prác. |
| Zodpovednosť za vady a záruka diela: |
| - Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť riadnym odovzdaním a prevzatím diela. |
| - Objednávateľ je povinný oznámiť Dodávateľovi vady na Diele najneskôr do šesťdesiatich (60) mesiacov od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami |
| - Objednávateľ na odstránenie vád stanovuje lehotu desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia nároku na ich odstránenie Dodávateľovi. V opačnom prípade budú odstránené na náklady dodávateľa. Za spôsob doručenia si Zmluvné strany dohodli aj elektronickú komunikáciu |
| - Pre tieto účely Zmluvné strany v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela uvedú kontaktné údaje zodpovedných osôb (najmä kontaktné meno a email) |
| Platobné podmienky: |
| - Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní diela. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za dielo na základe faktúry vystavenej dodávateľom do 60 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa. |
| - Platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku na základe odsúhlaseného preberacieho protokolu jednorázovo po protokolárnom prevzatí diela. |
| - Prílohou faktúry bude preberací protokol potvrdený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a súpisom zrealizovaných prác, rovnako potvrdeným dodávateľom a zodpovedným zástupcom objednávateľa. |
| - Ak bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahovať zoznam vád a nedorobkov je objednávateľ oprávnený neuhradiť vystavenú faktúru až do ich úplného odstránenia, pričom pôvodná splatnosť faktúry sa o tento čas predlžuje. |
| - Dodávateľom predložená faktúra musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. |
| - V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti, alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie s tým, že k uvedenému dňu prestane plynúť lehota splatnosti pôvodnej faktúry.Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry objednávateľovi. |
| - Dodávateľ dodá objednávateľovi 3 originály faktúry. Na faktúre bude označený predmet fakturácie presným názvom diela podľa zmluvy. |
| Sankcie: |
| - Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov: |
| a) ak bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania |
| b) ak bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z ceny diela, a to aj za každý začatý deň omeškania s odstránením vád |
| - Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu. Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške s DPH |
| - Uplatnením zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov, nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle Zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov. |
| Ďalšie požiadavky: |
| - Pokiaľ z opisu technickej špecifikácie predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie výrobku resp. výrobcu Objednávateľ umožňuje predložiť ekvivalentné plnenie za podmienky, že ekvivalentné plnenie preukáže splnenie rovnakých alebo vyšších parametrov v porovnaní s uvedenými parametrami v opise a nebude v rozpore s inými všeobecne platnými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov. |
| - Ak Dodávateľ ponúkne ekvivalentné plnenie, je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od uzavretia tejto Zmluvy predložiť potvrdenie, že ním ponúknutý výrobok /stavebný postup / certifikát je ekvivalentý v požadovaných technických parametroch. |
| - Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva a/alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy na žiadnu tretiu osobu. |
| - Dodávateľ sa zaväzuje, pred realizáciou diela vykonať nevyhnutnú obhliadku. |
| Stavebný denník: |
| - Dodávateľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona, a to odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady, resp. nedorobku, zisteného pri preberacom konaní. |
| - Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný objednávateľovi, zápisy do neho robí dodávateľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť. |
| - Zápisy do stavebného denníka môžu vykonávať okrem zástupcov dodávateľa, objednávateľa a projektanta aj poverení zástupcovia orgánov štátnej správy. |
| Iné: |
| - Objednávateľ uvádza, že nie je platcom DPH |
| - Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu. |
| Zmluvné strany uzatvorením zmluvy potvrdzujú, že celkovému zneniu zmluvy porozumeli a dobrovoľne danú zmluvu uzatvárajú. |
Prešovský, Slovenská republika
01.11.2016 08:00 — 31.12.2017 23:59
1,00 dielo
neuvedené
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
05.10.2016 11:04
08.10.2016 11:25
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 06.10.2016 00:10 - Vstupná ponuka | 5 940 000,00 | € | Cena s DPH |
| 08.10.2016 11:24 - Najvýhodnejšia ponuka | 20 400,00 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: