00304883
Obec Láb
Láb č. 503, Láb, 90067, SVK
44961472
Branislav Paluch
Ochodnica 21, Ochodnica, 02335, SVK
Zateplenie a modernizácia materskej školy
montáž, demontáž, stavebné práce, zateplenie
Stavebná práca, Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok
1. Zateplenie a modernizácia materskej školy
|
|
---|---|
Funkcia |
Zateplenie a modernizácia materskej školy |
Predmetom je: 1. zateplenie obvodového plášťa 2. zateplenie strechy objektu 3. výmena vybraných okenných a dverných konštrukcií 4. výmena klampiarskych a vybraných zámočníckych konštrukcií 5. výmena bleskozvodov 6. realizácia súvisiacich drobných stavebných prác |
Jedná sa o jednoposchodovú pavilónovú materskú škôlku s troma pavilónmi. Objekt je orientovaný pozdĺžnou osou v smere sever – juh a má zložitejší pôdorys. Okolo spojovacej chodby sú smerom na juh orientované učebňové pavilóny a smerom na sever od spojovacej chodby je orientovaný hospodársky pavilón. Maximálne vonkajšie rozmery sú 47,475 x 28,80 m, maximálna výška stavby od terénu je 4,6 m. |
Strecha objektu je sedlová. Nad hospodárskym pavilónom je strecha so sklonom 8,3 %. Nad učebňami má sklon 10,4%. Odvod dažďových vôd je do podstrešných žľabov a zvodov z pozinkovaného plechu. Strechy sú predelené štítovými múrmi/atikami |
Vonkajšia povrchová úprava objektu je z vápennocementovej omietky béžovej farby. Sokel je omietnutý hrubozrnným brizolitom. |
Podlahy na teréne tvorí lepená keramická dlažba, alt. linoleum, cementový poter hr 50 mm, izolačné dosky Lignopor 50 mm, hydroizolácia IPA a podkladný betón hr. 100 mm alebo ekvivalent. |
Vchodové dvere a niektoré okná boli vymenené = cca 80 % otvorových konštrukcií. Nové okenné výplne sú plastové s izolačným dvojsklom. |
Termín dokončenia stavby: 15.08.2016 |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Murivo komínov z tehál dĺžky 290mm P 20-25M MC 10 | m3 | 0,344 | ||
Ukončujúca vrstva z tehál pálených plných dľ.290 mm P 25 M naplocho | m2 | 1,720 | ||
Omietka vápenno-cementová vnútorného ostenia okenného alebo dverného | m2 | 48 | ||
Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti IaII -20% škrabaných | m2 | 590 | ||
Vonkajšia omietka stien - silikónová, zrno 2.0 mm ( základ + omietka ) | m2 | 688,60 | ||
Vonkajšia omietka stien - mozaiková ( hr. zrna 1,8 mm ) - ( základ + omietka ) - sokel | m2 | 127,20 | ||
Zateplenie doskami z polystyrénu XPS, systém ETICS hr.14 cm bez omietky ( podklad, lepiaca malta, izolant, lapiaca malta + výstužná sieťka ) - F1 | m2 | 127,20 | ||
Zateplenie doskami zo sivého polystyrénu EPS-F, systém ETICS hr.14 cm bez omietky ( podklad, lepiaca malta, izolant, lapiaca malta + výstužná sieťka ) - F2 | m2 | 489,90 | ||
Zateplenie doskami zo sivého polystyrénu EPS-F, systém ETICS hr.3 cm bez omietky ( podklad, lepiaca malta, izolant, lapiaca malta + výstužná sieťka ) - F2 - ostenia, spodná hrana presahov strechy | m2 | 93,96 | ||
Zateplenie doskami zo sivého polystyrénu EPS-F, systém ETICS hr.5 cm bez omietky ( podklad, lepiaca malta, izolant, lapiaca malta + výstužná sieťka ) - F3 - piliere po obvode budovy, čelo presahu strechy | m2 | 130,53 | ||
Zateplenie doskami z minerálnej vlny, systém ETICS hr.14 cm bez omietky ( podklad, lepiaca malta, izolant, lapiaca malta + výstužná sieťka ) - požiarna zábrana | m2 | 33,50 | ||
Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 36,96 | ||
Plast Parapet 250x25 mm | m | 36,96 | ||
Očistenie povrchu stien tlakovou vodou | m2 | 590 | ||
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m | m2 | 650,60 | ||
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031 | m2 | 1301,20 | ||
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m | m2 | 650,60 | ||
Ochranná sieť na boku lešenia - montáž | m2 | 650,60 | ||
Ochranná sieť na boku lešenia - demontáž | m2 | 650,60 | ||
Demontáž pôvodných výplní otvorov -0,02800t | m2 | 31,416 | ||
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím | t | 2,143 | ||
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2,143 | ||
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 40,717 | ||
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 2,143 | ||
Izolácia proti povrchovej vode, protiradónová , stierka, tehl. podklad, zvislá | m2 | 127,20 | ||
Stierková izolácia , 8kg - balenie | kg | 318 | ||
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 0,34 | ||
Zhotovenie povlakovej krytiny striech, fóliou PVC lepenou | m2 | 860,20 | ||
Fóliová krytina z PVC-P - 1,50 mm | m2 | 963,424 | ||
Zhotovenie povlakovej krytiny striech z ochrannej textílie podkladnej vrstvy | m2 | 860,20 | ||
Geotextílie netkané polypropylénové 300 g/m2 | m2 | 989,23 | ||
Zhotovenie povlak. krytiny striech pripev. kotv. terčami pribitím pásov | ks | 3440,80 | ||
Tanierová hmoždínka kotviaca so skrutkou | ks | 3440,80 | ||
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m | t | 0,993 | ||
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová kladenie na sucho | m2 | 1564 | ||
EPS 150S, hrúbky 150 mm | m2 | 1595,28 | ||
XPS, okraj strechy 200 x 150 mm | bm | 132 | ||
Drevený hranol 200 x 150 mm, impregnovaný | m3 | 3,96 | ||
Izolácie tepelné striech, doteplenie atiky | m2 | 42,54 | ||
XPS, hrúbky 160 mm | m2 | 42,54 | ||
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 1,988 | ||
Obklad atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 22 mm | m2 | 42,54 | ||
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 0,616 | ||
Demontáž oplechovania atík na strechách do 30st. rš 660 mm, -0,00470t | m | 70,90 | ||
Lemovanie z poplastovaného plechu - systémová dodávka pre PVC krytinu ( kútová lišta izolácie, stenová lišta izolácie, odkvapová lišta izolácie ... ) r.š. 70 mm | kpl | 1 | ||
Oplechovanie atiky z pozinkov. PZ plechu, na plochých strechách rš 610 mm | m | 70,90 | ||
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 132 | ||
Žľaby z pozinkovaného plechu, poplastované, pododkvapové polkruhové rš 330 mm | m | 132 | ||
Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm | ks | 12 | ||
Oplechovanie parapetov z poplastovaného pozinkovaného plechu vrátane rohov rš 330 mm - K | m | 95,40 | ||
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 95,40 | ||
Oplechovanie komína z pozinkov. Pz plechu, poplastovaného | ks | 3 | ||
Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu, poplastované, kruhové s priemerom 125 mm | m | 50,40 | ||
Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 50,40 | ||
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | t | 1,185 | ||
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 880 mm x výšky 850 mm | ks | 42 | ||
Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 850/880 mm | ks | 42 | ||
Montáž mreží pevných skrutkovaním | m2 | 5 | ||
Okenná mreža vrátane povrchovej úpravy | ks | 5 | ||
Montáž rebríkov do muriva | m | 5,7 | ||
Rebrík oceľový | bm | 5,7 | ||
Demontáž rebríka, -0,03500t | m | 5,7 | ||
Montáž mriežky z nehrdzavejúcej ocele - VM | ks | 16 | ||
Mriežka ochranná vetracia 250 x 250 | ks | 3 | ||
Mriežka ochranná vetracia kruhová priemeru 150 | ks | 1 | ||
Mriežka ochranná vetracia 200 x 400 | ks | 12 | ||
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 1,433 | ||
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním | m2 | 29 | ||
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné | m2 | 29 | ||
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný | m2 | 29 | ||
Zához ryhy 35x70 | m | 220 | ||
Výkop ryhy 35x70 | m | 220 | ||
Provizórna úprava terénu | m2 | 220 | ||
Definitívna úprava terénu do pôvodného stavu, osiatie trávou | m2 | 220 | ||
Jímacia tyč, 1m, ZIN JP10, priemer 18 mm, | ks | 6 | ||
Jímacia tyč, 1,5m, ZIN JP15, priemer 18 mm, | ks | 2 | ||
Jímacia tyč, 3m, ZIN JP30, priemer 25 mm, | ks | 2 | ||
Zvodový drôt AlMgSi o8 vr. podpier, 1m = 0,135 kg - montáž | m | 380 | ||
Zvodový vodič FeZn o10 vr. podpier, 1m = 0,616 kg-montáž | m | 200 | ||
Podpera vedenia na ploché strechy s lepiacou páskou DEHN PV-SL Rd 8 snap 36S | ks | 80 | ||
Podpera vedenia na ploché strechy Dehn FB plastová s betónovou záťažou | ks | 180 | ||
Svorka SR03 - prepojenie uzemňovacieho drôtu s pásikom vo výkopoch | ks | 40 | ||
Svorka SK - krížová | ks | 40 | ||
Svorka SO - okapová | ks | 17 | ||
Svorka SS - spojovacia | ks | 120 | ||
Svorka SP1 - pripojovacia | ks | 20 | ||
Svorka tyčová SJ02, ZIN | ks | 10 | ||
Svorka SR02 - prepojenie uzemňovacieho pásika s pásikom vo výkopoch | ks | 15 | ||
Svorka ST - svorka na pripojenie rebríka - potrubia | ks | 5 | ||
Svorka SZ - skúšobná | ks | 20 | ||
Pripojovací štítok na zvody | ks | 20 | ||
Zemniaci pások FeZn 30x4 mm, / 1 m=1,05 kg/ | kg | 220 | ||
Zvodový drôt AlMgSi o8 bez podpier, 1m = 0,135 kg- materiál | kg | 37 | ||
Izolovaný zvodový drôt AlMgSi o8 bez podpier, 1m = 0,135 kg- materiál | kg | 15 | ||
Zvodový vodič FeZn o10 bez podpier, 1m = 0,616 kg-materiál | kg | 123 | ||
Strieška OS02 | ks | 10 | ||
Príložka pre upevnenie zvodu pod zateplenie | ks | 90 | ||
Ekvipotencionálna svorkovnica HUS-EP | ks | 3 | ||
Doprava | % | 52 | ||
Presun hmôt | % | 52 | ||
Podružný materiál | % | 52 | ||
PPV | % | 52 | ||
Antikorózny náter - asfalt | kg | 10 | ||
Revízna správa | ks | 1 | ||
Dokumentácia skutkového stavu | ks | 1 | ||
Výstražná fólia š=22 | m | 220 | ||
Rozbitie spevnených plôch ( rezanie asfaltu, betónu, hĺbka 20 cm) - okapové chodníky | m2 | 20 | ||
Spätná úprava úprava spevnených plôch, betónovanie | m2 | 20 | ||
Podtlak uzemnenia pod chodníky | m | 18 | ||
Výkop jamy pre podtlak 14x (1000x1000x800) | m3 | 11,20 | ||
Betónovy podstavec Bet/FeZn 350x350 mm, celk. hmotnosť do 14 kg, | ks | 10 | ||
Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 42 | ||
Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 24 | ||
Vedľajšie rozpočtové náklady stavby | ks | 1 |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Verejný obstarávateľ umožní predložiť úspešnému uchádzačovi ekvivalenty požadovaných materiálov a tovarov po odsúhlasení verejným obstarávateľom. |
Obvodový plášť musí byť zateplený certifikovaným vonkajším tepelnoizolačným kontaktným systémom (ETICS), s tepelnou izoláciou na báze sivého polystyrénu: - Sokel - Fasáda - Ostenia, dverí - Presahy strechy - Strešný plášť - Atiky |
Spôsob realizácie prác pri aplikácii ETICS musí dodávateľ vykonať v súlade s normami STN 73 2901:2015-09 a STN 73 29 02. Dodávateľ stavby musí preukázať platnú licenciu na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov vydanú inšpekčným orgánom typu A. |
Postup prác: |
Pred realizáciou zateplenia sa musia demontovať zámočnícke konštrukcie ako mreže, rebrík, kovové vetracie mriežky, všetky klampiarske konštrukcie a kompletný bleskozvod. |
Pred realizáciou zatepľovacích prác je nutné zrealizovať odtrhové skúšky na obvodovej stene stavby v súlade s platnou normou STN EN ISO 4624. |
Je nevyhnutné v zmysle danej normy pripraviť podklad. Poškodené a opadávajúce časti omietky je potrebné pred zahájením prác odstrániť, fasádu umyť tlakovou vodou. V prípade opadávania omietky a pri nerovnostiach povrchu viac ako 20 mm, je potrebné vykonať opravu povrchu vápenno-cementovou exteriérovou omietkou s preukázateľne zaručenou súdržnosťou. Následne je treba podklad napenetrovať. |
Pred nalepením tepelnoizolačných dosiek sa musia osadiť ukončujúce lišty, soklové (zakladacie lišty) alebo montážne laty. Na rohoch budovy musia byť tepelnoizolačné dosky lepené po radoch na väzbu. Tepelná izolácia zatepľovacieho systému sa nalepí a po zatvrdnutí lepiacej stierky (min. 24 hod) sa dosky kotvia rozpernými kotvami. |
Kotvy musia byť kotvené min. 60 mm do zdravého obvodového plášťa budovy. |
Všetky rohy a hrany je potrebné vystužiť rohovými profilmi, v miestach nadpraží okien, presahov a pod. budú použité lišty s odkvapovým nosom. Rohy všetkých fasádnych otvorov (okná, dvere) sa musia diagonálne armovať výstužnou mriežkou min. rozmerov 200 x 400 mm a až následne prekrývať súvislou výstužnou vrstvou. |
Základnú a vrchnú (záverečnú) omietku od okenných alebo dverných rámov je nutné oddeliť dilatačným profilom (APU lišta) z tvrdého plastu, ktorý sa osadí ešte pred lepením izolačných dosiek. Škára medzi zakladacou lištou a podkladom sa musí utesniť. |
Finálnou úpravou fasády bude silikónová vonkajšia omietka s obsahom sklených vlákien. s hr. zrna 2,0 mm. Povrchová úprava sokla bude zhotovená z mozaikovej omietky s hr. zrna 2,0 mm. |
Pod omietky v soklovej časti je potrebné aplikovať hydroizolačnú stierku a dodržať technologický predpis. Farebnosť fasády bude riešená podľa požiadaviek investora. |
Obvodový plášť: |
Steny sa od hornej hrany sokla /resp. hornej hrany soklovej zábrany/ zateplia systémom ETICS s tepelnou izoláciou na báze sivého penového polystyrénu EPS hr. 140 mm. |
Sokel, do výšky +0,100 mm nad úrovňou podlahy ±0,000 (minimálne však do výšky 300 mm od okolitého terénu) sa zateplí tepelnou izoláciou na báze extrudovaného polystyrénu XPS hr. 140 mm. Terén nie je rovný, dosky polystyrénu XPS je potrebné zarezať priamo na stavbe. |
Odporúčame aplikovať izoláciu sokla aj do úrovne 500 mm pod okolitý terén. Nad sokel sa aplikuje soklová zábrana, ktorú bude tvoriť pás min. 200 mm z izolácie na báze minerálnej vlny hr. 140 mm. |
Ostenia, nadpražia okenných a dverných otvorov, a spodná strana presahov strechy budú zateplené tepelnou izoláciou na báze sivého penového polystyrénu EPS, hr. 30 mm. Hrúbku je možné prispôsobiť rámom výplní jednotlivých otvorov. |
Čelá presahov strechy a piliere po obvode budovy sa zateplia tepelnou izoláciou na báze sivého penového polystyrénu EPS hr. 50 mm. Hrúbku je možné prispôsobiť rámom výplní jednotlivých otvorov. |
Strešný plášť: |
Strecha bude zateplená uložením tepelnej izolácie na existujúci strešný plášť. Pred realizáciou zateplenia budú odstránené všetky oplechovania (atík, komínov...) a bleskozvod. Zrealizuje sa zateplenie tepelnou izoláciou na báze polystyrénu EPS 150S o hrúbke 2x150 mm, kladené na väzbu. |
Atiky budú zhora zateplené XPS hr. 160 mm + OSB doska hr. 22 mm. Na tepelnú izoláciu sa mechanicky upevní fóliová krytina z PVC-P. Ako prípravné práce pred zateplením strechy je potrebné riešiť nadmurovanie komínov murivom z plných pálených tehiel. Riešenie musí byť realizované v zmysle normy STN EN 15287-1+A1. |
Ďalej vnútorné steny atík ako aj iných konštrukcií (komínov...) je potrebné pred aplikáciou strešnej krytiny vyspraviť výstužnou vrstvou. |
Oplechovanie je v styku s hydroizolačnou fóliou a je teda navrhnuté z pozinkovaného poplastovaného plechu s následným natavením hydroizolačnej fólie. Tieto detaily budú realizované v súlade s technologickým postupom stanoveným výrobcom. |
Po obvode strechy, pri žľaboch sa na existujúcu strešnú konštrukcie uloží izolácia na báze extrudovaného polystyrénu XPS 200x150 mm, na ktorú sa položí impregnovaný drevený hranol s rozmermi 200x150 mm, nerezovými skrutkami sa tieto vrstvy prekotvia do stropného panelu. |
Na drevený hranol sa prichytia prvky na kotvenie klampiarskych konštrukcií – odkvapové lemovanie a strešné háky. |
Povrchová úprava fasády: |
Soklová časť - bude povrchovo upravená mozaikovou omietkou do výšky +0,100 od úrovne ±0,000. Pri aplikácii je nutné dodržiavať technologické postupy stanovené výrobcom. |
Fasáda - na zateplenú fasádu sa použije tenkovrstvová silikónová omietka s obsahom sklených vlákien, hrúbka zrna 2,0 mm farebného odtieňu podľa výberu investora. Pri aplikácii je nutné dodržiavať technologické postupy stanovené výrobcom. |
Zámočnícke konštrukcie - Pôvodné oceľové konštrukcie ako sú skrine rozvodov elektroinštalácie a HÚP sa upravia očistením a nanesením základného antikorózneho a 2x syntetického náteru. Mreže a rebrík sa pred aplikáciou ETICS demontujú. Nahradia sa novými oceľovými, kotviť sa budú cez hrubostenné vymedzovacie profily proti pretlačeniu tepelnej izolácie. Nové vetracie mriežky na fasáde budú z nehrdzavejúcej ocele. |
Klampiarske práce: |
Pôvodné vonkajšie parapety pod oknami budú odstránené. Nové parapetné dosky budú z pozinkovaného plechu min. hr. 1,0 mm z poplastovanou povrchovou úpravou. Kotvené budú do okien nerezovými skrutkami á 250 mm s krycím klobúčikom. |
Nerovnosti parapetných častí budú vopred vyspravené. – väčšie nerovnosti sa vyspravia reprofilačnou omietkou, menšie lepiacou hmotou. Pred výrobou parapetov je potrebné zamerať okná na stavbe jednotlivo. Tvary plechov a rozmerové rady je potrebné vykonať v súlade s platnou normou STN 73 36 10. |
Pod parapetné plechy a ukončenie/lemovanie zateplovacieho systému budú použité expanzné pásky + podtmelenie. |
Na atikách sa osadí oplechovanie z poplastovaného pozinkovaného plechu (napr. Viplanyl), min. hr. 1,0 mm, RŠ. 610 mm, kotvený do OSB dosky hr. 22 mm a XPS hr. 160 mm. Následne sa naň nataví strešná fólia. Oplechovanie sa osadí tak, aby presahovalo cez hranu fasády min 50 mm. Kotvené bude pomocou príponiek z pásovej ocele uložených á = 500 mm. |
Na napojenie fasády a strešnej krytiny, ako aj na napojenie strešnej krytiny na komíny sa použije prítlačná lišta r.š. 70 mm z poplastovaného pozinkovaného plechu na ktorý sa nataví krytina. Spoje je potrebné pretmeliť trvalopružným tmelom odolným voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. |
Ostatné práce: |
V miestach inštalovaných svietidiel budú pod tieto použité nehorľavé podložky hr. min. 5 mm alebo musí byť použitá nehorľavá minerálna vlna v zmysle platných predpisov. |
Plechové dvere na hospodárskom pavilóne a plechové dvere do suterénu učebňového pavilónu sa ošetria a upravia základným antikoróznym a 2x syntetickým náterom. |
Po výmene okien sa zo strany interiéru osadia PVC parapety, upravia sa ostenia vápennocementovou omietkou a 2x interiérovým náterom. |
Predpokladané zatriedenia objektu do kategórie budovy na základe projektového hodnotenia potreby tepla na vykurovanie – bez hodnotenia častí UK, TÚV, vetrania a osvetlenia: Požiadavka pre budovy škôl a školských zariadení je 29 - 56 kWh/m2.rok |
Predpokladané zatriedenia objektu v existujúcom stave do kategórie budovy na základe projektového hodnotenia potreby tepla na vykurovanie – bez hodnotenia častí UK, TÚV, vetrania a osvetlenia: - Vypočítaná hodnota potreby tepla na vykurovanie je 217 kWh/m2.rok - Zatriedenie do tr. G Stupeň spotreby SPT JS = 249 %. |
Predpokladané zatriedenia objektu v navrhovanom stave do kategórie budovy na základe projektového hodnotenia potreby tepla na vykurovanie – bez hodnotenia častí UK, TÚV, vetrania a osvetlenia: - Vypočítaná hodnota potreby tepla na vykurovanie je 83 kWh/m2.rok - Zatriedenie do tr. C Stupeň spotreby SPT NS = 99,3 %. |
Zníženie z kategórie G so stupňom spotreby SPT JS = 249 % do kategórie C na hodnotu SPT NS = 99,3 % je vysokou úsporou tepla, percentuálna úspora je 149,7,4 % (134 kWh/m2.rok). |
Po uskutočnení stavebných úprav sa musí vykonať dodávateľom hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému. |
Pre bezporuchové užívanie budovy po uskutočnení navrhovaných stavebných úprav je nevyhnutné zabezpečiť normalizované podmienky užívania budovy – t.j. požadovanú teplotu vnútorného vzduchu 20 °C, relatívnu vlhkosť 50% a výmenu vzduchu min. 0,5 1/hod, čo sa dá zabezpečiť dôkladným vetraním objektu. |
PROTIPOŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVBY: |
Stavbu tvorí jeden požiarny úsek, nepožadujú sa požiarne steny, požiarne stropy a požiarne uzávery. V dôsledku projektovanej zmeny nedochádza k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby ani jej časti, ani bezpečnosti osôb, ani zmenou nebude sťažený zásah požiarnej jednotky. /Vyhl. MVSR 94/2004, §98.1/ |
Dodatočné zateplenie obvodového plášťa nemení charakter ani parametre stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Dodatočné zateplenie obvodového plášťa nevyžaduje žiadne opatrenia z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavby. |
BLESKOZVOD: |
Objekt MŠ bude zaradený do triedy LPS II. Zvody bleskozvodu budú uložené pod zateplením na existujúcom murive príchytkami. |
Zachytávacia sústava LPS je realizovaná pomocou mrežovej sústavy doplnenej o zachytávacie tyče umiestnené podľa výkresu. Pre ochranu komínov a výduchov VZT budú použité zachytávacie tyče, je nutné ich umiestniť v dostatočnej bezpečnej vzdielenosti od komína a iných chránených zariadení. |
Výšky tyčí sú navrhnuté pre ochranu objektov v ochrannom priestore valivej gule alebo ochrannom uhle zachytávacej tyče. |
Zvodové zariadenie bude pozostávať z izolovaného drôtu AlMgSi Æ 8 mm2 na príchytkách na stene a skúšobných svoriek SZ v ochrannej krabici pod omietkou. Zo svoriek, bude pokračovať izolovaný drôt FeZn Æ 10 mm2, ukončený obvodovým uzemňovačom. Uzemnenie bude typu B - obvodový uzemňovač. Uzemňovač bude tvorený páskom FeZn 30x4mm uloženým vo výkope. |
Počas realizácie stavebných prác je nutné na stavbe dodržiavať dôsledne všetky platné bezpečnostné predpisy a normy určené pre práce predmetného druhu, aby sa dosiahla maximálna bezpečnosť a kvalita vykonávaných stavebných prác. |
Pred začatím búracích prác je nevyhnutné postupovať v súlade s bezpečnosťou práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných vyhlášok a noriem (Vyhl. č. 508/2009, č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 309/2007 Z. z., č. 140/2008 Z. z. a č. 470/2011 Z. z), ale aj vyhl. Č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia |
VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY: |
Väzby na okolie sú: dopravný prístup po miestnych komunikáciách. Zariadenie staveniska bude minimalizované, prevažne na dočasné uskladnenie materiálov. Po dohode so zriaďovateľom a vedením Materskej školy budú pre zariadenie staveniska využité priestory materskej školy, vrátane energií a nezastavaných plôch v okolí miesta stavby. |
Navrhované práce sa musia organizovať tak, aby nedošlo k zamedzeniu prístupu do budovy a ohrozeniu zdravia pracovníkov, ako aj detí navštevujúcich materskú školu. |
CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY: Stavebné práce je možné zrealizovať najneskôr do 31.8.2016, v závislosti od poveternostných podmienok. |
NAKLADANIE S ODPADMI :Pri stavebných prácach vzniknú odpady z použitých stavebných materiálov, ktoré podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch sú zaradené do skupiny č. 17. |
Spôsob nakladania s odpadmi: Zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku |
Zneškodnenie odpadov: Producentmi odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne. Producenti sú povinní viesť evidenciu vzniknutých odpadov v súvislosti s ich činnosťou na stavbe a doložiť doklad o ich zneškodnení. |
Pred začatím stavebných prác treba pre stavenisko zabezpečiť veľkoobjemový kontajner a ďalšie zberné nádoby na odpady. Odpad musí byť počas realizácie prác pravidelne odvážaný, aby sa predišlo preplneniu zberných nádob. |
BEZPEČNOSŤ PRÁCE: |
Pri stavebných prácach je potrebné sa riadiť Vyhl. č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. |
Vyhláška ustanovuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení pri príprave a vykonávaní stavebných, montážnych a udržiavacích prác a pri prácach s nimi súvisiacimi. Vyhláška sa vzťahuje na právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú stavebné práce a ich pracovníkov. |
PLÁN ORGANIZÁCIE STAVBY: |
Prístupové komunikácie sú asfaltové v blízkosti miestnych komunikácii. V okolí je dostatok miesta pre parkovanie áut dodávateľa, pre vykládku a nakládku tovaru a lešenia. Skladovacie plochy si určí zástupca stavby po dohode s dodávateľom. |
Nakoľko sú v okolí stavby obmedzené priestory, dodávateľ objemný materiál bude dovážať podľa potreby. Pre účely odberu elektrickej energie a vody potrebnej k stavebným prácam zástupca domu určí odberné miesto elektrickej energie a vody. Forma refundácie nákladov bude riešená zmluvne. |
Stavenisko bude počas realizácie stavebných prác označené výstražnými tabuľami podľa príslušných STN a vyhlášky. |
VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A SPÔSOB OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NEŽIADUCICH VPLYVOV: |
Predmetná stavba resp. práce súvisiace s uvoľnením staveniska a jeho prípravou k výstavbe bude mať počas výstavby, vzhľadom na polohu, iba minimálny dopad na životné prostredie lokality resp. obce. |
Samotné navrhované zariadenia staveniska nebude mať negatívny dopad na životné prostredie, v zmysle § 8, Stavebného zákona nebude mať zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, |
nebude zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným územným rozhodnutím a stavebným povolením. |
Projektom navrhovaná organizácia výstavby rešpektuje Zákon č. 127/94 Zb. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. |
Navrhovaný rozsah prác v predmetnej projektovej dokumentácii v plnom rozsahu rešpektuje i podmienky obsiahnuté v Zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení Zákona č. 103/1990 Zb., Zákona č. 262/1992 Zb. a Zákona č. 229/1997 Zb. |
SPÔSOB OBMEDZENIA ALEBO VYLÚČENIA NEŽIADUCICH VPLYVOV NA NAVRHOVANOM STAVENISKU: |
Z hľadiska ochrany ovzdušia - zariadenia na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálov je treba zakryť. Prašné materiály skladovať, na stavenisku, v uzatvárateľných skladoch a silách. |
Z hľadiska ochrany pred hlukom - Zabezpečiť, aby práce na zriadenom stavenisku neprekračovali najvyššiu prípustnú hladinu hluku vo vonkajšom prostredí mimo dopravy 50 dB cez deň resp. 40 dB v noci, dva metre od sledovaných okien jestvujúceho stavebného fondu. |
Z hľadiska ochrany vôd a vodohospodárskych diel - Zabezpečiť aby nasadené stroje a strojné zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vôd a vôd vodných zdrojov lokality a aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody, rešpektovali kanalizačný poriadok príslušného správcu siete. |
Z hľadiska ochrany zelene - Pri navrhovaných stavebných prácach nedôjde k zásahu do zelene. Po ukončení stavebnej alebo inej činnosti je nevyhnutné obnoviť poškodené alebo zničené plochy a prvky zelene. Pri stavebných prácach dreviny chrániť komplexne (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. |
Investor je zodpovedný za ochranu existujúcej verejnej zelene počas výstavby a v prípade jej poškodenia je povinný vykonať jej ošetrenie podľa pokynov oddelenia Životného prostredia. Rozkopávky zelenej plochy je investor povinný po ich skončení zabezpečiť úpravou do funkčného pôvodného stavu. |
Ostatná projektová dokumentácia a písomnosti budú poskytnuté úspešnému uchádzačovi verejným obstarávateľom. |
Úspešný uchádzač spracuje položkovú kalkuláciu ceny podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyjadrená v eurách a predloží verejnému obstarávateľovi do 24 hodín od doručenia informácie o uzavretí zmluvného vzťahu z EKS, bez vyzvania, na kontaktnú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. |
Nedodržanie určených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku neprijme a odstúpi od zmluvy. |
Úspešný uchádzač nemá právo na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží pri vykonávaní Diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Úspešného uchádzača sú už zahrnuté v Cene za Dielo). |
Úspešný uchádzač je zodpovedný v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu, a iné priamo alebo nepriamo súvisiace náklady, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek jeho záväzkov zo Zmluvy, právnych predpisov alebo iných pravidiel, ktoré sú pre neho záväzné. |
Úspešný uchádzač sa taktiež zaväzuje koordinovať svoju činnosť podľa tejto zmluvy s projekčnými a stavebnými prácami, ktorých vykonanie v súvislosti s Dielom zabezpečil Objednávateľ prostredníctvom tretích osôb, a poskytovať týmto tretím osobám potrebnú súčinnosť. |
Úspešný uchádzač vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a pri uvedení ceny najmä nie však výlučne: |
a) prevzal zadanie, dôkladne ho pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval, s tým, že zadanie neobsahuje žiadne prekážky vykonania Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti; |
b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať Stavenisko; |
c) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky do kalkulácie Ceny za Dielo a |
Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že okrem zadania prekontroluje aj všetky ostatné podklady predložené Objednávateľom a zistené nedostatky brániace riadnemu a včasnému vykonávaniu Diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, bezodkladne, do 1 pracovného dňa oznámi Objednávateľovi. |
Úspešný uchádzač sa oboznámil s poskytnutou dokumentáciou ako aj zmluvnými podmienkami, prílohami k tomuto Opisnému formuláru a zaväzuje sa presne podľa nich pri zhotovovaní Diela postupovať. |
Objednávateľ je povinný platiť Úspešnému uchádzačovi príslušnú časť Ceny za Dielo, na ktorú vzniklo Úspešnému uchádzačovi právo, na základe faktúry (daňového dokladu) Úspešného uchdázača, pričom pri fakturácii sa musí postupovať podľa nasledovných pravidiel: |
Faktúra musí obsahovať: -poradové číslo faktúry -označenie Úspešného uchádzača aj Objednávateľa s uvedením (obchodného) mena, sídla (miesta podnikania, prípadne prevádzkarne), IČO a identifikačného čísla pre daň (DIČ) -označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol -sumu, ktorá sa má platiť (s odkazom na príslušný stavebný objekt), základ dane, výšku dane -dôvod (krátky popis) fakturácie s odkazom na túto zmluvu -dátum vystavenia |
- dátum dodania (deň schválenia Súpisu prác podľa tejto zmluvy) a dátum splatnosti faktúry - všetky ostatné náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s príslušnými právnymi predpismi - odtlačok pečiatky a podpis Úspešného uchádzača (resp. osoby konajúcej za neho) |
-vyhlásenie, že Úspešný uchádzač uhradil svojim subdodávateľom ich faktúry za práce súvisiace s vykonávaním Diela, splatné ku dňu vystavenia faktúry a vyhlásenie subdodávateľov, že ich splatné faktúry za práce súvisiace s vykonaním Diela boli ku dňu vystavenia faktúry Úspešného uchádzača voči Objednávateľovi uhradené. |
Úspešný uchádzač vystaví faktúru až na základe Objednávateľom schváleného Súpisu prác a bezodkladne po tomto schválení. Objednávateľ je potom povinný uhradiť faktúru Úspešného uchádzača do tridsať (30) dní od dátumu jej doručenia Objednávateľovi, pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné. |
Zmluvné strany sa dohodli na tzv. zádržnom - konkrétne 10 % z každej jednotlivej čiastkovej platby Ceny za Dielo, vyúčtovanej jednotlivou faktúrou. Je splatné následovne: polovica sumy je splatná po doručení písomnej žiadosti Úsp. uchádzača po preukázanom riadnom odstránení všetkých vád Diela zistených pri odovzdávaní Diela a zostávajúca časť je splatná do 45 dní po doručení písomnej žiadosti po uplynutí záručnej doby za podmienky, že k tomuto dátumu nebude existovať žiadny neuspokojený nárok voči Úsp. uchádzačovi týkajúci sa vykonávania Diela, ktorý bol riadne vznesený Objednávateľom. |
Nesprávne účtovanú, neúplnú alebo príslušnými dokladmi nedoloženú alebo inak chybnú faktúru vystavenú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vráti Objednávateľ v lehote splatnosti späť Úspešnému uchádzačovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tým bol v omeškaní so zaplatením; za deň doručenia faktúry sa v takom prípade považuje až doručenie opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. |
Za chybnú faktúru podľa predchádzajúcej vety sa považuje aj faktúra vystavená na základe Objednvateľom schváleného Súpisu prác, v prípade ktorého Objednávateľ zistí jeho chybu, najmä nesprávnosť špecifikácie alebo rozsahu prác v ňom uvedených; takýto chybný Súpis prác sa potom na účely tejto zmluvy nepovažuje sa schválený Objednávateľom. |
Úspešný uchádzač je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Úspešný uchádzač je ďalej povinný vykonávať Dielo aj podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi: |
z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, a ďalej z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v Zadaní majú vždy prednosť. |
Úspešný uchádzač sa zaväzuje pri vykonávaní Diela postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou, dôkladnosťou a odbornosťou, ktoré sa dajú očakávať od kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa, ktorý má skúsenosti s realizáciou práce podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zmluvy. |
Úspešný uchádzač je povinný na svoje náklady udržiavať na Stavenisku poriadok a čistotu, bez omeškania odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní Diela, a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi, zabezpečovať na Stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto zmluvy, a tiež priebežne zabezpečovať zo Staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu. |
Pokiaľ uvedené povinnosti Úspešný uchádzač neplní včas a riadne, Objednávateľ je oprávnený dať Úspešnému uchádzačovi pokyn na odstránenie zistených nedostatkov, a ak tieto nebudú v stanovenej primeranej lehote odstránené, je Objednávateľ oprávnený buď (i)zabezpečiť splnenie uvedených povinností vlastnými prostriedkami, príp. prostredníctvom tretej osoby; účelne alebo nevyhnutne vynaložené náklady s týmto spojené znáša Úsp. uchádzač, alebo (ii),ak ide o závažné nedostatky, rozhodnúť o prerušení prác na Diele do doby ich odstránenia; Úspešný uchádzač nemá v takom prípade nárok na úhradu náklad |
Omeškanie s odstránením zistených nedostatkov, napriek pokynu Objednávateľa na ich odstránenie, je dôvodom na odstúpenie Objednávateľa od tejto zmluvy. |
Za ochranu zdravia a bezpečnosti práce v priebehu vykonávania Diela po celú dobu zodpovednosti za Stavenisko podľa zodpovedá Úspešný uchádzač. Úspešný uchádzač sa zaväzuje dodržiavať príslušné predpisy o BOZP pri práci a predpisy o požiarnej ochrane. Úspešný uchádzač týmto potvrdzuje, že je riadne oboznámený s miestnou legislatívou a predpismi BOZP zameranými na elimináciu úrazov na stavbách. |
Úspešný uchádzač sa zaväzuje rešpektovať právo Objednávateľa jednostranným rozhodnutím zakázať prístup na Stavenisko alebo vykázať zo Staveniska akúkoľvek osobu vykonávajú činnosť pre Úsp. uchádzača, ktorá podľa názoru Objednávateľa pracuje spôsobom nezlučiteľným zo zásadami vyplývajúcimi zo zákona. |
Úspešný uchádzač je povinný dodať bezplatnú vzorku podľa obchodných podmienok EKS izolácie materiálu použitého na Dielo, a to do 2 pracovných dní od podpisu zmluvy. V prípade nedodanie vzorky včas a riadne má Objednávateľ právo na (i) odstúpenie od zmluvy, (ii) zmluvnú pokutu vo výške 1200 eur za každý deň omeškania s dodaním vzorky alebo (iii) náhradu škody ktorá mu týmto postupom vznikla. |
Úspešný uchádzač preberá záruku za akosť vykonaného Diela, pričom dĺžka záručnej doby je šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednávateľovi na základe Odovzdávacieho protokolu. Záručná doba platí popri zákonom určenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskôr ako pri odovzdaní Diela. |
Zmluvné strany sa pre prípad vád Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, dohodli, že Objednávateľ má právo požadovať a Úspešný uchádzač povinnosť reklamované vady Diela bezplatne odstrániť. S odstraňovaním reklamovaných vád je Úspešný uchádzač povinný začať: |
a) v prípade vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, bezodkladne, najneskôr do štyroch (4) dní od podania oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do sedem(7) dní od podania oznámenia (správy) o vadách, |
b) v prípade havarijných porúch (vád, ktorých odstránenie vzhľadom na dané okolnosti a vzniknutú škodu alebo hrozbu vzniku škody neznesú odklad) bezodkladne, najneskôr do 12 hodín od podania oznámenia (správy) o vadách a zabezpečiť odstránenie vád v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do siedmych (7) dní od podania oznámenia (správy) o vadách. |
Za vady Diela, ktoré Úspešný uchádzač pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady Diela, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela Objednávateľovi, Úspešný uchádzač zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady zo strany Objednávateľa Úspešnému uchádzačovi oznámené. |
V prípade omeškania Úspešného uchádzača so splnením povinnosti vykonať Dielo v dohodnutom čase (v Termíne dokončenie stavby), zaplatí Úspešný uchádzač Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za Dielo za každý aj začatý deň omeškania v priebehu prvých desiatich dní omeškania a vo výške 0,9 % z Ceny za Dielo za jedenásty a každý ďalší deň omeškania. |
V prípade, ak Úspešný uchádzač nesplní svoju povinnosť riadne a včas vykonať jednotlivú časť Diela v Sankcionovateľnom postupovom termíne, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny za Dielo pripadajúcej na časť Diela, z ktorej vykonaním je v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania. |
V prípade, že Úspešný uchádzač nevyprace Stavenisko riadne a načas, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 2.000,- Eur pokiaľ Úspešný uchádzač vyprace Stavenisko do piatich (5) dní odo dňa kedy to mal urobiť; 4.000,- Eur pokiaľ bude Úspešný uchádzač v omeškaní s vyprataním Staveniska viac ako päť (5) dní; |
V prípade, že Úspešný uchádzač v súvislosti s vykonávaním Diela poruší predpisy BOZP alebo plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: |
1.000,- Eur pokiaľ bolo nutné zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia zdravia pracovníkov na stavbe; 200,- Eur pokiaľ je možné závadu odstrániť bez zastavenia prác ihneď alebo v stanovenom termíne; 100,- Eur za každé jednotlivé porušenie predpisov BOZP alebo plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pracovníkom Úspešným uchádzačom alebo jeho subdodávateľom; 500,- Eur za každý začatý deň omeškania s odstránením závady ohrozujúcej bezpečnosť práce počnúc dňom upozornenia na závadu až do jej odstránenia. |
Ak Úspešný uchádzač nesplní svoju povinnosť odovzdať Dielo podľa čl. 8 bod 8.3 tejto zmluvy bez vád, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň od podpísania Odovzdávacieho protokolu až do odstránenia vady v priebehu prvých pätnástich dní a vo výške 400,- Eur za šestnásty a každý ďalší deň, a to osobitne vo vzťahu ku každej jednotlivej vade Diela zistenej podľa Odovzdávacieho protokolu. |
Pokiaľ Úspešný uchádzač poruší svoju povinnosť, pre ktorej porušenie Objednávateľovi vznikne právo od tejto zmluvy odstúpiť, zaväzuje sa za porušenie takejto povinnosti zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške súčtu sumy zodpovedajúcej 10% z Ceny za Dielo a sumy zodpovedajúcej 10% z ceny za vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dňu zániku tejto zmluvy vykonané, a to bez ohľadu na to, či bola zmluvná pokuta za rovnaké porušenie povinností uložená podľa iného dojednania tejto zmluvy. |
Objednávateľ má právo požadovať od Úspešného uchádzača náhradu škody (vrátane ušlého zisku), ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia povinnosti Úspešného uchádzača zabezpečenej zmluvnou pokutou, v celom rozsahu, t.j. aj v rozsahu škody presahujúcej túto zmluvnú pokutu. |
V prípade, ak bude Objednávateľ v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku podľa tejto zmluvy, zaplatí Úspešnému uchádzačovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky, a to za každý aj začatý deň omeškania. |
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, popri dôvodoch podľa iných dojednaní tejto zmluvy alebo vyplývajúcich z OPET, z týchto dôvodov: |
a) ak sa na majetok Úspešného uchádzača začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na vyhlásenie konkurzu a Úspešný uchádzač na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; |
b) ak bol na majetok Úspešného uchádzača samotným Úspešným uchádzačom podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom Úspešného uchádzača; |
c) ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Úspešného uchádzača alebo oprávnená hrozba reštrukturalizácie Úspešného uchádzača a Úspešný uchádzač na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne nevyvráti; |
d) v prípade opakovaného hrubého porušenia ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tejto zmluve alebo pri neodstránení zisteného nedostatku ani na výzvu Objednávateľa alebo Stavebného manažéra v určenej primeranej lehote; |
e) ak Úspešný uchádzač prevedie svoje práva a povinnosti v časti alebo vcelku vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez súhlasu Objednávateľa; |
f) ak je Úspešný uchádzačv omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim subdodávateľom v súvislosti s vykonávaním Diela, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne splnené svoje peňažné záväzky voči Úspešnému uchádzačovi podľa tejto zmluvy; |
g) v prípade prerušenia prác na Diele z dôvodov podľa tejto zmluvy, za ktoré nezodpovedá Objednávateľ, ak toto prerušenie trvá najmenej 15 dní; |
h) ak Úspešný uchádzač podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší ktorúkoľvek inú právnu povinnosť zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou ako je uvedená v predchádzajúcich bodoch tohto článku; |
i) ak bez oznámenia Objednávateľovi nebude opakovane postupovať podľa zadania a príloh. |
j) ak Úspešný uchádzač nedodá vzorku podľa týchto podmienok v lehote stanovenej v týchto podmienkach. |
Ak dôjde k zániku tejto zmluvy na základe odstúpenia od tejto zmluvy pred vykonaním Diela: |
a) Úspešný uchádzačje povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť v záujme odvrátenie akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom Diele alebo zmiernenia jej následkov; |
b) ak k odstúpeniu od tejto zmluvy dôjde z dôvodov, za ktoré zodpovedá Úspešný uchdázač, Úspešnému uchádzačovi nepatrí žiadna ďalšia úhrada toho, o čo sa Objednávateľ zhotovovaním Diela obohatil (§ 544 ods. 1 ObZ), ani ďalšia úhrada ceny vecí, ktoré Úspešný uchádzač účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovovaného Diela; |
c) Úspešný uchádzač je povinný v primeranej lehote určenej Objednávateľom odovzdať Objednávateľovi neukončené Dielo spolu s príslušnou dokumentáciou a vypratať Stavenisko v súlade s dojednaniami tejto zmluvy; súčasťou Odovzdávacieho protokolu bude údaj o rozsahu vykonania Diela Úspešným uchádzačom ku dňu zániku tejto zmluvy. |
d) Úspešný uchádzač nemá voči Objednávateľovi právo požadovať akúkoľvek náhradu za plnenie poskytnuté v súlade s touto zmluvou Objednávateľovi pri vykonávaní Diela. |
Pre prípad, že Úspešný uchádzač alebo Objednávateľ je zahraničnou osobou (§ 21 ods. 2 ObZ), si zmluvné strany na riešenie sporov zo svojho zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou, vrátane vzťahu založeného jej neplatnosťou alebo zrušením, ako aj z prípadného nároku na náhradu škody spôsobenej porušením tejto zmluvy, zakladajú dohodou právomoc Okresného súdu Malacky alebo Krajského súdu v Bratislave, podľa toho, ktorý z nich bude na konanie na prvom stupni vecne príslušný. |
Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách; tento záväzok strán je časovo obmedzený na dobu desať (10) rokov od uzavretia tejto zmluvy. Dôvernými informáciami sa na účely tejto zmluvy rozumejú akékoľvek skutočnosti, informácie a údaje, týkajúce sa tejto zmluvy, vrátane jej príloh, prípadne dodatkov k tejto zmluve, rokovaní o tejto zmluve, jej prílohách alebo dodatkoch a o dôverných informáciách týkajúcich sa zmluvných strán, alebo s nimi súvisiace. |
Láb, Malacky, Bratislavský, Slovenská republika
25.05.2016 08:00 — 31.08.2016 18:00
1,00 ks
240 000,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
10.05.2016 08:00
13.05.2016 08:10
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
10.05.2016 08:06 - Vstupná ponuka | 240 000,00 | € | Cena s DPH |
13.05.2016 08:09 - Najvýhodnejšia ponuka | 119 998,80 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: