00397687
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, Bratislava, 81243, SVK
47517484
INVESTMENT PO s.r.o.
Šrobárova 19, Prešov, 08001, SVK
Zateplenie budovy internátu
zateplenie
Stavebná práca, Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok
|
1. Zateplenie budovy internátu
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Zateplenie internátu univerzity |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| 1. Zateplenie štítových stien - severná stena | - | - | ||
| Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 5,58 | ||
| Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 5,58 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 1,872 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 1,872 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 7,488 | ||
| Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 1,872 | ||
| Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 2,995 | ||
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 5,580 | ||
| Kamenivo ťažené prané 16-32 | t | 2,396 | ||
| Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká | m2 | 0,9 | ||
| Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 35,780 | ||
| Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 31,350 | ||
| Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých | m2 | 589,793 | ||
| Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709 | m2 | 589,793 | ||
| Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 640,646 | ||
| Príplatok za vonkajšiu omietku stien tenkovrstvová BAUMIT- LOGO*STU*MTF, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 63 | ||
| Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením | m2 | 19,425 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm | m2 | 193,591 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BASF MultiTherm MM - lamely z MW, skrutkovacie kotvy | m2 | 7,755 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm | m2 | 434,337 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm | m2 | 12,394 | ||
| Systém BASF Therm hr. spádového klinu 80 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U | m2 | 25,410 | ||
| Systém BASF Therm - butylová izolačná páska Prince Color IZOL Butylband | m | 51,700 | ||
| Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm | m | 0,900 | ||
| Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC | m2 | 25,410 | ||
| Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m | m2 | 616,000 | ||
| Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m | m2 | 7 392,000 | ||
| Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 17,160 | ||
| Ochranné dvojtyčové zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách | m | 212,400 | ||
| Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov | m2 | 106,200 | ||
| Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit | m2 | 601,000 | ||
| BAUMIT Soklový profil SL 12 (hliníkový) | m | 16 | ||
| BAUMIT Rohová lišta hliníková | m | 224,630 | ||
| BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 35,200 | ||
| Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t | m2 | 19,600 | ||
| Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 3,234 | ||
| Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien vonkajších do 2 m2, -0,08900t | m2 | 4,950 | ||
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 23,602 | ||
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 133,640 | ||
| Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 2,000 | ||
| Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | m | 46,360 | ||
| Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 40 m | m | 66,360 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 23,602 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 108,408 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 23,602 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 123,410 | ||
| Poplatok za skladovanie - izolačné materiály , ostatné | t | 24,682 | ||
| Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky 25-36 m | t | 41,374 | ||
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho | m2 | 10,5 | ||
| Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS | m2 | 12,600 | ||
| Zhotovenie izolácie balkónov - loggií na ploche vodorovnej | m2 | 25,410 | ||
| Izolačná stierka na báze cementu Prince Color Izol B, č. 55156558 BASF | kg | 7,115 | ||
| Tesniací pás Prince Color Izol Band, č. 45043033 BASF | m | 10,164 | ||
| Pripevnenie nopovej izolácie na plochy zvislé kotviacimi páskami | m | 17,500 | ||
| Profil tesniaci na horné ukončenie nopovej izolácie | m | 17,5 | ||
| Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | t | 0,045 | ||
| Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t | m2 | 481,400 | ||
| Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla | m2 | 25,574 | ||
| EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S ISOVER | m3 | 2,033 | ||
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | t | 0,178 | ||
| Montáž skrinky plynomeru na stenu fasády z tehál | ks | 1 | ||
| Skriňa pre plynomer na fasádu prázdna, HUP | ks | 1 | ||
| Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 0,016 | ||
| Montáž oplechovania balkónovým profilom z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm | m | 15,400 | ||
| balkónový profil priamy dl. 2000 mm,eloxovaný hliník | ks | 11 | ||
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 0,013 | ||
| Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t | m2 | 481,400 | ||
| Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 481,400 | ||
| Montáž okien plastových jednodielných so zasklením š. 600 mm x v. 900 mm | ks | 1 | ||
| Pivničné okno 90x60 cm, biele - izol. zasklenie s ochrannou mrežou sieťkou proti hrabošom, parapet vonk. a vnútorný | kpl | 1 | ||
| Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 9,136 | ||
| Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg | m | 16 | ||
| Zábradlie oceľové balkónové s výplňou vrstvené bezp. sklo, vypaľovaná farba (KOMAXIT) | m | 16 | ||
| Vyvesenie alebo zavesenie oceľových krídiel okien, pre vykonanie stavebných zmien, plochy do 1,5 m2 | ks | 1 | ||
| Demontáž okien , vrátane zasklenia, -0,06500t | m2 | 0,540 | ||
| Montáž markízy s plochou jednotlivo do 9 m2 | m2 | 1 | ||
| Demontáž ochrany proti holubom -0,00100t | m2 | 32,200 | ||
| Montáž ostatných doplnkov stavieb, častí skrutkovaním | m | 74,000 | ||
| Sieťka proti nalietavaniu vtákov v ráme | m2 | 32,200 | ||
| Markíza B=3,00 m 0,80 m výplň polastovaný plech | ks | 1 | ||
| LINDAB tabuľa tvrdá FOP/FA - plastizol, 1250x2000x0,6 mm | m2 | 6 | ||
| Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t | kg | 480,000 | ||
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 1,283 | ||
| Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 36,300 | ||
| sokel, rozmer 298x80x8 mm, | ks | 124,249 | ||
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 25,410 | ||
| Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300/8, protišmykové | m2 | 26,172 | ||
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 0,572 | ||
| Montáž vonkajších obkladov stien z obkladačiek hutných,mrazuvzdorných do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x300 mm | m2 | 60,361 | ||
| Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300 | m2 | 61,568 | ||
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | - | ||
| Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné - 35µm | m2 | 6,120 | ||
| Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 28,700 | ||
| Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 28,050 | ||
| Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 10,000 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 7,000 | ||
| Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS | m | 7 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 7 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia | m | 34 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia | m | 34 | ||
| Kanál elektroinštalačný HD - biela RAL 9003 EKD 120X40 HD KOPOS | m | 34 | ||
| Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10 | ||
| 2. Zateplenie štítových stien - južná stena | - | - | ||
| Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 0,432 | ||
| Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 0,432 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 0,432 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 0,432 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 1,728 | ||
| Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 0,432 | ||
| Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 0,691 | ||
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 0,432 | ||
| Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 b | t | 0,320 | ||
| Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 32,200 | ||
| Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 31,350 | ||
| Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých | m2 | 584,250 | ||
| Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709 | m2 | 584,250 | ||
| Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 592,314 | ||
| Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením | m2 | 1,2 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm | m2 | 143,457 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BASF MultiTherm MM - lamely z MW, skrutkovacie kotvy | m2 | 6,345 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm | m2 | 437,557 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm nobasil | m2 | 11,3 | ||
| Systém BASF Therm hr. spádového klinu 80 mm (EPS 150 S) s hydroizolačným a oddeľovacím pásom PCI Pecilastic U | m2 | 23,100 | ||
| Systém BASF Therm - butylová izolačná páska Prince Color IZOL Butylband | m | 47,000 | ||
| Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 0,072 | ||
| Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,002 | ||
| Príprava zatvrdnutého povrchu betónových mazanín cementovým mliekom s prísadou PVAC | m2 | 23,100 | ||
| Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 1,200 | ||
| Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 | ks | 1,212 | ||
| Záchytná sieť umiestnená max. 6 m pod chránenou úrovňou zo sietí z umelých vlákien alebo oceľ. drôtov | m2 | 106,200 | ||
| Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 15,000 | ||
| Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m | m | 45 | ||
| Závesná klietka (lavička) s príslušenstvom, s elektrickým zdvihom do výšky 50 m, dľžky nad 1,20 do 6,00 m | deň | 90 | ||
| BAUMIT Soklový profil SL 12 (hliníkový) | m | 16 | ||
| BAUMIT Rohová lišta hliníková | m | 212,300 | ||
| BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 32 | ||
| Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t | m2 | 24 | ||
| Búranie mazanín,betón okapový chodník hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t | m3 | 0,072 | ||
| Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 3,6 | ||
| Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien vonkajších do 2 m2, -0,08900t | m2 | 9,270 | ||
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 24,348 | ||
| Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 263,320 | ||
| Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m | m | 2 | ||
| Príplatok k cene za každý ďalší meter výšky | m | 46,360 | ||
| Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 40 m | m | 66,360 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 24,348 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 146,088 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 24,348 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 121,740 | ||
| Poplatok za skladovanie - izolačné materiály , ostatné | t | 24,348 | ||
| Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky 25-36 m | t | 25,306 | ||
| Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá AIP na sucho | m2 | 0,720 | ||
| Nopová fólia FONDALINE proti vlhkosti s radónovou ochranou PLUS | m2 | 0,864 | ||
| Začisťovacia okrajová lišta dĺžka 2 m | ks | 1 | ||
| Zhotovenie izolácie balkónov - loggií na ploche vodorovnej | m2 | 24,750 | ||
| Izolačná stierka na báze cementu Prince Color Izol B, č. 55156558 BASF | kg | 6,930 | ||
| Tesniací pás Prince Color Izol Band, č. 45043033 BASF | m | 9,900 | ||
| Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | t | 0,010 | ||
| Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0054t | m2 | 426,445 | ||
| Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla | m2 | 24,750 | ||
| EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S ISOVER | m3 | 1,968 | ||
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m | t | 0,172 | ||
| Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien | m2 | 105,000 | ||
| Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.24-32mm x B=250-300mm | m3 | 3,360 | ||
| Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm | m2 | 105 | ||
| Neopracované dosky a fošne neomietané smrek akosť I hr.24-32mm x B=170-240mm | m3 | 3,36 | ||
| Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky | m3 | 3,360 | ||
| Montáž oplechovania balkónovým profilom z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm | m | 15,000 | ||
| Balkónový profil priamy dl. 2000 mm,eloxovaný hliník | ks | 10,714 | ||
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 0,013 | ||
| Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t | m2 | 426,445 | ||
| Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m2 | 481,400 | ||
| Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 9,136 | ||
| Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg | m | 17,000 | ||
| Zábradlie oceľové balkónové s výplňou vrstvené bezp. sklo, vypaľovaná farba (KOMAXIT) | m | 17 | ||
| Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 1,208 | ||
| Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm | m | 33,000 | ||
| sokel, rozmer 298x80x8 mm, | ks | 112,953 | ||
| Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm | m2 | 24,750 | ||
| Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300/8, protišmykové | m2 | 25,492 | ||
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m | t | 0,546 | ||
| Montáž vonkajších obkladov stien z obkladačiek hutných,mrazuvzdorných do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x300 mm | m2 | 9,708 | ||
| Dlaždice keramické mrazuvzdorné 300x300 | m2 | 9,902 | ||
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | - | ||
| Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku | m2 | 25,500 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 7,000 | ||
| Lišta hranatá HF HD - biela RAL 9003 LHD 40X40HF HD KOPOS | m | 7 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia | m | 7 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia | m | 34 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PVC 120x40, uložená pevne, vkladacia | m | 34 | ||
| Kanál elektroinštalačný HD - biela RAL 9003 EKD 120X40 HD KOPOS | m | 34 | ||
| Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 10 | ||
| 3. Zateplenie sokla - východná strana | - | - | ||
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 27 | ||
| Hĺbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 1 | ||
| Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím | m3 | 18 | ||
| Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 | m3 | 18 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 18 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 54 | ||
| Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 18 | ||
| Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 28,8 | ||
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 18 | ||
| Kamenivo ťažené hrubé drvené 16-63 b | t | 30,6 | ||
| Vyhrabanie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 10 | ||
| Trativod z drenážnych rúrok vnútorného priem. rúrok 160 mm | m | 5 | ||
| Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká | m2 | 16,920 | ||
| Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 200,513 | ||
| Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov, Príprava betónových podkladov ( BetonKontakt) | m2 | 86 | ||
| Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 86 | ||
| Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hrubá zatretá | m2 | 60,945 | ||
| Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -20% hladkých | m2 | 128,083 | ||
| Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709 | m2 | 128,083 | ||
| Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 104,023 | ||
| Potiahnutie vonkajších stien alebo stropov sklotextílnou mriežkou, podhľad vstupu - markízy | m2 | 86 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy | m2 | 128,083 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS | m2 | 34,110 | ||
| Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením | m2 | 67,895 | ||
| Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm | m | 67,440 | ||
| Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 2,7 | ||
| Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,082 | ||
| Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 45 | ||
| Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 | ks | 45,450 | ||
| Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 68,450 | ||
| Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 100 | ||
| Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m | m | 20 | ||
| Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m | mes | 3 | ||
| BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC) | m | 181,300 | ||
| Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy do 1, 5 m2 | ks | 22 | ||
| Vybúranie kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,06500t | m2 | 10,890 | ||
| Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien vonkajších nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 128,329 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 18,394 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 87,480 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 18,394 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 139,968 | ||
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 18,394 | ||
| Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky 25-36 m | t | 55,934 | ||
| Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá | m2 | 36,462 | ||
| Profilované fólie - DELTA-MS 20 Výška nopov 20mm DORKEN | m2 | 37,191 | ||
| Pripevnenie fólie na plochy zvislé kotviacimi páskami | m | 60,770 | ||
| Profil tesniaci na horné ukončenie nopovel izolácie | kg | 60,770 | ||
| Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | % | - | ||
| Lapač strešných splavenín PVC DN 100 | ks | 1,000 | ||
| Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm | m | 7 | ||
| Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t | m | 7 | ||
| Montáž zberného kotlíka z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm | ks | 3 | ||
| Montáž ochranného kôša strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm | ks | 3 | ||
| odkvapové systémy - POZINK, zachytávač nečistôt, D 120 mm, č. ZN 120 PZ KJG | ks | 3 | ||
| Demontáž kotlíka oválneho a štvorhranného, so sklonom žľabu do 30st., -0,00320t | ks | 2 | ||
| Demontáž ostatných strešných prvkov, záveterné lišty, so sklonom do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00192t | m | 28 | ||
| Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 67,600 | ||
| Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 47,800 | ||
| Demontáž odpadových rúr 100 mm, -0,00338t | m | 12 | ||
| Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t | ks | 2 | ||
| Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm | m | 12 | ||
| Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm | ks | 6 | ||
| odkvapové systémy - POZINK, koleno lisované odskokové, D 100 mm, č. KO 100 PZ KJG | ks | 6 | ||
| Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | - | ||
| Montáž okien plastových dvojdielných so zasklením š. nad 1600 mm a v. 600 mm | ks | 11 | ||
| Plastové okno biele1800x550 mm dvojkrídlové otváravé izol sklo, otvaravo-sklopné so sieťkou proti hrabošom a mrežou,vnút.parapet | ks | 11 | ||
| Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | - | ||
| Demontáž žaluzie -0,00100t 600/600 mm | ks | 1 | ||
| Protidažďová žalúzia TWG 630 plechová ELEKTRODESIGN SO SIEťKOU PROTI HRABOšOM | ks | 1 | ||
| Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,mrazuvzdorných do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x300 mm | m2 | 70,945 | ||
| Dlaždice mrazuvzdorné 300x300 | m2 | 72,364 | ||
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | - | ||
| Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 2 | ||
| Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm | m | 18 | ||
| Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 55 | ||
| Lišta elektroinštalačná z PH typ L 40, uložená pevne, preťahovacia | m | 25 | ||
| Lišta L 40 | m | 25 | ||
| Kryt koncový L40 | ks | 25 | ||
| Krabica (KO 125) s viečkom, bez zapojenia, štvorcová | ks | 5 | ||
| Krabica KO-125 | ks | 5 | ||
| Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 15 | ||
| 4. Zateplenie sokla - západná strana | - | - | ||
| Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t | m2 | 25,410 | ||
| Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 26,101 | ||
| Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 26,101 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 4,926 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 19,704 | ||
| Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 4,926 | ||
| Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 7,882 | ||
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 16,940 | ||
| Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 144,700 | ||
| Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm | m2 | 42,750 | ||
| Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká | m2 | 27,823 | ||
| Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 66,557 | ||
| Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 1,5 mm | m2 | 11,480 | ||
| Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II | m2 | 67,554 | ||
| Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II | m2 | 32,458 | ||
| Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Silikátová omietka (Baumit SilikatTop), škrabaná, hr. 2 mm | m2 | 85,156 | ||
| Príprava vonkajšieho podkladu stien, Príprava betónových podkladov BetonKontakt | m2 | 67,554 | ||
| Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, základná penetracia | m2 | 67,554 | ||
| Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 17,096 | ||
| Náter fasádny minerálny tekutý silikátový A110, dvojnásobný | m2 | 67,554 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS, skrutkovacie kotvy | m2 | 101,682 | ||
| Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BASF MultiTherm NEO - biely EPS | m2 | 22,006 | ||
| Doteplenie konštrukcie hr. 80 mm, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením | m2 | 42,350 | ||
| Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm | m | 42,080 | ||
| Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm | m3 | 6,413 | ||
| Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,111 | ||
| Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom silikónovým šírky škáry do 5 mm | m | 10,800 | ||
| Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 20 do 50 mm, šírky do 5 mm | m | 10,800 | ||
| Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m | m2 | 42,350 | ||
| Osadenie múrikovej striešky kladenej do cement. lôžka , rozmer 500 x 400 x70 mm | ks | 48,600 | ||
| PRESPOR Plotový systém - Múriková strieška M 40 500x400x70 | ks | 48,600 | ||
| Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v rozsahu do 100 %, -0,05900t | m2 | 67,554 | ||
| Odsekanie a odobratie obkladačiek zo stien vonkajších nad 2 m2, -0,08900t | m2 | 100,692 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 18,721 | ||
| Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1km | t | 93,605 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 18,721 | ||
| Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 37,442 | ||
| Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 18,721 | ||
| Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky 25-36 m | t | 21,442 | ||
| Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FONDALINE PLUS šírka 2 m zvislá | m2 | 43,913 | ||
| Profilované fólie - DELTA-MS 20 Výška nopov 20mm DORKEN | m2 | 44,791 | ||
| Pripevnenie izolácie kotviacimi páskami | m | 66,650 | ||
| Profil tesniaci na vrchné ukončenie nopovej fólie | m | 66,650 | ||
| Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m | % | - | ||
| Predsadená SDK stena Rigips opláštená doskou RBI 12.5 mm s tepelnou izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD | m2 | 8,280 | ||
| Podhľad SDK Rigips RBI 12.5 mm závesný, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD | m2 | 11,480 | ||
| Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | - | ||
| Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm | m | 43,050 | ||
| Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 41,250 | ||
| Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže | m | 33,600 | ||
| Plastové okno 1800/550 mm dvojkrídlové otvaravo-sklopné a vnútorným parapetom, ochr. mrežou a sieťkou proti hrabošom a hmyzu | ks | 7,000 | ||
| Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | - | ||
| Demontáž mriežky na fasáde 600/600 mm -0,00100t | ks | 1,000 | ||
| Protidažďová žalúzia 600/600 mm plechová | ks | 1,000 | ||
| Demontáž a spätná montáž klimatizačnej jednotky vonkajšej po zateplení fasády | súbor | 1,000 | ||
| Demontáž pôvodnej a montáž novej konzoly šírky do 500 mm | ks | 2,000 | ||
| Montážna konzola PIE 500 | ks | 2,000 | ||
| Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 24 do 52 m | % | - | ||
| Montáž obkladov stien z obkladačiek mrazuvzdorných do tmelu, škar. Ceresit CE 33 300x300 mm | m2 | 38,225 | ||
| Dlaždice mrazuvzdorné300x300 | m2 | 38,990 | ||
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 24 do 36 m | % | - | ||
| Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 34,800 | ||
| Krabica (KR 125) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, štvorcová | ks | 5,000 | ||
| Krabica rozvodná krabica+viečko+svorkovnica KR 125 KA KOPOS | ks | 5,000 | ||
| Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 15,000 | ||
| Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT | kg | 15,000 | ||
| Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády | ks | 5,000 | ||
| Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 5,000 | ||
| Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1 ZIN HRONSKY BENADIKT | ks | 5,000 |
| Názov |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Vyhlásenia dodávateľa, povinnosti a záväzky : |
| 1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady vykonať dielo v uvedenom rozsahu s požadovanými špecifikáciami a v požadovanej kvalite a zabezpečiť a uskutočniť všetky s tým súvisiace činnosti a služby zabezpečujúce riadne plnenie predmetu zákazky - realizáciu diela. |
| 2. Dodávateľ vyhlasuje, že: |
| 2.1 je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu |
| 2.2 je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov |
| 3. Dodávateľ sa zaväzuje že je držiteľom a počas celej doby plnenia zmluvy bude držiteľom: |
| - platné poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá pokryje škody spôsobené Dodávateľom pri výkone činnosti - platné osvedčenie bezpečnostného technika podľa § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Národným inšpektorátom práce |
| 3.1 Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi certifikáty uvedené v bode 3, postačuje ich doručiť vo forme kópií. |
| 4. Povinnosti a práva Dodávateľa a Objednávateľa: 4.1 V prípade, že Dodávateľ nedoručí dokumenty - požadované kópie certifikátov a doklady o referenciách podľa bodu 3. 1 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 4.2 V prípade, že sa preukáže ku dňu uzavretia zmluvy, alebo v priebehu plnenia zmluvy - realizácie diela nepravdivosť vyhlásenia Dodávateľa podľa bodu 2, a podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 500 eur a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 5. Dodávateľ je povinný dodržiavať počas celej doby realizácie diela - plnenia predmetu zákazky a plnenia podmienok tejto podmienok tejto zmluvy : - príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy technické normy Slovenskej republiky - technické normy Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela- ustanovenia zákona zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovania stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení - strpieť výkon odborného autorského dozoru projektanta - strpieť výkon odborného technického dozoru Objednávateľa - strpieť výkon dozoru KPÚ |
| 6. Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a ním nominovaní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na realizácií časti Diela, disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou 6.1 Dodávateľ nie je oprávnený zadať realizáciu Diela subdodávateľovi/subdodávateľom v 100 % rozsahu Diela |
| 7. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizovať a Dielo bude zhotovené podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite a lehotách a podľa: - špecifikácie, technických parametrov a opisu uvedeného v tejto Zmluve - podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (neoceneného) a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, rozhodnutí a príslušných povolení, nevyhnutných na začatie realizácie diela, ktoré doručí objednávateľ najneskôr do troch dní po uzavretí zmluvy, pokiaľ sa nedohodnú inak |
| 7.1 Doručená projektová dokumentácia, podrobný výkaz výmer (neocenený/ocenený) a iná sprievodná dokumentácia, doklady a dokumenty poskytnuté Objednávateľom/Dodávateľom po uzavretí zmluvy a poskytované počas realizácie diela tvoria a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy |
| 8. Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s podrobným výkazom výmer a ďalšou sprievodnou dokumentáciou, sú mu známe zmluvné podmienky a požiadavky na realizáciu diela a nemá k tomu výhrady |
| 9. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že Cena za realizáciu Diela je stanovená s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy a bola stanovená ako reálna za realizáciu diela v požadovanom rozsahu, kvalite a lehote |
| 10. Cena za Dielo zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou Diela, náklady za mzdy a práce, dodanie tovarov a poskytnutie služieb, dopravu, odvoz odpadu a iné neuvedené náklady všetko náklady spojené s riadnym realizovaním Diela v rozsahu podľa zmluvy |
| 11. Iné náklady na realizáciu diela, ktoré neboli zahrnuté v Cene uvedenej v zmluve, ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky, ktoré mal a mohol dodávateľ zistiť a neboli zahrnuté v cene Diela, uhradí Dodávateľ bez možnosti navýšenia Ceny za dielo, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
| 12. Dodávateľ berie na vedomie, a nemá výhrady proti skutočnostiam : - podmienky a požiadavky na realizáciu Diela boli stanovené s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v špecifikácií a v podmienkach uvedených v Zmluve |
| - že v prípadné práce naviac, ktoré budú nevyhnutné na realizáciu Diela, zabezpečí ich bez nároku na náhradu za ich plnenie, bez nároku na navýšenie ceny a zmenu termínu plnenia - že zo svojho postavenia odborníka v danej oblasti, tieto skutočnosti sú mu známe a cenu za predmet plnenia - cenu za Dielo stanovil podľa výkazu výmer a technickej špecifikácie |
| 13. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto Zmluve . |
| 13.1 Dodávateľ vyhlasuje, že Cena Diela zahŕňa: - všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb, nevyhnutných stavebných prác, povolení na riadne splnenie a realizáciu Diela podľa požiadaviek a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a dostupnej dokumentácie potrebnej na realizáciu Diela - všetky náklady za: materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržbu prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela |
| 14. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu |
| 15. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh, VZP a Obchodného zákonníka |
| 16. Dodávateľ zabezpečí realizáciu Diela v rozsahu danej špecifikácie v tejto zmluve, podľa doručenej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami |
| 17. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou. |
| 18. Dielo bude realizované podľa dokumentov súvisiacich s ohlásením stavby a súvisiacich dokumentov, vzťahujúcich sa k oprávnenosti Dielo realizovať, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných Objednávateľom Dodávateľovi. |
| 19. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. |
| 20. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije: - žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom - zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná, len ak bude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa a to zápisom v stavebnom denníku |
| - pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami |
| 21. Dodávateľ je povinný zdokumentovať na požiadanie Objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky materiálov na odsúhlasenie Objednávateľovi |
| 22. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky dostupné podklady a má potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy |
| 23. Dodávateľ je oprávnený použiť podklady pre realizáciu Diela (doklad o ohlásení stavby a vydané rozhodnutie, vzťahujúce sa na Dielo, Projektová dokumentácia, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy |
| 24. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby v Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov súvisia realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k výkonu realizácie časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka a zistenia na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela vrátane zistených nepresností, ak ich plnenie sú nevyhnutné na riadne splnenie Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
| 25. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy kompletné paré projektovej dokumentácie a neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu nevyhnutnú pre riadne plnenie diela v nasledovnom rozsahu: - kompletné paré projektovej dokumentácie v listinnej forme/alebo v digitalizovanej forme - neocenený výkaz výmer v elektronickej forme (na nosiči USB alebo CD)-inú sprievodnú dokumentáciu nevyhnutnú pre riadne plnenie Diela |
| 26. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 dní po prevzatí neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie podľa bodu 25 doručiť Objednávateľovi ocenený výkaz výmer, vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte (na nosiči USB, alebo CD) a v listinnej forme 26.1. Objednávateľ stanovuje, že podmienkou pre ocenenie položiek je, že každá rovnaká položka musí byť vo výkaze výmer ocenená rovnakou jednotkovou cenou |
| 27. Ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi ocenený výkaz výmer v stanovenej lehote a podľa požiadavky Objednávateľa uvedenej v bode 26 a ďalších uvedených podmienok viažúcich sa k výkazu výmer, považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 1 000 eur a to aj opakovane a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 28. Prevzatie staveniska a Termín realizácie Diela - začatie prác na realizácií Diela |
| 28.1 Termín ukončenia realizácie Diela je najneskôr do 31.08.2016 |
| 28.2 Dodávateľ prevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do desiatich (7) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán |
| 28.3 O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený aj zápis v stavebnom denníku , ktorého vedenie sa začína k momentu odovzdania a prevzatia Staveniska prostredníctvom oprávnenej osoby Dodávateľa v súlade s § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (k § 46d stavebného zákona), do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti. |
| 28.4 Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom Zmluvnými stranami, pričom základom a súčasťou protokolu bude Stavebný denník a potvrdenie o realizovaných prácach |
| 28.5 Dodávateľ predloží k dňu prevzatia staveniska Objednávateľovi potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie |
| 28.6 Dodávateľ predloží k dňu prevzatia staveniska Objednávateľovi Osvedčenie bezpečnostného technika podľa §23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zák |
| 29. Dodávateľ začne s výkonom stavebných prác určených na zhotovenie Diela najneskôr do piatich (3) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska |
| 30. Odovzdanie a prevzatie Diela Zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom Zmluvnými stranami |
| 31. Dodávateľ na Stavenisku počas realizácie diela a do ukončenia Zmluvy riadnym odovzdaním a prevzatím Diela je povinný: - je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
| - zabezpečiť počas realizácie stavby bezpečný pohyb chodcov po stavenisku, prejazdnosť verejných komunikácií, príjazdy do vedľajších objektov, prístupy pre vozidlá polície, rýchlej zdravotnej pomoci a hasičského záchranného zboru. - vykonávať dennú kontrolu všetkých osôb oprávnených pohybovať sa na stavenisku oprávnenou osobou na zaistenie BOZP v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. |
| - je povinný označiť stavbu umiestnením informačnej tabule s rozmermi 1,5 m x 1,5 m ktorá bude bude obsahovať:text s názvom stavby,obchodné meno Objednávateľa/jeho názov/sídlo Objednávateľa/kontaktné údaje a kontaktnú osobu Objednávateľa, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi,meno Projektanta/sídlo, kontakt na projektanta,obchodné meno/názov Dodávateľa/sídlo, kontaktné údaje a kontaktnú osobu,termíny začatia a dokončenia Diela,meno zodpovedného stavbyvedúceho /kontakt |
| ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo objednávateľom (na základe osobitne doručenej písomnej žiadosti o doplnenie údajov na informačnej tabuli) |
| 31.1 Dodávateľ na Stavenisku počas realizácie diela a do ukončenia Zmluvy riadnym odovzdaním a prevzatím Diela je oprávnený umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení Staveniska logo svojej spoločnosti maximálne s rozmermi 2 x 2 m a zabezpečiť bezpečnosť jeho umiestnenia |
| 31.2 Dodávateľ na Stavenisku počas realizácie diela a do ukončenia Zmluvy riadnym odovzdaním a prevzatím Diela nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače |
| 31.3 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu a ohrozeniu života, zdravia a majetku tretích osôb |
| 32. Ďalšie práva a povinnosti Dodávateľ a Odberateľa v priebehu realizácie Diela : |
| 32.1 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu: najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín Časového harmonogramu, - najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín realizácie Diela a na vykonanie Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou |
| - najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín realizácie Diela a na vykonanie Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou - ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch určených v Zmluve, je povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu - zvýšenie ceny Diela |
| 33. Cena Diela, platobné podmienky: Cena Plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa špecifikácie uvedenej v tejto Zmluve a podľa jej príloh a zahŕňa: |
| - všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, - na náklady na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa |
| - na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); pre zamestnancov Dodávateľa a pre zamestnancov jeho subdodávateľov- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov - náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. - náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu |
| - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa - náklady na všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia vzniklé od prevzatia staveniska do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom- náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ak také sú v pri realizácii diela relevantné |
| - náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ak také sú v pri realizácii diela relevantné - náklady na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela (ktorý po jeho odovzdaní Diela doručí Objednávateľovi v jednom vyhotovení) - náklady spojené so zabezpečením vydaní nevyhnutných rozhodnutí a certifikátov, potrebných pre riadne odovzdanie Diela |
| - náklady spojené so zabezpečením vydaní nevyhnutných rozhodnutí a certifikátov, potrebných pre riadne odovzdanie Diela- náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebnej sute,- náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revíznych správy, ak ich potreba vyplynie pri realizácií Diela - náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revíznych správy, ak ich potreba vyplynie pri realizácií Diela |
| - doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, ak si to plnenie a realizácia Diela vyžaduje a/alebo ak pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom - náklady vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute a náklady spojené s uvedením staveniska a jeho priľahlých časti do riadneho pôvodného stavu |
| - náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Staveniska ako aj ďalších priestorov , kde sa bude Dielo realizovať v rozsahu nevyhnutnom jeho užívania - náklady na poskytnutie prípadnej bankovej záruky garantujúce riadne a včasné vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty |
| - náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie Staveniska a jeho likvidáciu; a uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu- akékoľvek ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); a iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy - akékoľvek ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); a iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; |
| 34. Dodávateľ potvrdzuje a zaručuje, že Cena Diela uvedená v zmluve a následne doručená a potvrdená podľa oceneného výkazu výmer je úplná a záväzná |
| 35. V prípade vzniku potreby činností, prác naviac nevyhnutných na riadnu realizáciu Diela, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, tieto zrealizuje riadne Dodávateľ a nevzniká mu nárok na úhradu nákladov spojených s ich realizáciou, nevyhnutnou na riadne plnenie Diela ani na zmenu ceny Diela ani na zmenu termínu na ukončenie Diela pokiaľ sa na zmene Ceny diela z titulu realizácie týchto prác a na zmene termínu plnenia diela z uvedeného dôvodu zmluvné strany nedohodnú inak |
| 35.1 Objednávateľ môže uznať náklady na vykonanie prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale sú nevyhnutné na riadne plnenie Diela, ak sa ich potreba objektívne preukáže a ak sa na tom zmluvné strany dohodnú a to formou písomného dodatku pri splnení a dodržaní príslušných ustanovení:- zákona o verejnom obstarávaní, VZP-OPET-u, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov |
| 36. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu |
| 37. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu |
| 38. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa, pokiaľ sa na tom zmluvné strany nedohodnú inak |
| 39. Cena za dielo - forma úhrady |
| 39. 1 Cenu za vykonanie diela uhradí Objednávateľ Dodávateľovi na základe vystavenej doručenej jednorázovej faktúry, bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa |
| 39.2 Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi počas realizácie Diela zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry za čiastočne zrealizované časti Diela po realizácií jednotlivých časti Diela |
| 39.3 Podkladom pre vystavenie faktúry bude zhotoviteľom vystavený položkový súpis skutočne vykonaných prác a dodávok s výkazom výmer potvrdený po vecnej, kvantitatívnej a cenovej správnosti technickým dozorom objednávateľa do 5 pracovných dní od doručenia. Prílohou bude zisťovací protokol |
| 40. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a odstránení prípadných vád a nedorobkov. |
| 40.1 Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať aj tieto zákonné náležitosti:- označenie zmluvných strán s uvedením sídla, identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla,- číslo faktúry (daňového dokladu),- deň, mesiac a rok vystavenia faktúry (daňového dokladu),- deň, mesiac a rok splatnosti fakturovanej sumy určený v súlade s touto Zmluvou |
| - označenie zmluvných strán s uvedením sídla, identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla, - číslo faktúry (daňového dokladu), - deň, mesiac a rok vystavenia faktúry (daňového dokladu), - deň, mesiac a rok splatnosti fakturovanej sumy určený v súlade s touto Zmluvou - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, podľa tejto zmluvy na základe odovzdania a prevzatia Diela potvrdeného podpísaním príslušného protokolu - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má poukázať fakturovaná suma, |
| - názov požadovaného úkonu, Diela, za realizáciu ktorého je vystavená faktúra, - výšku ceny za Dielo v eur bez dane z pridanej hodnoty, - sadzbu dane z pridanej hodnoty vyjadrenú v percentách - výšku ceny za Dielo vrátane dane z pridanej hodnoty v eur - pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu Dodávateľa - a ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi ktoré sa viažu k obsahu daňového dokladu platnými v čase vystavenia faktúry (daňového dokladu) |
| 40.2 Podkladom pre vystavenie faktúry je protokol a súpis skutočne realizovaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť vystavenej faktúry |
| 40.3 Splatnosť vystavenej a doručenej faktúry je určená touto zmluvou 30 kalendárnych dní. |
| 40.4 Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vrátane je súčasti podľa tejto zmluvy, prípadne po obsahovej stránke nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na prepracovanie |
| 40.5 V prípade vrátenia faktúry, ktorá má vady lehoty splatnosti neplynie, nová lehota splatnosti začne plynúť podľa bodu 40.3 a to doručením opravenej faktúry Objednávateľovi |
| 40.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu Diela vo výške vystavenej faktúry na účet Dodávateľa v lehote splatnosti určenej v tejto zmluve. Za deň úhrady ceny Diela - vystavenej a doručenej faktúry bez vád sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny za poskytnutú prácu z účtu objednávateľa. Za deň úhrady ceny Diela - vystavenej a doručenej faktúry bez vád sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny za poskytnutú prácu z účtu objednávateľa. |
| 41. Zmluvné pokuty, dôvody uplatnenia zmluvných pokút, spôsob, forma a lehoty na ich úhradu: |
| 41.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov a v uvedenej výške ak Dodávateľ : |
| a) bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50% z ceny diela a to aj za každý začatý deň omeškania) nepredloží informácie spojené so subdodávateľom vo výške 200 eur, za každý deň omeškania poskytnutia danej informácie |
| b) ak najneskôr tri (3) dni pred odovzdaním Diela objednávateľovi neodstráni z miesta vykonávania diela, ako aj z ostatných pozemkov, resp. objektov nachádzajúcich sa v mieste plnenia- všetok odpad a znečistenie, ktoré spôsobil alebo vytvoril pri vykonávaní diela,- všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela,- neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bola vykonávaná rekonštrukcia - plnenie Diela |
| - všetok odpad a znečistenie, ktoré spôsobil alebo vytvoril pri vykonávaní diela - všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela - neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bola vykonávaná rekonštrukcia - plnenie Diela c) ak bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy, je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z ceny diela za každý začatý deň omeškania s odstránením vád |
| 42. Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených v bodoch 41 je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu |
| 42.1 Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške bez DPH |
| 42.2 Uplatnením Zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle zmluvy, Všeobecných zmluvných, podľa obchodného zákonníka a iných právnych predpisov |
| 43. Stavebný denník, obsah stavebného denníka, kompetencie , práva a povinnosti viažuce sa k vedeniu a obsahu stavebného denníka |
| 43.1 Stavebný denník je vedený na stavbe a zapisujú sa doň všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela |
| 43.2 Zástupca Dodávateľa je povinný umožniť prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie a inému určenému zástupcovi Objednávateľa |
| 43.3 V prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej si okamžité riešenie a rozhodnutie Objednávateľa vo veci, je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť s daným stavom priamo aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. |
| 43.4 Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku: |
| - uviesť/vyjadriť svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. - v prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom a/alebo navrhovaným riešením a konaním vo veci záznamu súhlasí |
| 44. Stavebný denník sa bude viesť odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia |
| 45. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. 45.1 Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: - Stavbyvedúci Dodávateľa; - Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; - Projektant; - Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; - Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu - ostatné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu realizácie Diela |
| 46. Dodávateľ je povinný vopred písomne v listinnej alebo elektronickej forme a /alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. |
| 46.1 Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred, pred vykonaním predmetných prác |
| 46.2 Nedoručenie tejto výzvy/nedoručenie v stanovenej minimálnej lehote, umožňuje Objednávateľovi požiadať Dodávateľa, aby na vlastné náklady zabezpečil: - tieto práce odkryť a opakovane zakryť, a uviesť danú časť Diela do pôvodného stavu, spĺňajúceho požiadavky Diela |
| 47. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby: - nedošlo k zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu Diela alebo jeho časti a to až do doby protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe protokolu. |
| 47. 1 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak |
| 48. Ďalšie povinností, práva a oprávnenia pri realizácií Diela |
| 48.1 Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej Projektovej dokumentácii a sprievodných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa |
| - použitie náhradných materiálov , výrobkov, technických postupov a technológie je možné na základe len na základe súhlasu Objednávateľa, a to po doručení žiadosti o tento súhlas s príslušnou zmenou - ak Objednávateľ na základe doručenej žiadosti o súhlas na príslušnú zmenu/zmeny sa nevyjadrí do 2 dní, má sa za to, že so zmenami súhlasí |
| 49. Objednávateľ v prípade pochybnosti alebo preukázateľných dôvodov má za to, že niektoré osoby/zamestnanci Dodávateľa/alebo subdodávateľa Dodávateľa - zneužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, - sú nespôsobilé alebo nedbalé pri riadnom plnení svojich povinností pri plnení a realizácií Diela, -alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť svojím konaním, alebo zdržaním sa konania škodu Objednávateľovi, |
| - ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov môže požiadať Dodávateľa, ak nastane jedná alebo viac vyššie uvedených skutočností o ich výmenu za iné osoby a žiadať o zamedzenie vstupu na stavenisko a zabezpečiť ďalší ich výkon činnosti na realizácií Diela, pokiaľ nedá Objednávateľ súhlas na ich ďalšie pôsobenie na realizácií Diela |
| 50. Objednávateľ môže žiadať od Dodávateľa odvolanie subdodávateľa z realizácie časti Diela ak nastane jedna, alebo viac skutočnosti nižšie uvedených: - subdodávateľ koná a vykonáva činnosti v rozpore s touto zmluvou a s požiadavkami alebo pokynmi Objednávateľa - neužíva svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, |
| - stratil schopnosť vykonávať činnosti na realizácií Diela -alebo svojím konaním/zdržaním sa konania spôsobil alebo mohol spôsobiť škodu Objednávateľovi, -jeho prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov (napr. vzhľadom na súdny spor so subdodávateľom) |
| 50.1 Dodávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť najneskôr do troch dní, po jej doručení a nahradiť odvolaného subdodávateľa novým subdodávateľom (ak nebude dané práce zabezpečovať vlastnými kapacitami po odvolaní spochybneného subdodávateľa) |
| 50.2 Nahradenie nového subdodávateľa/alebo nominovanie nového subdodávateľa na realizáciu diela vždy podlieha súhlasu Objednávateľa, ktorý je povinný sa k nemu vyjadriť do troch dní po nahlásení zmeny/nového subdodávateľa |
| 50.3 Ak sa Objednávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote k novému/nominovanému subdodávateľovi, má sa zato, že s ním súhlasí |
| 51. Pre subdodávateľov, ktorých na základe zmluvy poverí Dodávateľ realizáciou časti Diela platí a vyžaduje sa, že: |
| 51.1 Musia spĺňať všetky podmienky a požiadavky viažuce sa k oprávnenosti vykonávať činnosti spojené s realizáciou časti Diela, ktoré v zmysle zmluvy s Dodávateľom majú v prospech Objednávateľa vykonať |
| 52. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez súhlasu Dodávateľa, pričom uvedené oznámi Dodávateľovi nasledovne: |
| 52.1 Delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Dodávateľovi nadobudne účinnosť po jeho doručení v listinnej alebo elektronickej forme Dodávateľovi |
| 52.2 Akékoľvek rozhodnutia, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt a úkony uskutočňované touto osobou, určenou v rámci delegovania a v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám a to so všetkými následkami |
| 53. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia: - svojich pracovníkov / zamestnancov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa - pracovníkov/zamestnancov subdodávateľa Dodávateľa a iných osôb, ktoré na Stavenisku vykonávajú činnosti spojené s realizáciou Diela a je povinný vykázať zo Staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú podmienky zmluvy a príslušné predpisy dodržiavať dodržiavať alebo ich porušujú |
| 53.1 Dodávateľ zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na realizácií Diela: - absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné oprávnenia, atesty a osvedčenia, ktoré sa na realizáciu danej časti Diela, na ktorej sa budú podieľať vzťahujú 58.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky a ochranné pomôcky podľa platných predpisov a zabezpečiť a zaručiť sa, že a subdodávateľ/lia, ktorí sa podieľajú na realizácií časti Diela uvedené zabezpečia pre svojich zamestnancov |
| 54. Dodávateľ je povinný v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti, ktorá nastane na stavenisku počas realizácie diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa o: - pracovných úrazoch, - škodách na vybavení a strojoch a objekte v mieste realizácie Diela - o vzniklých požiaroch, aj zneškodnených - o vzniklých škodách na životnom prostredí a to aj odstránených |
| - neoprávnených zásahoch a úkonoch uskutočnených na stavenisku bez ohľadu na osoby, ktoré daný stav spôsobili - alebo o inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnym plnením predmetu zákazky s realizáciou Diela |
| 55. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, na stavenisku na realizácií Diela ak: - zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa, ktorá by takýto príkaz v prípade nevyhnutnosti mohla udeliť nie je dosiahnuteľná - a/ alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody |
| 56. Iné informácie a požiadavky súvisiace s plnením predmetu zákazky a realizáciou diela |
| 56.1 Pokiaľ z opisu predmetu zákazky, alebo projektovej dokumentácie, doručeného výkazu výmer alebo v inej sprievodnej dokumentácie, ktorá bola poskytnutá po a známa Dodávateľovi vyplýva priame alebo nepriame označenie stavebného postupu ( výrobku alebo výrobcu), Objednávateľ: - umožňuje ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať stavebný postup (výrobok) rovnakých alebo vyšších parametrov a ak ich uplatnenie nebude v rozpore s inými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov |
| 56.2 Ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie, že ním ponúkaný stavebný postup/ výrobok je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a výbave |
| 57. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov, pričom v danom prípade je povinný Dodávateľ: |
| 57.1 Doručiť Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela informáciu v nasledovnom rozsahu a doručiť nasledovné doklady a dokumenty: k identifikácii a splneniu povinnosti viažúcich sa k osobe subdodávateľa: - identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba - identifikácia a opis časti realizácie Diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať - doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky |
| - vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa oprávnenie na činnosť, ktorú bude v rámci realizácie zabezpečovať a spĺňa všetky podmienky a požiadavky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, Všeobecných zmluvných podmienok a Obchodného zákonníka |
| 58. Dodávateľ najneskôr do 3 dní po uzavretí zmluvy je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľa minimálne do výšky hodnoty Diela |
| 58.1 Dodávateľ na preukázanie splnenia povinnosti uvedenej v bode 64 doručí objednávateľovi do 3 dní po uzavretí zmluvy: - kópiu poistnej zmluvy na stanovenú výšku poistnej udalosti, kópiu dokladu uhradenia príslušného poistného za dohodnuté obdobie - vyhlásenie Dodávateľ že sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela |
| 58.2 Ak Dodávateľ nepredloží dokumenty viažuce sa k poisteniu: - v stanovenej lehote/alebo v požadovanom rozsahu - alebo Objednávateľ preukázateľné zistí, že s priebehu realizácie Diela, poistenie bolo ukončené považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou: - uplatnenia zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a to vo výške 5 000 eur aj opakovane -a/alebo uplatnenia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 59. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky - a Dielo realizovať a dodať v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v zmluve a v doručenej sprievodnej dokumentácie, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a iných príslušných povolení a rozhodnutí a podľa podmienok tejto zmluvy |
| 59.1 Porušenie zmluvných podmienok, ktoré majú vplyv na riadne plnenie zmluvy, na dodržanie termínu odovzdania riadne splneného a realizovaného diela oprávňuje Objednávateľa: - uplatniť jednorázovo voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny Diela ak sa s porušením/ podstatným porušením zmluvných podmienok - porušením zmluvy, alebo porušením zmluvných podmienok viaže možnosť odstúpenia od zmluvy podľa týchto zmluvných podmienok alebo podľa Všeobecných zmluvných podmienok, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
| 59.2 Uplatnením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa voči dodávateľovi na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, ktorému bolo zo strany Dodávateľa umožnené konanie a realizácia časti Diela. - náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, - uplatnenie iných zmluvných pokút, sankcií, penále a pokút, podľa tejto zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
| 60. Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy - podmienky a forma |
| 60.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť v zmysle ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok, ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podľa ustanovení Obchodného zákonníka - ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Dodávateľovi v listinnej forme |
| 60.2 Zmluva sa končí: |
| 60.2 a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách |
| 60.2 b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve Dodávateľ |
| 60.2 c) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach - ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodov 60.2 a) a b) nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok Dodávateľovi v listinnej forme - v prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenie o odstúpení od zmluvy |
| 60.2 d) ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán -pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomne v listinnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán - ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení zmluvy |
| 60.2 e) výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov - ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 15 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede Dodávateľovi v listinnej forme - výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy |
| 61. Iné dojednania |
| 61.1 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady 66. 2 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. ak to bude aktuálne |
| 62. Zmluvné pokuty |
| 62.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každé porušenie zmluvných podmienok vo výške 100 eur a to aj opakovane, pokiaľ ich výška a určenie konkrétneho porušenia zmluvnej podmienky nie je uvedené v zmluve inak Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody, všetko v znení Všeobecných zmluvných podmienok, zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov |
| 63. Zmena zmluvných podmienok - zmluvy, uzatváranie dodatkov, forma a podmienky ich uzavretia |
| 63.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy |
| 63.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: - v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy -znevýhodňovať Objednávateľa -sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam - uzatvorený v rozpore s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok - uzatvorený v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami obchodného zákonníka |
| 64. Všetky doklady, dokumenty, dodatky a iná sprievodná dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a bude vždy vyhotovená v dvoch rovnopisoch - vyhotoveniach, aby každá zmluvná strana mala k dispozícií jedno vyhotovenie |
| 65. Dodávateľ dodá Objednávateľovi dokumentáciu skutočného realizovania stavby potvrdenú odborne spôsobilými osobami zhotoviteľa (3 x v tlači a 1 x na CD) do 7 dní od ukončenia prác a prevzatí Diela. |
| 66. Dodávateľ dodá Objednávateľovi Elaborát kvality so zoznamom a vyhodnotením skúšok, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických potvrdené odborne spôsobilým revíznym technikom (3 x) do 7 dní od ukončenia prác a odovzdaní Diela. |
| 67. Dodávateľ doloží dohody o recyklácií, likvidácii a skládke odpadu s oprávneným prevádzkovateľom skládky alebo zariadenia k preberaciemu protokolu (odovzdaniu stavby) |
| 68. Záručná lehota na vyhotovené dielo je 60 mesiacov na zatepľovací systém a 80 mesiacov na strešný systém. Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. |
| 69. Podmienky realizácie Diela neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok, ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov viažúcich sa k plneniu predmetu zákazky - realizácii Diela |
Osobitné požiadavky na plnenie
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | 4. Povinnosti a práva Dodávateľa a Objednávateľa: 4.1 V prípade, že Dodávateľ nedoručí dokumenty - požadované kópie certifikátov a doklady o referenciách podľa bodu 3. 1 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| Navrhnutá hodnota | Povinnosti a práva Dodávateľa a Objednávateľa: 4.1 V prípade, že Dodávateľ nedoručí dokumenty - požadované kópie certifikátov a doklady o referenciách podľa bodu 3. 1 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur a využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
Smlouvní pokuta vo výšce 5000 eur je dost vysoká a nepřiměřená,takové vysoké pokuty odrazuje firmy účastnit se soutěže
Jána Bottu 23, Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
28.06.2016 10:00 — 01.09.2016 00:00
1,00 ks
172 299,96
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena bez DPH | € | Menšia | 100 |
13.06.2016 10:25
16.06.2016 11:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 13.06.2016 11:00 - Vstupná ponuka | 172 000,00 | € | Cena bez DPH |
| 16.06.2016 10:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 104 897,00 | € | Cena bez DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: