00321796
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, 01131, SVK
43999298
Insvet s.r.o.
Slovenská 19, Košice, 040 01, SVK
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ
projektová dokumentácia
Služba
12. Architektonické služby; inžinierske služby a integrované inžinierske služby; urbanistické plánovanie a záhradná architektúra; súvisiace vedecké a technické poradenstvo, technické testovania a analýzy
1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: Nadstavba a rekonštrukcia MŠ
|
|
---|---|
Funkcia |
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
- dodanie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, | ks | 10 | ||
- dodanie projektovej dokumentácie vrátane rozpočtu a výkazu výmer,1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, DGN, | ks | 1 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Popis budovy:Jedná sa o komplex piatich prepojených budov, pričom štyri časti budovy sú dvojpodlažné a jedna časť jednopodlažná. Hlavným nosným systémom jestvujúcich budov je ŽB skelet opláštený pórobetónovými panelmi. Výplne otvorov sú z časti vymenené platové okná a dvere a z časti sú pôvodné z oceľovo-hliníkových rámov s dvoma sklami. Zastrešenie jestvujúcich objektov je plochou strechou s nosným systémom uloženia stropných panelov (PZD) na prievlaky a nosníky. Krytina je povlaková na báze asfaltových pásov. | súčasný stav |
- projekt bude riešiť nadstavbu dvoch tried materskej škôlky a rekonštrukciu existujúcich priestorov | považovaný stav |
- dokumentácia bude obsahovať všetky objekty, ktoré sú potrebné pre spracovanie projektu a realizáciu stavby, vrátane architektonickej štúdie, posúdenia a preriešenia súvisiacich technológií a profesií (kuchyňa, kúrenie, voda, kanalizácia, elektroinštalácia a pod.), výkaz výmer a rozpočet v členení na jednotlivé stavebné objekty a časti PD, | považovaný stav |
- v cene za spracovanie projektu bude aj zameranie skutkového stavu celého objektu MŠ a jeho digitalizácia, zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, | považovaný stav |
- dodanie projektovej dokumentácie 10 x v tlačenej forme, 1 x elektronicky – PDF, DOC, XLS, DWG, DGN, vrátane rozpočtu a výkazu výmer, | považovaný stav |
- cena bude obsahovať aj výkon autorského dozoru | považovaný stav |
- súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PD od RÚVZ a OR HaZZ, v prípade potreby dopravného značenia vyjadrenie dopravného inšpektorátu | považovaný stav |
- projekt bude rozdelený na nasledovné stavebné objekty: | považovaný stav |
SO 01 Stavebné úpravy - nadstavba dvoch tried materskej škôlky vrátane prislúchajúceho zázemia ( soc. zariadenia a šatne pre deti a zamestnancov ), - rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte, - zateplenie celého objektu, - rekonštrukcia kuchyne vrátane kapacitného posúdenia a z toho vyplývajúceho rozšírenia kuchyne, posúdenie a prípadná úprava technológie kuchyne, - úprava terasy, pavlačí a prepojov medzi jednotlivými časťami MŠ, - posúdenie a úprava vykurovacích telies doplnením zariadení na úsporu | považovaný stav |
SO 02 Revitalizácia detského ihriska- návrh typu a rozmiestnenia nových prvkov detského ihriska – hojdačky, domček a pod. | považovaný stav |
- v prípade, že energetický audit, ktorý sa v súčasnosti spracováva, zadefinuje potrebu zníženia energetickej náročnosti budovy (úpravou stavebných konštrukcií, profesií, a príp. technológií) pre dosiahnutie určitej energetickej triedy budovy, bude projekt tiež riešiť:- zateplenie budovy, výmena okien a dverí,- úpravu elektroinštalácie výmena osvetľovacích telies,- úprava vykurovania -výmena/rekonštrukcia zdroja tepla a tepelné vyregulovanie sústavy, - všetky projektové práce budú spracované v stupni pre stavebné povolenie a realizáciu stavby | požadovaný stav |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Požaduje sa predložiť rozpis položiek ako neoddeliteľnej prílohy zmluvy do troch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy : 1/ projektová dokumentácia nadstavby dvoch tried materskej škôlky a rekonštrukcie existujúcich priestorov – bez potreby znižovania energetickej náročnosti budovy, 2/ projektová dokumentácia zateplenia budovy, výmeny okien a dverí; pokračovanie dole - |
3/ projektová dokumentácia úpravy elektroinštalácie - výmena osvetľovacích telies s prislúchajúcou kabelážou), 4/ projektová dokumentácia úpravy vykurovania – výmena/rekonštrukcia zdroja tepla na vykurovanie a ohrev vody, tepelné vyregulovanie sústavy, 5/ výkon odborného autorského dohľadu (OAD) v sadzbe 20,40 € s DPH/hod; pokračovanie dole - |
- časti 1-4 budú tvoriť 95% z celkovej zmluvnej ceny diela- časť 5 bude tvoriť 5% z celkovej zmluvnej ceny diela, pričom cena ja maximálna a to aj v prípade prekročenia počtu hodín presahujúcich túto cenu- časti 2,3, a 4 budú spracovávané len v prípade, že to energetický audit odporučí |
Predmetom ocenenia sú všetky časti 1 - 5, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať časti 2,3, a 4 ak ich energetický audit neodporučí. Z uvedeného dôvodu budú časti 2 až 4 riešené samostatnou objednávkou. |
Táto zmluva sa uzatvára v rámci výzvy z Integrovaného regionálneho operačného programu, zameranie výzvy – zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. |
Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády SR, Ministerstva financií SR a iným kompetentným subjektom a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR. |
Názov | Upresnenie |
kvalitou diela sa rozumie dielo vyhotovené v súlade s príslušnou platnou legislatívou, t. j. platnými zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a ustanoveniami a Sadzobníkom pre navrhovanie cien - UNIKA 2014 | kvalita diela |
dodávateľ vykoná OAD počas realizácie stavby a do skončenia záručnej doby stavebných prác stavby | plnenie |
cena za výkon OAD sa bude uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči projektovej dokumentácii | plnenie |
objednávateľ uhradí cenu diela nasledovne: A) 80 % z ceny za spracovanie PD uhradí po akceptácii PD, B) 20 % z ceny za spracovanie PD uhradí po vydaní stavebného povolenia najneskôr však do 4 mesiacov od akceptácie PD pokiaľ omeškanie vydania stavebného povolenia nespôsobila vada alebo neúplnosť PD | plnenie |
splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi | plnenie |
dodávateľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka | zodpovednosť |
záručná doba je 60 mesiacov, začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia projektovej dokumentácie (PD) | záručná doba |
ak počas záručnej doby na PD alebo počas realizácie stavby realizovanej na základe PD sa preukáže jej nekvalita, neúplnosť PD a iné vady, objednávateľ je oprávnený požadovať náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v plnom rozsahu | plnenie |
v prípade, ak PD bude mať také nedostatky, ktoré budú mať v čase zhotovenia stavby vplyv na navýšenie ceny stavby a neboli uvedené v pôvodnom rozpočte PD, môže si objednávateľ u zhotoviteľa uplatniť zmluvnú pokutu až do sto percent navýšenia ceny stavby (t.j. v plnom rozsahu ) | zodpovednosť |
dodávateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky a vady PD odstrániť bezodplatne, najneskôr do 7 pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom | reklamácie |
Zhotoviteľ vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu (PD) nasledovne: a/ zameranie jestvujúceho stavu a architektonický návrh v termíne do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy b/ projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy c/ realizačnú projektovú dokumentáciu do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy | termíny plnenia |
Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
17.06.2016 08:00
1,00 PD komplexná zákazka
30 000,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
14.04.2016 08:15
20.04.2016 10:10
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
14.04.2016 08:41 - Vstupná ponuka | 29 370,00 | € | Cena s DPH |
20.04.2016 10:08 - Najvýhodnejšia ponuka | 14 500,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: