37910337
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, Liptovský Mikuláš, 03101, SVK
36045926
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.
Kolonáda 4685, Lučenec, 98401, SVK
Oprava hliníkových okien, hliníkových dvier a balkónových hliníkových dvier, výmenou za plastové.
Dodávka a montáž hliníkových okien, hliníkových dvier a balkónových hliníkových dvier výmenou za plastové.
Stavebná práca, Služba, Tovar
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok
1. Oprava hliníkových okien, hliníkových dvier a balkónových hliníkových dvier, výmenou za plastové.
|
|
---|---|
Funkcia |
Výmena hliníkových dvier a okien za plastové. Demontáž pôvodných okien, dodávka a montáž plastových okien, demontáž a odvoz demontovaného materiálu a stavebnej sute na certifikovanú skládku, murárske práce. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Plastové okná - rozmer: šírka 5400mm x výška 1750 mm (obrázok č. 1) | ks | 40 | ||
Plastové okná - rozmer: šírka 3000 mm x výška 1750 mm (obrázok č. 2) | ks | 10 | ||
Plastové okná - rozmer: šírka 2400 mm x výška 1750 mm (obrázok č. 3) | ks | 10 | ||
Plastové okná - rozmer: šírka 1220 mm x výška 2940 mm (obrázok č. 4) | ks | 15 | ||
Plastové okná - rozmer: šírka 1450 mm x výška 2740mm (obrázok č. 5) | ks | 5 | ||
Plastové dvere - rozmer: šírka 1800mm x výška 2000mm (obrázok č. 6) | ks | 1 | ||
Plastové okná - rozmer: šírka 5044mm x výška 2650mm (obrázok č. 7) | ks | 21 | ||
Parapeta ALRAL8003 320 mm (okná 1 až 5) | m | 297,950 | ||
Interiérový parapet PLAST 9016 biela-250mm (okná 1 až 5) | m | 297,950 | ||
Okenná kľučka biela - Mistral (okná 1 až 5) | ks | 243 | ||
Madlo balkópnové biele | ks | 42 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Profilový systém aluplast IDEAL 4000 | Profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
Plastové okná - (obrázok č. 1) | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 5400 mm x výška 1750 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 1) | Rám: 140001-6500; farba rámu von: hnedá; farba rámu dnu: biela-0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 1) | Spôsob odvodnenia: predné |
Plastové okná - (obrázok č. 1) | Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. rámové vyst. k zvisl. priečkam |
Plastové okná - (obrázok č. 1) | Priečky v ráme zvislé 2 x 140x45 |
Plastové okná - (obrázok č. 1) - krídlo | Farba krídla von: hnedá; farba krídla dnu: biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 1): krídlo 1 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750mm | 140020 - 77mm otváravé pravé 817,5 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 1): krídlo 2 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750mm | 140020 - 77mm otváravé pravé 817,5 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 1): krídlo 3 - rozmer šírka 600mm x výška 1750mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 1): krídlo 4 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750 mm | 140020 - 77mm otváravé ľavé 817,5 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 1): krídlo 5 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750 mm | 140020 - 77mm otváravé ľavé 817,5 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 1) | Sklo 5x4 mm číre/16mm Al+Ar/4mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673; Zasklievací systém: Soft-line |
Plastové okná - (obrázok č. 1) | 144247 - osadzovací profil 30mm, Farba von hnedá, dnu biela |
Plastové okná - (obrázok č. 1) - spojovacie provily (prifil, šírka) | áno (popis a zloženie v konštrukcii) |
Plastové okná - (obrázok č. 2) | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 3000 mm x výška 1750 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 2) | Rám: 140001 - 65 mm; Farba rámu von: hnedá; Farba rámu dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 2) | Spôsob odvodnenia:predné |
Plastové okná - (obrázok č. 2) | Príprava kotvenia:Vystuženie konštrukcie:št. rámové vyst. k zvisl, priečkam |
Plastové okná - (obrázok č. 2) - krídlo | Farba krídla von: hnedá; Farba krídla dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 2) - krídlo 1 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750mm | 140020 - 77 mm Otváravé pravé 817,5 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 2) - krídlo 2 - rozmer šírka 600mm x výška 1750 mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 2) - krídlo 2 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750mm | 140020 - 77 mm Otváravé I'avé 817,5 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 2) | Sklo 3 x 4 mm číre/16 mm AI+Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1, 1 EN673; Zasklievací systém:Soft-line |
Plastové okná - (obrázok č. 2) | 144247 - osadzovací profil 30 mm; hnedá/Biela |
Plastové okná - (obrázok č. 2) - spojovacie provily (prifil, šírka) | áno (popis a zloženie v konštrukcii) |
Plastové okná - (obrázok č. 3) | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 2400 mm x výška 1750 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 3) | Rám: 140001 - 65 mm; Farba rámu von: hnedá; Farba rámu dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 3) | Spôsob odvodnenia:predné |
Plastové okná - (obrázok č. 3) | Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie:št. rámové vyst. k zvisl, priečkam |
Plastové okná - (obrázok č. 3) | Priečky v ráme Zvislé: 140X45 |
Plastové okná - (obrázok č. 3) - krídlo | Farba krídla von: hnedá; Farba krídla dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 3) - krídlo 1 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750mm | 140020 - 77 mm Otváravé I'avé 817,5 m |
Plastové okná - (obrázok č. 3) - krídlo 2 - rozmer šírka 1200mm x výška 1750mm | 140020 - 77 mm Otváravé pravé 817,5 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 3) | Sklo 2 x 4 mm číre/16 mm AI+Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1, 1 EN673; Zasklievací systém:Soft-line |
Plastové okná - (obrázok č. 3) | 144247 - osadzovací profil 30 mm; hnedá/Biela |
Plastové okná - (obrázok č. 4) | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 1220 mm x výška 2940 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 4) | Rám: 140001 - 65 mm; Farba rámu von: hnedá; Farba rámu dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 4) | Spôsob odvodnenia:predné |
Plastové okná - (obrázok č. 4) | Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie:št. rámové vyst. k vodor. priečkam |
Plastové okná - (obrázok č. 4) | Priečky v ráme; Vodorovné: 2 x 140X41 |
Plastové okná - (obrázok č. 4) - krídlo | Farba krídla von: hnedá; Farba krídla dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 4) - krídlo 1 - rozmer šírka 1220mm x výška 980mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 4) - krídlo 2 - rozmer šírka 1220mm x výška 980mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 4) - krídlo 3 - rozmer šírka 1220mm x výška 980mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 4) | Sklo 3 x 4 mm číre/16 mm AI+Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1, 1 EN673; Zasklievací systém:Soft-line |
Plastové okná - (obrázok č. 4) | 144247 - osadzovací profil 30 mm hnedá/Biela |
Plastové okná - (obrázok č. 5) | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 1450 mm x výška 2740 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 5) | Rám: 140001 - 65 mm; Farba rámu von: hnedá; Farba rámu dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 5) | Spôsob odvodnenia:predné |
Plastové okná - (obrázok č. 5) | Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie:št. rámové vyst. k vodor. priečkam |
Plastové okná - (obrázok č. 5) | Priečky v ráme; Vodorovné: 2 x 140X41 |
Plastové okná - (obrázok č. 5) - krídlo | Farba krídla von: hnedá; - 0101 Farba krídla dnu: Biela - 0101 |
Plastové okná - (obrázok č. 5) - krídlo 1 - rozmer šírka 1450mm x výška 913,3mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 5) - krídlo 2 - rozmer šírka 1450mm x výška 913,3mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 5) - krídlo 3 - rozmer šírka 1450mm x výška 913,3mm | Pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 5) | Sklo 3 x 4 mm číre/16 mm AI+Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1, 1 EN673; Zasklievací systém:Soft-line |
Plastové okná - (obrázok č. 5) | 144247 - osadzovací profil 30 mm hnedá/Biela |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 1800 mm x výška 2000 mm |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) | Rám: 140003 - ao mm Farba rámu von: hnedá;Farba rámu dnu: Biela - 0101 |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) | Spôsob odvodnenia:predné |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) | Príprava kotvenia; Vystuženie konštrukcie:štandardné vystuženie |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) - krídlo | Farba krídla von: hnedá; Farba krídla dnu: Biela - 0101 |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) - krídlo 1 - rozmer šírka 900mm x výška 2000mm | 140033 - 120 mm dnu otváravé; Zámok MR2, I'avý 1050 mm |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) - krídlo 2 - rozmer šírka 900mm x výška 2000mm | 140033 - 120 mm dnu otváravé; Zámok MR2, pravý 1050 mm |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) | Sklo 2 x 4 mm číre/16 mm AI+Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673; Zasklievací systém:Soft-line |
Plastové dvere - (obrázok č. 6) - kľučka | Biela = 1 ks |
Plastové okná - (obrázok č. 7) | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 5044mm x výška 2620mm |
Plastové okná - (obrázok č. 7) | Rám: 140001 - 65 mm; Farba rámu von: Biela - 0001; Farba rámu dnu: Biela - 0001 |
Plastové okná - (obrázok č. 7) | Spôsob odvodnenia:predné |
Plastové okná - (obrázok č. 7) | Príprava kotvenia : Vystuženie konštrukcie:št.vyst.pre kLBD a fareb.krídla |
Plastové okná - (obrázok č. 7) | Priečky v ráme; Vodorovné : 2 x 140X41 |
Plastové okná - (obrázok č. 7) - krídlo | Farba krídla von: Biela - 0001; Farba krídla dnu: Biela - 0001 |
Plastové okná - (obrázok č. 7) - krídlo 1 - rozmer šírka1440mm x výška 1750mm | pevné zasklenie v ráme pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná (obrázok č. 7) - krídlo 2 - rozmer šírka1082mm x výška 520mm | 140020 - 77 mm Ovládač nadsvetlíkov VENTUS F200 |
Plastové okná - (obrázok č. 7) - krídlo 3 - rozmer šírka1082mm x výška 2100mm | 140020 - 77 mm Otváravé pravé 1004 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 7) - krídlo 4 - rozmer šírka1082mm x výška 520mm | 140020 - 77 mm Ovládač nadsvetlíkov VENTUS F200 |
Plastové okná - (obrázok č. 7) - krídlo 5 - rozmer šírka1082mm x výška 2100mm | 140020 - 77 mm Otváravé I'avé 1004 mm |
Plastové okná - (obrázok č. 7) - krídlo 6 - rozmer šírka1440mm x výška 1750mm | pevné zasklenie v ráme |
Plastové okná - (obrázok č. 7);Zmena parametrov kovania (pole č., parameter, hodnota) | 2 Strana_Prevedenia v pravo |
Plastové okná - (obrázok č. 7);Zmena parametrov kovania (pole č., parameter, hodnota) | 2 FlexibineTiahlo; Bouden 700mm |
Plastové okná -(obrázok č. 7);Zmena parametrov kovania (pole č., parameter, hodnota) | 4 FlexibineTiahlo; Bouden 700mm |
Plastové okná - (obrázok č. 7) | 6 x 4 mm číre/16 mm AI+Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 Zasklievací systém:Soft-line |
Plastové okná - (obrázok č. 7) | Osadzovací profíl - 3 x 144247 - osadzovací profil 30 mm Biela |
Názov |
Na účely tejto Rámcovej dohody je pojem "obchodné podmienky elektronického trhoviska" ďalej vedený pod skratkou "OPET". |
Nižššie uvedené osobitné požiadavky na plnenie zmluvy obsahujú špecifické požiadavky na plnenie rámcovej dohody, ktorými sa upresňujú alebo doplňujú všeobecne záväzné podmienky OPET a ktoré sú spolu so všeobecnými záväznými podmienkami OPET nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy. Táto zmluva a všeobecne záväzné podmienky OPET tvoria zmluvné podmienky pre poskytnutie prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky. |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Vrátane inštalácie na mieste plnenia |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia rámcovej dohody |
Zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá overenú kópiu certifikátu k oknám a špecifikáciu profilu, skla a kovania. |
Zhotoviteľ si pred začatím realizácie diela zamerá presné rozmery okien a parapetov, pričom prípadné zmeny nemajú vplyv na výslednú cenu diela. Dodávateľ je povinný si zamerať skutkový stav a výrobné rozmery okien sú na zodpovednosti dodávateľa. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: oprava hliníkových okien výmenou na základe Čiastkových výziev objednávateľa. |
Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto rámcovou dohodou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa základe Čiastkových výziev. |
Dielo základe Čiastkových výziev, musí byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. |
Cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na všetky pomocné práce a materiál, podľa technologického postupu prác. |
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané dielo až po vykonaní všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela na základe Čiastkových výziev. |
Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa riadneho vykonania diela na základe Čiastkových výziev podľa § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. |
Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo na základe Čiastkovej výzvy je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. |
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. |
Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním a realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác na základe Čiastkových výziev zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu. |
Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní diela na základe Čiastkovej výzvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. |
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas jeho realizácie. |
Pred vykonávaním prác v jednotlivých miestnostiach dodávateľ pozakrýva, prípadne zabezpečí lepiacou pásku priestory v ktorých sa nachádza výpočtová a iná technika a po ich ukončení po sebe uprace. |
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. |
V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na diele má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť. |
Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. |
Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa Čiastkovej výzvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok. |
Montáž bude vykonávaná z vnútra miestnosti bez lešenia. |
Odtieň hnedej farby na oknách z vonku musí byť zladený s farbou už inštalovaných okien. |
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš. |
Dodávateľ je povinný bez vyzvania do 5 pracovných dní po uzavretí Rámcovej dohody, predložiť kontaktné údaje pre potreby dojednania operatívnych zmien |
V zmysle ustanovení OPET týkajúcich sa rámcovej dohody objednávateľ sa nezaväzuje k plneniu v celom rozsahu. Rozsah plnenia bude záležať od aktuálnych potrieb objednávateľa počas trvania rámcovej dohody, ale najviac v rozsahu celkovej zmluvnej ceny. |
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 14 dní ak sa dodávateľ s obstarávateľom nedohodnú inak. |
Názov | Upresnenie |
Murárske práce, po osadení okien, finálna úprava povrchov. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Odvoz demontovaných okien, likvidácia odpadu. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Presné zameranie pred zadaním výroby okien a parapetov. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Stavebné, búracie, montážne a demontážne práce. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Montáž naPUR penu | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Vysprávky | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Montáž parapetných dosiek exteriérových | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Zhodnotenie druhotných surovín na základe váhových lístkov dokladajúcich hmotnosti druhových surovín a cien za jednotku hmotnosti zhodnotenej druhotnej suroviny. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene odpočtom pri fakturácii. Bude odpočítaná finančná čiastka získaná zhotoviteľom za zhodnotenie druhotných surovín pochádzajúcich z predmetu diela |
Montáž parapetných dosiek interiérových | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Opisným formulárom a s prílohami v Opisnom formulári. | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Dielo bude zhotovené podľa funkčnej a technickej špecifikácie, technickými vlastnosťami a osobitnými požiadavkami pre plnenie predmetu zákazky, a prílohami ktoré tvoria súčasť Opisného formulára. | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Demänová 393, Demänová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
12
1,00 zákazka
85 000,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
19.09.2016 11:27
22.09.2016 12:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
19.09.2016 15:35 - Vstupná ponuka | 85 000,00 | € | Cena s DPH |
22.09.2016 11:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 74 457,36 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: