36454672
KEN-EX, spol. s r.o.
Železničiarska 3802/37, Prešov, 08001, SVK
31717080
Strojspiš, spol. s r.o.
Tepličská cesta 10, Spišská Nová Ves, 05201, SVK
Tréningová zimná športová hala
Výstavba haly, chladiace technológia, vzduchotechnika, elektroinštalácia, rozvody, vykurovanie, odpad,
Stavebná práca, Tovar, Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok
1. Tréningová zimná športová hala
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmetom zákazky je realizácia diela - novostavba športovo-rekreačnej budovy ďalej len "Tréningová zimná športová hala" vrátane prístupovej komunikácie, parkoviska a prípojok objektu na technickú infraštruktúru územia, vrátane dodania chladiacej a technológie. Objekt "Tréningová zimná športová hala"bude slúžiť rozvoju zimných športov (hokej, korčuľovanie a pod.) počas celého roka pre školy a verejnosť. |
Súčasťou predmetu zákazky je Technológia chladenia - špecifikácia, technické a funkčné parametre - podľa Príloh č. 099, 100, 101, 102, 103, 104, 104.1. |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
1.1. PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU | |
1.2. Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu | |
1.3. A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA | Príloha 001 |
1.4. B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA | Príloha 002 |
1.5. B1. POŽIARNO BEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE | Príloha 003, 004, 005 |
1.6. C.D. CELKOVÁ a KOORDINAČNÁ SITUÁCIA STAVBY | Príloha 006, 007, 008 |
1.7. E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV | |
1.8. SO 01. TRÉNINGOVÁ ZIMNÁ ŠPORTOVÁ HALA | |
1.9. - diel SO 01.1 / ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE | Príloha 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025 až 028 |
1.10. - diel SO 01.10 TECH. ODVLHCENIA | Príloha 029, 030, 031, 032, 033 |
1.11. - diel SO 01.2 STATIKA | Príloha 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050 až 056 |
1.12. - diel SO 01.2.1 STATIKA OK | Príloha 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 64.1., 64.2., 64.3., 64.4., 64.5., 64.6., 64.7., 64.8.64.9. |
1.13. - diel SO 01.3 ZDRAVOTECHNIKA | Príloha 065, 066, 067, 068, 069, 070 |
1.14. - diel SO 01.4 / ÚPRAVA VODY PRE ROLBU | Príloha 071, 072, 073, 074 |
1.15. - diel SO 01.5 / VYKUROVANIE | Príloha 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081 |
1.16. - diel SO 01.6 / VZDUCHOTECHNIKA | Príloha 082, 083, 084, 085 |
1.17. - diel SO 01.7 ELEKTROINŠTALÁCIA | Príloha 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093 |
1.18. - diel SO 01.8 / ELEKTROINŠTALÁCIA. + MaR T. CHLADENIA | Príloha 094, 095, 096, 097, 098 |
1.19. - diel SO 01.9 / TECHNOLÓGIA CHLADENIA | Príloha 099, 100, 101, 102, 103, 104, 104.1. |
1.20. SO 02 SPEVNENÉ PLOCHY | Príloha 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 |
1.21. - diel SO 02.2 / STATIKA OPORNÉ MÚRY (OM) | Príloha 113, 114, 115, 116 |
1.22. SO 03 PRIPOJKA VODY + VOD. SACHTA | Príloha 117, 118 |
1.23. SO 04, 05 PRIP. SPLASK., DAZD. KANAL | Príloha 119, 120 |
1.24. SO 06 OSVETLENIE PARKOVISKA | Príloha 121, 122, 123, 124 |
1.25. SO 07 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA + ODBERNÉ ZARIADENIE | Príloha 125, 126, 127, 128, 129, 130 |
1.26. SO 10 ZEMNE PRACE A TERENNE UPRAVY | Príloha 131, 132, 133, 134, 135 |
1.27. SO 11 OPLOTENIE | Príloha 136, 137, 128, 139, 140, 141 |
1.28. SO 12 VYRUBY A NAHR. VYSADBY | Príloha 142, 143 |
1.27. F. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - ROZPOČET / VÝKAZ VÝMER | Príloha 144 až 206 + 192 1 HH_cast G. CNS vykaz vymer_SO 12 VYRUBY A NAHR. VYSADBY STROMOV.xls |
1.28. G. PROJEKT ORGANIZÁCIE VÝSTAVBY | Príloha 207, 208, 209 |
1.29. Technologia chladenia | |
1.29.1. Chladiaci výkon : | min 242 kW |
1.29.2. Teplotný spád MEG 36% : | max -9°C/-6°C |
1.29.3. Kondenzačná teplota : | 45°C |
1.29.4. Kompresor : | 6 ks piestových kompresorov O543 |
1.29.5. El. motory : | 6ks max 18,5 kW |
1.29.6. Riadenie výkonu : | 17-34-51-68-85-100% |
1.29.7. Chladenie hláv kompresorov : | áno |
1.29.8. Primárne chladivo : | NH3 |
1.29.9. Náplň chladiva NH3 : | max 180 kg |
1.29.10. Chladiaca jednotka využíva teplo chladenia hláv piestových kompresorov na prípravu teplej vody | |
1.29.11. Chladiaca jednotka zabezpečuje : -ohrev TPV-ohrev vody pre rolbu -ohrev podložia -ohrev snežnej jamy-vykurovanie zázemia -príprava tepla pre VZT -príprava chladu pre VZT | |
1.29.12. Adiabatický chladič - Maximálny výkon : | 400 kW |
1.29.13. Adiabatický chladič - Chladená kvapalina : | MEG 36%: +35/+40°C |
1.29.14. Adiabatický chladič s hlučnosťou : | max 55 dB |
1.29.15. Presne riadenie výkonu 17-100% pridávaním jednotlivých piestových kompresorov (1-6), maximálna úspora prevádzkových nákladov | |
1.29.16. Systém odvlhčenia haly | |
1.29.17. Využívanie tepla chladenia hláv piestových kompresorov na prípravu teplej vody | |
1.29.18. Snežná jama : Na topenie ľadu sú použité vysoko výkonné topné oceľové registre s ochranným náterom proti korózií. Ohrev je zabezpečený kondenzačným teplom jednotky. | |
1.29.19. Voda rolba : Obsahuje 1000l zásobník s kompletným rozvodom ohrevu kondenzačným teplom jednotky. V prípade potreby dohriatia je zásobník vybavený el. špirálou. | |
1.29.20. Ohrev podložia : V prípade celoročnej prevádzky zabezpečuje ochranu proti premŕzaniu podložia pod ľadovou plochou a jej následné poškodenie. Znižuje náklady na prevádzku kondenzačnej strany. Je v prevedení HDPE čo zaručuje dlhú životnosť. Udržiavanie optimálnej teploty podložia je automatické na základe meranej teploty podložia. | |
1.29.21. Kanál + plocha HDPE v betóne : Sekundárny okruch 36% MEG je tvorený plastovými HDPE 100 rozvodmi hlavného rozdeľovača a zberača. Plastová HDPE 100 trubkovnica ľadovej plochy 58mx28m leží v betónovej ploche. | |
1.29.22. Rozdeľovač kondenzačnej strany : Zabezpečuje využívania kondenzačného tepla chladiacej jednotky s funkciou tepelného čerpadla a jeho rozdelenie na vykurovanie:-ohrev teplej vody -ohrev vody pre rolbu -ohrev podložia -ohrev snežnej jamy -príprava tepla pre VZT | |
1.29.23. Využívanie celého kondenzačného tepla na: | ohrev TPV, ohrev vody pre rolbu, ohrev podložia, ohrev snežnej jamy, príprava tepla a chladu pre VZT |
1.29.24. Bez obslužná prevádzka so vzdialeným prístupom riadenia | |
1.29.24. Odpadové teplo minimálne 1 500 000 kW | |
1.29.24.1. - z toho 500 000 kW využiteľné na vykurovanie haly, ohrev teplej vody a vysušovanie vzduchu | Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie !!! |
1.29.24.2. - technológia musí všetky tieto 5 činnosti zabezpečiť súčasne (ohrev teplej vody, odvlhčovanie vzduchu, vykurovanie šatní, ohrev podložia, ohrev snežnej jamy) | Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie !!! |
1.29.24.3. - ďalších minimálne 1 000 000 kW musí byť v prípade potreby k dispozícii na využitie | |
1.29.24.4. prevádzka musí fungovať bez spotreby plynu | - Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie !!! |
1.29.25. Garancia množstva náplne čpavku nesmie presahovať 180 kg | |
1.29.26. Žiadame zabezpečiť garančné skúšky chladiaceho výkonu | |
1.29.27. Žiadame zabezpečiť garančné skúšky kondenzačného výkonu | |
1.29.28. Žiadame zabezpečiť garančné skúšky hlučnosti adiabatického chladiča | |
1.29.29. Žiadame zabezpečiť garančné skúšky hlučnosti strojných zariadení | |
1.29.30. Žiadame zabezpečiť garančné merania prúdenia vzduchu nad ľadovou plochou | |
1.29.31.Žiadame zabezpečiť garanciu riadenia chladiaceho výkonu skokovo v 6tich stupňoch | |
1.29.32. Žiadame zabezpečiť garanciu systému od vlhčenia haly len využitím odpadného tepla chladenia | |
1.29.33. Žiadame zabezpečiť garanciu využívanie tepla chladenia hláv piestových kompresorov na prípravu teplej vody | |
1.29.34. Žiadame zabezpečiť garanciu dodania piestových kompresorov chladenia | |
1.29.35. Žiadame zabezpečiť garanciu využívania kondenzačného tepla na: | ohrev TPV, ohrev vody pre rolbu, ohrev podložia, ohrev snežnej jamy, príprava tepla pre VZT,príprava chladu pre VZT |
1.29.36. Žiadame zabezpečiť garanciu bez obslužná prevádzka so vzdialeným prístupom riadenia |
Názov |
Vyhlásenia Dodávateľa a iné všeobecné informácie a záväzky viažuce sa k plneniu zmluvy - realizáciií Diela |
1. Objednávateľovi bolo dňa 16. 09. 2015 mestom Prešov, vydané stavebné povolenie na predmet zákazky - na stavbu „Tréningová športová hala na ul.v Prešove" , umiestnená na pozemku, parc. k. úz. Prešov (ďalej len „Stavebné pozemky“) alebo aj "Stavenisko"), ktoré nadobudlo právoplatnosť, účinnosť a a vykonateľnosť 22. 10. 2015. |
2. Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je činnosť ( stavebná činnosť), ktorá je rovnakého alebo podobného druhu ako je predmet zákazky a je oprávnený Dielo realizovať a uzavrieť túto Zmluvu. Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. |
3. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela - predmetu zákazky, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v platnom znení. |
- Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia známi ku dňu uzatvorenia zmluvy a subdodávatelia, ktorí začnú výkon realizácie Diela po uzatvorení zmluvy disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenským oprávnením a na základe vyžiadania Objednávateľom poskytne príslušné dokumenty o tom |
3. 1 Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu tejto Zmluvy ( ďalej len „Projektová dokumentácia“ ) a podľa ďalšej sprievodnej dokumentácie, ktorá bude doručená Dodávateľovi po uzavretí zmluvy. |
4. Dodávateľ potvrdzuje, že sa k momentu uzavretia Zmluvy riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným výkazom výmer ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy a technickou špecifikáciou a požiadavkami na realizáciu Diela uvedenými v Zmluve. |
4.1 Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že Cena Plnenia - cena za Dielo (ktorého rozsah je špecifikovaný v PD , výkaze výmer) a v tejto zmluve) ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela bola stanovená |
- s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a/alebo Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené Dodávateľom bez nároku na akékoľvek zvýšenie Ceny Diela a/alebo bez nároku na zmenu termínov na zhotovenie Diela podľa Zmluvy., |
4.2 Dodávateľ prehlasuje, že Dielo je v zmysle Projektovej dokumentácie realizovateľné a k podmienkam a požiadavkám na realizáciu Diela uvedeným v tejto Zmluve nemá výhrady a akceptuje ich |
5. Dodávateľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v zmysle jeho špecifikácie a v stanovenom rozsahu a v daných lehotách v požadovanej kvalite |
5.1 Dodávateľ pred predložením kontraktačnej ponuky a pred uzavretím zmluvy |
- zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Plnenia, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela). |
6. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu a Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za Dielo - za realizáciu Plnenia, všetko podľa podmienok v zmysle tejto Zmluvy a podľa ustanovení OPET-u, a Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u a v súlade s Obchodným zákonníkom a inými platnými predpismi. |
7. Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená vydaním Stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“), ktoré je v čase uzatvorenia zmluvy platné a účinné bez výhrad. |
8. Dodávateľ v zmysle Zmluvy bude Dielo zrealizovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami, platnými v SR, v EÚ. |
Predmet Zmluvy |
9. Predmetom Zmluvy je zhotovenie Diela na Stavebných pozemkoch, a to v rozsahu uvedenom v bode 10 týchto Osobitných požiadaviek zmluvy týkajúcich na Plnenia a realizácie Diela, všetko v súlade so Zmluvou, OPET-om a Všeobecnými zmluvnými podmienkami (ďalej "VZP") OPE- u, Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a Výkazom výmer (ďalej len „Dielo“ alebo aj ako „Plnenie“) |
Predmet Diela zahŕňa minimálne: |
- realizáciu Diela podľa Projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podľa sprievodnej dokumentácie, podľa pokynov Objednávateľa |
- dodanie technológie v rozsahu a podľa stanovených technických a funkčných špecifikácií podľa tejto zmluvy a projektovej dokumentácie, výkazu výmer na miesto plnenia - realizácie Diela |
- dodanie všetkých dokladov, dokumentov, projektovej dokumentácie - dielenskej, porealizačnej a inej tu nepomenovanej dokumentácie, certifikátov, výsledkov skúšok a pod, teda dokumentácie nevyhnutnej na riadne užívanie predmetu zákazky na daný účel bez obmedzenia |
9.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že : |
- Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami, OPET-om, VZP OPET-u, a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. |
9.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi cenu za zhotovenie Diela vo výške a v termínoch, formou a za podmienok uvedených v Zmluve a v súlade s OPET-om , VZP OPET-u, Obchodným zákonníkom a inými právnymi predpismi. |
10. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie zmluvy - pri realizácií Diela, všetko v súlade so Zmluvou. |
10.1 Dielo bude realizované podľa Stavebného povolenia vzťahujúceho sa na Dielo, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov a dokumentov a sprievodnej dokumentácie, ktoré budú odovzdané Objednávateľom Dodávateľovi a to v čase, kedy k ním bude mať prístup Objednávateľ, najneskoršie v dobe, kedy budú nevyhnutné na riadne plnenie zmluvy a realizáciu Diela. |
11. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. |
11.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácií Diela on, ani jeho nominovaní Subdodávatelia podieľajúci sa na realizácií časti Diela nepoužije/nepoužijú: |
- žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku, všetko v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, |
pokiaľ na |
- niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami |
11.2 Na žiadosť Objednávateľa je Dodávateľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. |
12. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky zverejnené podklady a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy. |
13. Dodávateľ je oprávnený použiť podklady pre realizáciu Diela (Stavebné povolenie vzťahujúce sa na Dielo, Projektovú dokumentáciu, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. |
14. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov súvisiacich pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, tieto chyby na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. |
Prevzatie staveniska a Termín realizácie Diela, časový harmonogram. |
15. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Dodávateľ realizovať v termínoch podľa schváleného Časového harmonogramu stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) |
15.1 Dodávateľ je povinný Doručiť Objednávateľovi ocenený Výkaz výmer (t.j. Výkaz výmer doplnený Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer) na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom v Špecifikácií a Zmluvnej špecifikácii. |
15.2 Ocenený výkaz výmer (všetky položky) doručí Dodávateľ objednávateľovi najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa poskytnutia výkazu výmer (neoceneného ) vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte Objednávateľom. Ocenený výkaz doručí v danej lehote Dodávateľ v rovnakej forme elektronickou poštou na emailovú adresu Objednávateľa. |
15.2.1 Časový harmonogram predložený Dodávateľom Objednávateľovi na schválenie musí akceptovať lehotu realizácie Diela - 150 dní odo dňa prevzatia staveniska. |
15.3 Dodávateľ prevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Dodávateľovi zaslaná Objednávateľom. |
15.4. Výzvu na prevzatie Staveniska zašle Objednávateľ Dodávateľovi po splnení požiadaviek Objednávateľa viažúcich sa k predloženiu dokladov a dokumentov, ktorých predloženie požaduje Objednávateľ v termínoch do troch, resp. do piatich kalendárnych dní po uzavretí zmluvy, pred samotným výkonom realizácie Diela. |
15.5 Po splnení podmienok Dodávateľa podľa bodu 15.4 a po po odoslaní výzvy na odovzdanie staveniska, najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní Stavenisko si zmluvné strany odovzdajú a jeho odovzdanie a prevzatie zmluvné strany potvrdia v písomne vyhotovenej "Zápisnici o prevzatí Staveniska". |
15.6 Dodávateľ začne s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do deviatich (9) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní po zápisnične prevzatom Stavenisku. |
15.7 Dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi najneskôr do stopäťdesiatich (150) kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Diela podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán. |
15.8 Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi na schválenie Časový harmonogram stavebných prác, ktorý bude zohľadňovať maximálnu lehotu realizácie Diela a to najneskôr do stopäťdesiatich (150) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska. Časový harmonogram doručí najneskôr do troch (3) kalendárnych dní od uzavretia zmluvy. |
15.8.1 Objednávateľ sa k doručenému navrhovanému Časovému harmonogramu vyjadrí do dvoch (2) kalendárnych dní od jeho doručenia |
- pri výhradách určí Objednávateľ náhradný termín na jeho prepracované doručenie |
- ak Objednávateľ nedoručí Dodávateľovi vyjadrenie k Časovému harmonogramu v stanovenej lehote, má sa za to, že časový harmonogram Objednávateľ schválil |
16. Dodávateľ sa bezodkladne po odovzdaní Staveniska zaväzuje zabezpečiť na Stavebných pozemkoch inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody. |
17. Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
17.1 Od odovzdania Staveniska (odovzdaného a prevzatého po písomnom potvrdení v zápise) zodpovedá za Stavenisko Dodávateľ, všetko v zmysle tejto zmluvy a OPET-U, VZP OPET-u a podľa ustanovení Obchodného zákonníka. |
17.2 Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m. |
18. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny realizácie Diela podľa Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. |
18.1 Ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je Dodávateľ povinný posilniť výrobné , personálne a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. |
19. Cena Plnenia predmetu zákazky - cena Diela celkom, vrátane dodania technológií na miesto plnenia |
20. Cena Plnenia - cena za realizáciu Diela uskutočneného v rozsahu, špecifikácií a kvalite a v stanovenej lehote zahŕňa všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie a Stavebného povolenia, pokynov Objednávateľa a podľa inej poskytnutej sprievodnej dokumentácie až do doby odovzdania celého Diela bez vád Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne: |
- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku; |
- nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); |
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; |
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu; |
° Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia a dňom jeho vydania, |
° obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho a ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými predpismi |
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa; |
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o zhutnení podložia základovej špáry; |
- náklady na revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových; |
- náklady na odvoz a likvidácii stavebnej sute, na doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; |
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; |
- náklady na vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela; |
- náklady na porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; |
- náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; |
- náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; |
- náklady na hlukovú štúdiu a svetlo-technický posudok; |
- náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; |
- náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu; |
- náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); |
- náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; |
- náklady na osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov; |
- náklady na vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; |
- náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); |
a akékoľvek iné náklady, tu nepomenované, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; |
Cena zahŕňa ďalej aj: |
- náklady na pravidelné čistenie komunikácií, alebo poškodenie, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia; |
- akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; |
- náklady spojené s prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; |
- náklady spojené so stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; |
- náklady na ochranu, stráženie Staveniska (zabezpečenie Strážnej služby). |
21. Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Dodávateľom predložená cenová kalkulácia – Cena Plnenia je úplná a záväzná a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká Dodávateľovi nárok požadovať - zvýšenie Ceny Plnenia - ceny za Dielo. |
21.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. |
21.2 Cena Plnenia môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán. |
22. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa. |
23. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela v hodnote podľa tejto zmluvy na základe čiastkových faktúr vystavených Dodávateľom (pre ucelené časti Plnenia) a na základe konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Dodávateľom. |
24. Čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy. |
24.1 Dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce. K súpisom bude vždy priložený zisťovací protokol, potvrdzujúci uskutočnenie ucelenej časti diela, uskutočnenie vykonaných prác uvedených v súpise. |
24.2 Objednávateľ je povinný do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). |
24.2.1 Ak sa Objednávateľ v danej lehote k Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, Dodávateľ je oprávnený: |
- vystaviť čiastkovú faktúru a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru uhradiť v súlade s podmienkami Zmluvy bez výhrad. |
24.2.2 Ak Objednávateľ preukázateľne preukáže, že z objektívnych príčin sa nemohol k Súpisu vykonaných vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. |
24.3 Všetky Súpisy vykonaných prác predložené Dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác. |
24.4 Faktúry, vrátane popisu vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúr je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. |
25. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry Dodávateľa až do výšky 95% zo sumy obdržanej faktúry bez DPH. DPH bude uhradená v plnej výške. |
26. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo zadržať 5% zo sumy bez DPH z každej čiastkovej faktúry ( ďalej len „Zádržné“ ). Dodávateľ vyznačí v každej vystavenej faktúre, z ktorej sa uplatňuje Zádržné, hodnotu zadržanej čiastky. |
26.1 Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo výške 5% z Ceny Plnenia bez DPH (alebo jej alikvotnu čiastku ak časť bola využitá na plnenie účelu na čo je zádržné určené: |
- do siedmich ( 7 ) kalendárnych dní odo dňa uplynutia 24 kalendárnych mesiacov odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ak Dielo nemá také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu. |
27. Úroky z časti Ceny Diela tvoriacej Zádržné budú v zmysle dohody Zmluvných strán patriť Objednávateľovi. |
28. Dodávateľ predloží konečnú (zúčtovaciu) faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom. |
28.1 Súčasťou konečnej (zúčtovacej) faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby Diela s prípadnými odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác. |
28.2 Splatnosť konečnej faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Podmienkou zaplatenia konečnej faktúry je aj splnenie všetkých povinností Dodávateľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. |
29. Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa. |
30. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie Diela požadovať od Dodávateľa potvrdenie: , a prípadne požadovať od Dodávateľa: |
- že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom (ďalej len „Subdodávatelia“) alebo v jednotnom čísle ako „Subdodávateľ“) a preukázanie danej skutočnosti |
30.1 Ak Dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím Subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený: |
- pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry a/alebo konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči Subdodávateľom zo strany Dodávateľa. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. |
Naviac Práce, oprávnenia zazmluvnenia prác naviac, podmienky a forma realizácie prác naviac |
31. Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, je možné vykonávať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Dodávateľa. Súčasťou návrhu na práce naviac musia byť uvedené nasledovné informácie: |
- skutočností ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac práce mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. |
31.2 Na realizáciu prác naviac po ich schválení Objednávateľom uzavrú Zmluvné strany dodatok k Zmluve. |
31.3 Dodatok k zmluve musí byť uzatvorený v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s platnými predpismi. |
32. Faktúra za vykonané naviac práce budú podľa vykonaných prác vystavované mesačne a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, ktoré sa viažu k úhrade za práce vykonané v rámci realizácie Diela. |
33. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. |
33.1 Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy môže byť daný výlučne písomnou objednávkou Objednávateľa, ktorá sa bude vydávať v súlade so zmluvnými podmienkami dohodnutými v Dodatku. |
34. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, sú Zmluvné strany povinné pristúpiť k zmene termínu výstavby. |
34.1 Zmena časového harmonogramu a lehoty ukončenia Diela je možná len na základe uzatvoreného Dodatku k Zmluve. Pre uzatvorenie Dodatku platia podmienky uvedené v zmluve. |
Ďalšie osobitné podmienky Plnenia zmluvy - realizácie stavebných prác - realizácie Diela |
35. Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. |
36. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela a dodržanie časového harmonogramu a lehoty plnenia. |
36.1 Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá Projektová dokumentácia, Zmluva, Špecifikácia alebo Zmluvná špecifikácia. |
37. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah kompetencií zastupovania oprávnenou osobou doručí v listinne forme Dodávateľovi |
38. Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so Zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byť bezúhonný a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. |
38.1 Dodávateľ je povinný doručiť Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy |
- fotokópie dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu uvedenom v bode 38 V prípade neprítomnosti Stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný Zástupca stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností Stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. |
38.2 V prípade neprítomnosti Stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný Zástupca Stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností Stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa ho nahradiť bezodkladne inou osobou. |
39. V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom Stavbyvedúceho a ďalších splnomocnených zástupcov Dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi písomne, najmenej päť (5) pracovných dní vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. |
40. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. Zástupca Dodávateľa umožní prístup Objednávateľovi nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. |
40.1 Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. |
40.2 Stavebný denník sa bude viesť: |
- od doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Dodávateľa. |
40.3 Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: |
(i) Stavbyvedúci Dodávateľa; |
(ii) Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; |
(iii) Projektant; |
(iv) Geodet a kartograf Diela; |
(v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; |
(vi) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. |
Ďalšie povinnosti Dodávateľa a oprávnenia Objednávateľa : |
41. Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. |
- Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. |
42. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe protokolu. |
43. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. |
44. Objednávateľ môže požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Dodávateľa alebo jeho dodávateľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu |
- takejto nežiadúcej osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Dodávateľa. |
45. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal svojho dodávateľa, resp. Subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto dodávateľa, resp. subdodávateľa |
- bezodkladne odvolať. Odvolaný dodávateľ, resp. subdodávateľ bude Dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradený iným dodávateľom, resp. subdodávateľom na náklady Dodávateľa. Odvolaním dodávateľa, resp. subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá Cena Diela. |
46. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení Dodávateľovi. |
46.1 Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. |
47. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia: |
- u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov |
- iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov |
47.1 Dodávateľ na Stavenisku je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. |
47.2 Dodávateľ zároveň zabezpečí, aby: |
- všetci jeho pracovníci |
- pracovníci jeho Dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. |
47.3 Dodávateľ bude v prípade |
- nehody, |
- pracovného razu alebo inej podobnej udalosti |
postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
47.4 Dodávateľ bez zbytočného odkladu je povinný upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na Stavenisku najmä o : , |
- pracovných úrazoch, |
- škodách na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku, |
- škodách na životnom prostredí |
- a požiaroch. |
48. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa nie je |
- dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. |
Povinnosti Zmluvných strán |
49. Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve. |
50. Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. |
51. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu. |
52. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so Subdodávateľmi tak, aby Subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči Dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany Dodávateľa uhradená: |
- mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo Subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom Dodávateľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke, pričom Objednávateľ vždy umožní vyjadriť sa Dodávateľovi k danej skutočnosti |
53. Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. |
54. Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko. |
55. Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. |
55.1 Ak Objednávateľ vyzve Dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Dodávateľa. |
55. 2 Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. |
56. Dodávateľ je povinný odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením Mesta Prešov o nakladaní s komunálnym odpadom v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku. |
56.1 Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie. |
57. Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí Staveniska a : |
57.1 Dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie mesta Prešov o starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Prešov. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie. |
58. Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník. |
59. Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom. |
60. Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel. |
61. Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a: |
61.1 vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle prílohy č.8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z. Držiteľ odpadov predloží príslušnému Okresnému úradu životného prostredia hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou ostatných odpadov v termíne do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. |
62. Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. |
62.1 Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. |
62.2 Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci Dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa Zmluvy. |
63. Dodávateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov, najneskôr v deň kedy by malo dôjsť k ich zabudovaniu. |
64. Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. |
65. Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. |
66. Dodávateľ najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom: |
- poistného plnenia ročne minimálne 2.000.000,- EUR (slovom: dva milióny euro) pričom limit poistného plnenia z jednej poistnej udalosti musí byť minimálne 1.000.000,- EUR (slovom: jeden milión euro) |
a zároveň |
dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. |
Celkové poistenie vrátane poistenia subdodávateľov Dodávateľ sa zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Dodávateľ v plnom rozsahu. |
67. Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. |
68. Dodávateľ sa zaväzuje na požiadanie Objednávateľa, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, v súlade s harmonogramom stavebných prác (kontrolných dňoch) a ktoré budú použité pri realizácii Diela. |
68.1 Ich zámenu môže Dodávateľ previesť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu. |
69. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia, touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov. |
Odovzdanie a prevzatie Diela, protokol o odovzdaní a prevzatí diela, predkladanie náležitosti, dokladov a dokumentov pri odovzdaní Diela |
70. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Dodávateľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela. Predmetom odovzdania Dodávateľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok. |
71. Po riadnom vykonaní Diela vyzve Dodávateľ písomnou formou na jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť stanovený skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi |
71.1 Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému doručeniu výzvy a stanoveniu termínu na odovzdania Diela Dodávateľom jeho preberania a odovzdania Diela nezúčastní, Dodávateľ je povinný, najneskôr do 3 dní po uplynutí určeného termínu dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela; |
71.2 Odovzdanie Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. |
71.3 Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. |
71.4 Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. |
72. Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. |
72.1 Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne: |
(i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači; |
(ii) certifikáty; |
(iii) stavený denník; |
(iv) doklady o zhutnení podložia základovej špáry; |
(v) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; |
(vi) revízne správy; |
(vii) záručné listy v kópii; |
(viii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; |
(ix) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; |
(x) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií; |
(xi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú. |
73. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“), spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie neprevzatia Diela. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií. |
73.1 Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií a to predložením tohto upozornenia v písomnej forme |
74. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 72, 73 tu uvedených Osobitných požiadaviek na Plnenie. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela. |
75. Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: |
(i) základné údaje o Diele; |
(ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; |
(iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; |
(iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); |
(v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Dodávateľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá; |
(vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; |
(vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. |
76. Podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. |
77. V prípade ak Dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým Termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. |
Miesto zhotovenia Diela, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu |
78. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavebných pozemkoch v zmysle Stavebného povolenia. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele počas realizácie Diela znáša Dodávateľ. Vlastníkom Diela počas jeho zhotovovania je Objednávateľ. |
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba |
79. Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a Stavebným povolením, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. |
79.1 Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, Stavebným povolením a platnými právnymi predpismi. |
80. Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. |
81. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní päť (5) rokov (ďalej len „Záručná doba“). |
81.1 Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). |
81.2 Dodávateľ je povinný |
- spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. |
81.3 Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Protokolu oboma Zmluvnými stranami. |
81.4 V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. |
82. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie:: |
- po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. |
83. Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má Objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z Ceny Diela. |
84. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. |
84.1 Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. |
84.2 V prípade havarijného stavu je Dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do dvoch (2) hodín od okamihu oznámenia vady. |
84.3 V prípade, že vada nie je opraviteľná, Dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Dodávateľa na odstraňovanie vady. |
84.4 Ak Dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Dodávateľa. |
84.4.1 Po odstránení vady treťou osobou Objednávateľ o tom písomne upovedomí Dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. |
Zachovanie dôvernosti informácií |
85. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej: |
- Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov |
- alebo zmluvné, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Zmluvnej strany. |
86. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: |
(i) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou; |
(ii) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát; |
(iii) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy; |
(iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných strán. |
Podstatné porušenie Zmluvy, následky podstatného porušenia zmluvy, zmluvné pokuty a možnosť odstúpenia od zmluvy |
87. Objednávateľ stanovuje a Dodávateľ akceptuje že v zmysle bodu 18.4 VZP v spojení s bodom 18.2 písm. a) VZP za podstatné porušenie Zmluvy, na základe ktorého je Objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu v určenej výške Voči Dodávateľovi a uplatniť inštitút odstúpenia od tejto Zmluvy sa považujú nasledovné porušenia zmluvy, pokiaľ v zmluve nie sú definované aj iné: |
87.1 Nedodržanie termínov Dodávateľom stanovených v Časovom harmonograme, omeškanie sa bude posudzovať k upravenému časovému harmonogramu ak k nemu na základe Dodatku došlo |
87.1 Vznik pochybností, že Dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v aktuálnom Časovom harmonograme; alebo |
87.2 Neplnenie kvalitatívno-technických parametrov a/alebo podmienok zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo |
87.3 akékoľvek konanie Dodávateľa proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušovanie zákazu nekalej súťaže Dodávateľom, konanie Dodávateľa proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy Objednávateľa; alebo |
87.4 ak Dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Dodávateľ pokračuje vo vadnom plnení; alebo |
87.5 ak Dodávateľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. |
Sankcie, zmluvné pokuty za podstatné porušenie zmluvy, zmluvné pokuty za porušenie zmluvy a za omeškanie , penále za omeškanie , možnosť odstúpenia od zmluvy |
88. Objednávateľ môže uplatniť voči Dodávateľovi nasledovné sankcie, zmluvné pokuty a penále a inštitút odstúpenia od zmluvy pre porušenie zmluvy za nasledovné porušenie zmluvy - podstatné porušenie zmluvy následovne v uvedenom rozsahu: |
88. 1 za omeškania zo strany Dodávateľa vykonávať Plnenie podľa jednotlivých termínov uvedených v aktuálnom Časovom harmonograme , sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť voči Dodávateľovi : |
- penále z omeškania vo výške 0,05 % z celkovej Ceny Plnenia bez DPH za každý deň omeškania |
- zmluvnú pokutu vo výške 5000 EUR za každých 15 dní za omeškanie plnenia Dodávateľa podľa Časového harmonogramu |
- jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 200 000 EUR ak Objednávateľ v súvislosti s podstatným porušením zmluvy - omeškaním plnenia - realizácie diela uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy |
88.2 za neodstránenie vád a/alebo nedorobkov Diela v termíne a v rozsahu uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, čo považuje Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy môže voči Dodávateľovi uplatniť: |
- penále za omeškanie odstránenia vád/nedorobkov a to vo výške 0,05% z Ceny Plnenia bez DPH za každý aj začatý deň omeškania |
- zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každých 15 dní omeškania s odstránením vád/nedorobkov a to opakovane až do úplného odstránenia vád/nedorobkov |
- jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR ak Objednávateľ uplatní za podstatné porušenie zmluvy - omeškanie odstránenia vád/nedorobkov uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy |
88.3 za neodstránenie vád a/alebo nedorobkov Diela v určenom termíne, ktorých odstránenie bolo reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, čo považuje Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy, môže voči Dodávateľovi uplatniť: |
- penále za omeškanie odstránenia vád/nedorobkov v stanovenej lehote počas záručnej lehoty vo výške eur 0,05% z Ceny Plnenia bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do termínu odstránenia vád/nedorobkov Dodávateľom alebo treťou osobou |
- jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR ak Objednávateľ pre nečinnosť Dodávateľa s odstránením vád/nedorobkov zabezpečí ich odstránenie inou osobou |
- jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR ak Objednávateľ uplatní za podstatné porušenie zmluvy - nečinnosť Dodávateľa s odstránením vád/nedorobkov v stanovenej lehote platní inštitút odstúpenia od zmluvy |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy |
88.4 Nepredloženie Vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo Certifikát vydaný autorizovanými osobami resp. notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie zhody výrobkov v súlade so Smernicou 2004/108/ES Smernica o EMC pre chladiacu jednotku, rovnakej charakteristiky ako je uvedené v zmluve/ technickej špecifikácie dodávaného chladiaceho zariadenia v stanovenej lehote považuje Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy a môže uplatniť voči Dodávateľovi |
- zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy |
88.5 Ak Dodávateľ dodá aj napriek neschváleniu chladiace zariadenie nespĺňajúce požadované technické parametre alebo také, ktoré Objednávateľ neschváli, Objednávateľ môže uplatniť voči Dodávateľovi: |
- zmluvnú pokutu vo výške 200 000 EUR |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy |
88.6 Objednávateľ považuje nesplnenie povinnosti uvedených v bodoch 15.2, 15.8, 38.1, 66 za podstatné porušenie zmluvy na základe ktorého môže voči Dodávateľovi uplatniť inštitút zmluvnej pokuty a inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy nasledovne: |
° zmluvnú pokutu vo výške 5 000 EUR |
° Jednorázovú pokutu vo výške 50 000 EUR ak sa s podstatným porušením zmluvy uplatní inštitút odstúpenia od zmluvy |
° inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy |
89. za akékoľvek porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Dodávateľa a/alebo Subdodávateľa, Objednávateľ môže uplatniť voči Dodávateľovi |
90. - zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie zmluvy a to aj opakovane za to isté porušenie |
91. - jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR ak Objednávateľ uplatní za opakované porušenie zmluvy inštitút odstúpenia od zmluvy |
Zábezpeka na plnenie, jej zloženie, podmienky jej použitia a uvolnenia |
92. Dodávateľ je povinný do troch (3) pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy zložiť na určený bankový účet Objednávateľa zábezpeku na plnenie (ďalej len "Zábezpeka na Plnenie"): |
- vo výške 50 000 EUR bez DPH ak zmluvná cena bude rovná alebo vyššia ako 1 300 000 EUR |
- vo výške 150 000 EUR bez DPH ak zmluvná cena bude nižšia ako 1 300 000EUR |
- vo výške 300 000 EUR bez DPH ak zmluvná cena bude rovná, alebo nižšia ako 1 100 000 EUR |
92 a. Výška zábezpeky je stanovená primerane zložitosti a hodnote zákazky a zohľadňuje riziká za neplnenie predmetu zákazky alebo za neplnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite alebo v stanovenom termíne a podľa požiadaviek uvedených v tejto zmluve |
93. Zábezpeka na plnenie ako inštitút je určená na : |
- zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Dodávateľa spôsobených jeho konaním alebo zdržaním sa konania ktorých porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa |
- zabezpečenie úhrady nákladov spojených s riadnym ukončením Diela, |
- zabezpečenie úhrady nákladov spojené s odstránením vád a nedorobkov |
- zabezpečenie úhrady za oprávnene uplatnených zmluvných pokút, penále za omeškanie a iných finančných nárokov uplatnených voči Dodávateľovi v zmysle zmluvy, pokiaľ tieto Dodávateľ neuhradí v stanovenej lehote |
94. Objednávateľ uvolní zábezpeku na plnenie zloženú na účet Objednávateľa do 15 dní : |
- vo výške 50 % alebo vo výške zostávajúcej časti zábezpeky po odpočítaní už uplatnených nárokov podľa bodu 93, vypočítanej z daného % z jej hodnoty po uplynutí šiestich mesiacov protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
- vo výške 40 % alebo vo výške zostávajúcej časti zábezpeky po odpočítaní už uplatnených nárokov podľa bodu 93, vypočítanej z daného % z jej hodnoty po uplynutí dvanástich mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení vád a nedorobkov ak táto povinnosť Dodávateľovi vznikla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
- vo výške 10 % alebo vo výške zostávajúcej časti zábezpeky po odpočítaní už uplatnených nárokov podľa bodu 93, vypočítanej z daného % ) z jej hodnoty po uplynutí dvadsiatich štyroch mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení vád a nedorobkov ak táto povinnosť dodávateľovi vznikla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
- vo výške 100 % ak došlo k ukončeniu zmluvy dohodou a k samotnému plneniu Diela nedošlo a zmluvné strany sa na uvoľnení tejto zábezpeky písomne dohodnú a ak budú vysporiadané všetky vzájomné finančné záväzky vzniklé ukončením zmluvy dohodou, po nadobudnutí účinnosti dohody |
- vo výške 100 %, alebo vo výške zostávajúcej časti zábezpeky po odpočítaní už uplatnených nárokov podľa bodu 93, vypočítanej z daného %, ak došlo k ukončeniu zmluvy odstúpením pre porušenie zmluvy zo strany dodávateľa a ak budú vysporiadané všetky vzájomné finančné záväzky vzniklé ukončením zmluvy, po nadobudnutí účinnosti ukončenia zmluvy - odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie |
95. Dodávateľ nemá právo požadovať vrátenie zábezpeky plnenia počas trvania zmluvného vzťahu a počas realizácie Diela až do doby uvedenej v bode 94, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
96. Ak Dodávateľ nezloží zábezpeku plnenia v požadovanej výške alebo v požadovanej lehote na účet Objednávateľa podľa bodu 92 ("Zábezpeka na plnenie") považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške (slovom pätnásťtisíc) 100 000 EUR |
- inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
97. Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty , penále a iné sankcie aj z ďalších dôvodov porušenia zmluvy v uvedenej výške a z nasledovných dôvodov - uvedených porušení zmluvy a to ak : |
97.1 Ak Dodávateľ bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela v lehote dohodnutej v tejto zmluve, podľa aktuálneho časového harmonogramu, Objednávateľ je oprávnený od Dodávateľa uplatniť |
- penále vo výške 0,50% z ceny diela bez DPH a to aj za každý začatý deň omeškania |
- jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške 200 000 EUR |
97.2 Dodávateľ nepredloží informácie spojené so Subdodávateľom (so zmenou Subdodávateľa) informáciu o nástupe na výkon nového Subdodávateľa a doklady preukazujúce osobné postavenie Subdodávateľa/ľov, so splnením povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod, Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi: |
- zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR ak Dodávateľ nepredloží požadované informácie a doklady viažuce sa k subdodávateľovi/subdodávateľom v stanovenej lehote a to aj s možnosťou uloženia zmluvnej pokuty aj opakovane |
- zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 5 000 EUR ak Dodávateľ nepredloží požadované informácie a doklady viažuce sa k subdodávateľovi/subdodávateľom ani v stanovenom náhradnom termíne |
- zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR ak takúto informáciu neposkytne vôbec a Objednávateľ zistí výkon činnosti Subdodávateľom a to aj opakovane, pri každom takomto porušení |
97.3 Ak Dodávateľ najneskôr tri (3) kalendárne dni pred odovzdaním Diela Objednávateľovi neodstráni z miesta vykonávania Diela, ako aj z ostatných pozemkov, resp. objektov nachádzajúcich sa v mieste plnenia |
- všetok odpad a znečistenie, ktoré spôsobil alebo vytvoril pri vykonávaní diela, |
- všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela, |
- neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bolo vykonané plnenie Diela a to ani po písomnej výzve Objednávateľa a nezabezpečí nápravu do 24 hod. , |
Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý začatý deň omeškania, nesplnenia si povinnosti podľa bodu 97.3 |
97.4 ak cena Diela, bude nižšia o 30 % od výšky zdrojov určených Objednávateľom na predmet Diela nepredloží v stanovenej lehote doklady, dokumenty a vyjadrenie, ktorým preukáže Dodávateľ , že je schopný realizovať Dielo v požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách za danú cenu , Objednávateľ môže uplatniť: |
- jednorázovo zmluvnú pokutu vo výške vo výške 10 000 EUR |
98. Spôsob uplatnenia zmluvnej pokuty a penále , lehota na uhradenie |
98.1 Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu za podstatné porušenie zmluvy, za porušenie zmluvy podľa tejto zmluvy a to doručením výzvy na jej úhradu Dodávateľovi v písomnej forme |
98.2 Zmluvná pokuta je splatná najneskôr do pätnástich (15 ) kalendárnych dní po doručení výzvy Dodávateľovi na jej úhradu. |
98.3 Dodávateľ uhradí zmluvnú pokutu v lehote podľa bodu 98.2, inak môže Objednávateľ požadovať nielen úhradu zmluvnej pokuty ale aj penále z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania |
98.3 Zmluvná pokuta sa uplatňuje v stanovenej výške bez DPH |
99. Uplatnením Zmluvných pokút, a penále z omeškania podľa vyššie uvedených bodov nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa obchodného zákonníka a iných právnych predpisov a nákladov za vzniklú škodu, ktorú Dodávateľ spôsobil svojim konaním/nekonaním Objednávateľovi |
100. Ďalšie povinnosti zmluvných strán |
101. Objednávateľ po uzatvorení zmluvy: |
101.1 Oznámi Dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcu Objednávateľa , ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - plnomocenstvo , kontaktné údaje na poverenú osobu a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí zmluvy |
101.2 Oznámi Dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcu Objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby |
101.3 Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva doručí Dodávateľovi najneskôr v lehote podľa bodu 101 tejto zmluvy |
101.4 Objednávateľ do troch (3) kalendárnych dní doručí Dodávateľovi neocenený výkaz výmer vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte a projektovú dokumentáciu a ďalšiu sprievodnú dokumentáciu dostupnú k momentu uzatvorenia zmluvy, všetko pre účely vyhotovenia oceneného výkazu výmer Dodávateľom, ktorý ho doručí Objednávateľovi podľa bodu 15.2 |
102. Dodávateľ po uzatvorení zmluvy |
102.1 Oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcu Dodávateľa , ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - plnomocenstvo , kontaktné údaje na poverenú osobu a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí zmluvy |
102.2 Oznámi Objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcu Dodávateľa a to najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny |
102.3 Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Dodávateľovi s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva doručí Objednávateľovi najneskôr v lehote podľa bodu 102.1 tejto zmluvy |
102.4 Predloží Objednávateľovi do troch (3) kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy zoznam známych subdodávateľov (k momentu uzatvorenia zmluvy) s uvedením identifikačných údajov subdodávateľov a dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a uvedením podielu prác, ktorými sa budú podieľať na realizácií diela |
102.4.1 Predloží Objednávateľovi najneskôr (3) kalendárne dni pred nástupom - zmenou nového subdodávateľa identifikačné údaje subdodávateľa/ľov a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a uvedením podielu prác, ktorými sa budú podieľať na realizácií diela |
102.5 Do piatich (5) kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy predloží certifikát EMC Directive dodávaného chladiaceho zariadenia, ktorý bude rovnakej charakteristiky ako je požadované chladiace zariadenie v realizačnom projekte v uvádzanej špecifikácii s požadovanými technickými parametrami podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek uvedených v zmluve |
- Vyhlásenie zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo Certifikát vydaný autorizovanými osobami resp. notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie zhody výrobkov v súlade so Smernicou 2004/108/ES Smernica o EMC pre chladiacu jednotku, rovnakej charakteristiky ako je uvedené v zmluve/ technickej špecifikácie. |
102.6 Predloží v listinnej forme informácie, doklady a iné dokumenty preukazujúce splnenie požadovaných technických parametrov dodávaného chladiaceho zariadenia najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí zmluvy na schválenie Objednávateľom |
103. Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov, podmienky, platnosť a účinnosť |
103.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy |
103.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: |
- v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy |
- v rozpore s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u |
- v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami obchodného zákonníka |
- znevýhodňovať Objednávateľa |
- sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam |
103.3 Dodatok/dodatky sú platné dňom podpísania zmluvnými stranami a účinné vždy najneskôr ich zverejnením podľa príslušných právnych predpisov, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr |
104. Iné ustanovenia |
104.1 Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto Zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných pre SR. |
104.2 Možné vzniknuté spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným okresným súdom v sídle Objednávateľa |
104.3 Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy |
104.4 Ak je Dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo SR sa musí riadiť právnymi predpismi platnými v SR. To platí aj o Dodávateľovi so sídlom mimo EÚ. |
104.5 Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené Dodávateľom Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy,po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. |
105. Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy |
105.1 Zmluva nadobudne platnosť v zmysle ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, momentom jej uzatvorenia v systéme EKS ET a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
105.2 Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení podľa príslušných právnych predpisov, pokiaľ nebola alebo nebude dohodnutá iná, neskoršia lehota účinnosti podľa určenia skutočnosti jej vzniku alebo ku dňu zápisu konečných užívateľov výhod do RKUV Dodávateľa |
106. Zmluva sa končí: |
106. 1 riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách |
106.2 odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve Objednávateľ |
106.3 odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u a podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
107. ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodov 106.2 a 106.3 nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v listinnej forme |
107.1 v prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenie o odstúpení od zmluvy, tak ako to stanovujú podmienky OPET-u, VZP OPET-u |
108 Zmluva sa ukončí aj: |
108.1 na základe písomnej dohody zmluvných strán , pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje: |
- vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomne v listinnej forme |
- aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy |
108.2 ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania a zverejnenia podľa príslušných predpisov |
109. Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musí byť podstatné náležitosti a najmä : |
- dôvody ukončenia zmluvy |
- termín ukončenia zmluvy |
- platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy |
- vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy |
110. Záverečné dojednania |
110.1 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním a zadaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. |
110.2 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. |
110.3 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho realizáciou Diela, s dodaním tovaru - technického zariadenia kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. ak to bude aktuálne. |
110.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každé porušenie zmluvných podmienok vo výške 100 EUR a to aj opakovane, pokiaľ ich výška a určenie konkrétneho porušenia zmluvnej podmienky nie je uvedené v Zmluve inak. |
110.5 Dodávateľ je oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a v príslušných ustanoveniach OPET-u, VZP OPET-U a podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. |
110.6 Ak sa vyžaduje predloženie dokladov od Dodávateľa, neumožňuje sa ich predloženie subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na základe zmluvného vzťahu na realizácií časti Diela - neumožňuje sa uplatnenie inštitútu inej osoby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. |
110.7 Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú oprávnenia Objednávateľa /Dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody, všetko v znení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov. |
110.8 Objednávateľ neumožňuje plnenie predmetu zákazky - realizáciu Diela ako variantu (a to ani variantu dodania technológií) , alebo niektorých častí Diela - SO, pokiaľ sa tom zmluvné strany nedohodnú inak, a to výhradne na základe písomne uzatvoreného Dodatku. |
111. Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zákona v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. |
112. Prílohy 1 až 219 vo formáte pdf, ktoré tvoria prílohy Opisného formulára sú záväzné pre Dodávateľa pre plnenie tejto zmluvy a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o Dielo. |
Názov | Upresnenie |
Ďalšie požiadavky na predloženie dokladov a dokumentov od Dodávateľa | |
1. Dodávateľ predloží Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní po uzavretí zmluvy: | |
- Oprávnenie na vykonávanie opravy vyhradených technických zariadení plynových v súlade s platnou legislatívou | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- Oprávnenie na vykonávanie opravy vyhradených technických zariadení tlakových v súlade s platnou legislatívou, | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- doklad o odbornej spôsobilosti vydaný výrobcom ponúkanej chladiacej jednotky preukazujúci oprávnenie na montáž a uvedenie do prevádzky, vykonávanie údržby a opráv chladiacej jednotky. | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- doklad o odbornej spôsobilosti vydaný výrobcom ponúkaných piestových kompresorov chladiacej jednotky preukazujúci oprávnenie na montáž a uvedenie do prevádzky, vykonávanie údržby a opráv piestových kompresorov chladiacej jednotky. | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- Certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa požiadaviek normy ISO 9001 na činnosti montáž, rekonštrukcia a údržba technických zariadení tlakových a plynových; alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iné dôkazy, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- reálne namerané denne/mesačné spotreby elektrickej energie v Wh technológie chladiaceho zariadenia za rok 2015 overene a potvrdene prevádzkovateľom už vo fungujúcich minimálne dvoch prevádzkach realizovaných Dodávateľom/subdodávateľom s rovnakým technickým riešením určeným v tejto Zmluve/ technickej špecifikácii/projektovej dokumentácii. | (umožňuje sa predloženie dokumentu , ktorý deklaruje požadované hodnoty subdodávateľov, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- záväzok ( čestne prehlásenie a garancie spotreby elektrickej energie dodávanej technológie chladenia za rok , ktorá nesmie byt väčšia ako 400 MWh , a písomný záväzok, že ďalšie prekročenie spotreby o viac ako 10% bude hradiť dodávateľ počas celej doby prevádzky tréningovej zimnej športovej haly. | Porušenie daného záväzku, ak bude preukázané, umožňuje uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur za každý príslušný rok |
- Technický list alebo technickú dokumentáciu výrobcu s rozmermi a zobrazením 3D modelu vyžadovaným realizačným projektom na predmet zákazky - technológia chladenia, kde budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- Opis alebo prospektový materiál na predmet zákazky - technológia chladenia, kde budú uvedené informácie v takom rozsahu, aby bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požiadaviek na vlastnosti predmetu zákazky. Opis predmetu zákazky - technológia chladenia musí obsahovať aj obchodný názov, typové označenie a identifikáciu výrobcu. | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- Vyhlásenie zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo Certifikát vydaný autorizovanými osobami resp. notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie zhody výrobkov pre piestové kompresory chladiacej jednotky s uvedením výrobného čísla, rovnakej charakteristiky ako je uvedené v zmluve/ technickej špecifikácie, pričom ponúknuté výrobky nesmú byť staršie ako 12 mesiacov. V prípade ak uchádzač predkladá Vyhlásenie o zhode, v ktorom sa odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho vydanie, musia byť tieto doplňujúce dokumenty | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
pokračovanie - Vyhlásenie zhody : súčasťou predloženého Vyhlásenia o zhode. | |
- Vyhlásenie zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo Certifikát vydaný autorizovanými osobami resp. notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na poskytovanie zhody výrobkov v súlade so Smernicou 2004/108/ES Smernica o EMC pre chladiacu jednotku, rovnakej charakteristiky ako je uvedené v zmluve/ technickej špecifikácie. V prípade ak uchádzač predkladá Vyhlásenie o zhode, v ktorom sa odvoláva na iné doplňujúce dokumenty, ktoré sú podkladom na jeho vydanie, musia byť tieto doplňujúce dokumenty súčasťou predloženého Vyhlásenia | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
pokračovanie - Vyhlásenie zhody : o zhode. | |
- Osvedčenie o ochrannej známke dodávaného chladiaceho zariadenia rovnakej charakteristiky ako je uvedené v zmluve/ technickej špecifikácie. | (umožňuje sa predloženie daných oprávnení vystavených subdodávateľovi, ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
- Doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho so zameraním na pozemné stavby v zmysle § 45 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad rovnocenný uvedenej požadovanej odbornej spôsobilosti. | |
- investorom overenú kvalifikovanú referenciu minimálne dvoch realizácii -(dodanie a montáž s uvedením do prevádzky) technológie chladenia s rovnakým technickým riešením ako je požadovaná technológia chladenia v realizačnom projekte, za posledných 5 rokov. | (umožňuje sa predloženie dokumentu - referencie investora, vyhotovenej subdodávateľovi Dodávateľa ak Dodávateľ zároveň predloží zmluvu so daným subdodávateľom na príslušnú časť realizácie Diela) |
Investorom potvrdené referencie musia obsahovať minimálne nasledovné informácie: | |
- identifikáciu objednávateľa- investora | |
- identifikáciu predmetu zákazky - chladiaceho zariadenia s technickými parametrami | |
- termín realizácie - dodania, montáže a spustenia do prevádzky technológie chladenia | |
- v akom objeme boli uskutočnené dodávky a montáže technológie chladenia v eurách | |
- potvrdenie o uspokojivom plnení predmetu zákazky - dodania, montáže a uvedenia do prevádzky technológie chladenia | |
- V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, materiálov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný – ekvivalentný výrobok alebo materiál, ak spĺňa požadované charakteristiky ako sú uvedené v zmluve/ technickej špecifikácii a ak má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako tie, ktoré uviedol verejný obstarávateľ a nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady. | |
Verejný obstarávateľ povoľuje predložené ekvivalentné riešenie technológie chladenia za podmienky, že: - predložené ekvivalentné riešenie bude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, | |
alebo - predložené ekvivalentné riešenie bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, | |
alebo - predložené ekvivalentné riešenie bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy, | |
alebo - predložené ekvivalentné riešenie nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentného riešenia. | |
Nedodržanie niektorej/ktorejkoľvek z povinnosti uvedených v bode 1 tejto časti zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený: | |
- uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur, za každý nedodaný požadovaný dokument, alebo dodaný po uplynutí určenej lehoty na jeho predloženie | (ak nie sú v zmluve uvedené iné zmluvné pokuty, ktoré sa viažu k rovnakému alebo podobnému porušeniu zmluvy) |
- uplatniť inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok | |
Použité skratky | |
OPET | Osobitné podmienky elektronického trhoviska /aktuálne platná verzia |
VZP , VZP OPET-u | Všeobecné zmluvné podmienky Osobitných podmienok elektronického trhoviska - aktuálne platná verzia |
Zákon o verejnom obstarávaní | Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
02.05.2016 09:00 — 29.09.2016 10:00
1,00 kompletné plnenie predmetu zákazky
1 610 000,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena bez DPH | € | Menšia | 100 |
12.04.2016 10:29
15.04.2016 11:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
12.04.2016 11:37 - Vstupná ponuka | 1 300 000,00 | € | Cena bez DPH |
12.04.2016 11:37 - Najvýhodnejšia ponuka | 1 300 000,00 | € | Cena bez DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: