00324825
Obec Trsťany
Trsťany 20, Trsťany, 04445, SVK
00155764
PEhAES, a.s.
Bardejovská 15, Ľubotice, 08006, SVK
Dom smútku – rekonštrukcia,
rekonštrukcia, oprava, elektroinštalácia
Stavebná práca, Služba, Tovar
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy poštových zásielok
|
1. Dom smútku – rekonštrukcia,
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| rekonštrukcia, oprava, |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 | m3 | 161 | ||
| Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 | m3 | 80,5 | ||
| Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 2,5 m2 pôdorys. plochy | m3 | 1,28 | ||
| Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m | m3 | 70 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 127,28 | ||
| Poplatok za uloženie vykopanej zeminy | m3 | 127,28 | ||
| Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 | m3 | 35 | ||
| Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3 | m3 | 35 | ||
| Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 | m2 | 250 | ||
| Obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky 10 cm v rovine | m2 | 250 | ||
| Obrobenie pôdy hrabanim v rovine | m2 | 250 | ||
| Obrobenie pôdy valcovaním v rovine | m2 | 250 | ||
| Zasiatie trávnika hydroosevom na ornicu | m2 | 250 | ||
| Zmes trávna parková okrasná | kg | 8,75 | ||
| Vysadenie stromov | ks | 18 | ||
| Dodávka stromov | ks | 18 | ||
| Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 | m2 | 221 | ||
| Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 63-125 mm | m3 | 0,064 | ||
| Základové pätky z betónu prekladaného tr.C16/20 pre prístrešky | m3 | 1,457 | ||
| Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m | m | 3 | ||
| Zámočnícke výrobky-zábradlie | kg | 36 | ||
| Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30 | m3 | 2,6 | ||
| Debnenie schodísk akýkoľvek sklon | m2 | 2,9 | ||
| Oddebnenie schodísk akýkoľvek sklon | m2 | 2,9 | ||
| Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505) | t | 0,232 | ||
| Podklad z mechanicky spevneného kameniva fr 8-16 hr. 10 cm | m2 | 64,801 | ||
| Podklad z mechanicky spevnenej kamenivo 8-63mm hr. 24 cm | m2 | 199 | ||
| Podklad z prostého betónu tr. B 20(C16/20) hr. 9 cm | m2 | 22 | ||
| Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 22 cm | m2 | 199 | ||
| Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm do 50 m2 | m2 | 22 | ||
| Dlažba zámková | m2 | 22,22 | ||
| Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 8 cm sk. C do 300m2 | m2 | 199 | ||
| Dlažba zámková | m2 | 200,99 | ||
| Omietka vnút. stien vápenná štuková | m2 | 15 | ||
| Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | t | 0,078 | ||
| Odkvapový chodník z dekoračného kameniva hr. 150 mm so zhutnením | m2 | 15 | ||
| Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou | m | 80 | ||
| Obrubník záhonový 100x5x20 | ks | 80,8 | ||
| Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu | m | 6,5 | ||
| Obrubník nájazdový OB 3 100x20x15 | ks | 7 | ||
| Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého bez opory do lôžka z betónu | m | 97 | ||
| Obrubník cestný 100x15x26 | ks | 97,97 | ||
| Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15 (C12/15) | m3 | 19,441 | ||
| Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 132,027 | ||
| Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | m2 | 132,027 | ||
| Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 132,027 | ||
| Lešenie ľahké prac. pomocné | m2 | 50 | ||
| Kotvy chemickým patrónom M 10 hl 90 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru | ks | 10 | ||
| Kotvy chemickým patrónom M 14 hl 125 mm do betónu, ŽB alebo kameňa s vyvŕtaním otvoru | ks | 10 | ||
| Búranie schodisk. konštr. zo železobetónu | m3 | 2 | ||
| Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2 | m3 | 1,74 | ||
| Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2 | m2 | 45 | ||
| Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2 | m3 | 9 | ||
| Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % | m2 | 15 | ||
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 29,078 | ||
| Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | t | 843,262 | ||
| Nakladanie sute na dopravný prostriedok | t | 29,078 | ||
| Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 29,078 | ||
| Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m | t | 254,152 | ||
| Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch | m2 | 155 | ||
| Doska čadičová NOBASILhr. 10 cm | m2 | 158,1 | ||
| Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m | m2 | 180 | ||
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 0 | ||
| Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 | m | 250 | ||
| Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz | m2 | 180 | ||
| Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | m2 | 180 | ||
| Rezivo pre kontralate+ debnenie + zosilenie krovu | m3 | 6,815 | ||
| Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m | m2 | 180 | ||
| Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | m3 | 6,815 | ||
| Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | % | 0 | ||
| Podhľady sadr +parozábrana + tepelná izolácia hr 100 | m2 | 50 | ||
| Demontáž sadrokartonového podhľadu | m2 | 50 | ||
| Napojenie na jestv steny | HZS | 10 | ||
| Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 0 | ||
| M + D Oceľová krytina so stojatou drážkou CLASSIC PLUS RUKKI | m2 | 180 | ||
| Trapéz tesnenie vrchné LTP 20/1035 | m | 13,6 | ||
| RANNILA hrebeň z hrebenáčov hladkých sklon do 45° | m | 13,6 | ||
| RANNILA koncovka hrebeňa sedlová sklon do 45° | ks | 2 | ||
| RANNILA odvetranie hrebeňa sklon do 45° | m | 30 | ||
| Klamp. demont. žľaby polkruhové d 150 | m | 30 | ||
| Klamp. demont. kotlík oválny -30ST | ks | 3 | ||
| Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-150 | m | 12 | ||
| Polast plech - lemovanie okapov rš 250 | m | 30 | ||
| Lemovanie + okapový systém pre malý prístrešok | kpl | 1 | ||
| Lemovanie + okapový systém pre veľký prístrešok | kpl | 1 | ||
| Poplatovaný plech - štítová obruba | kpl | 35 | ||
| Polastovaný plech - rúry odkvapové | m | 12 | ||
| Poplast plech - výtokové koleno rúry odkvapu | ks | 3 | ||
| Poplastovaný plech - koleno rúry odkvapovej | ks | 3 | ||
| Poplastovaný plech - žľab pododkvapný | m | 12 | ||
| Poplast. plech - čelo žľabu | ks | 6 | ||
| Poplastovaný plech - kotlík kruh žľab 150 mm | ks | 3 | ||
| Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 0 | ||
| Demontáž krytiny ONDULINE aj lemovaním | m2 | 180 | ||
| Krytina z polykarbonátových komôrkových dosiek rovných hr. 16 mm na kovovu konštrukciu | m2 | 31,12 | ||
| Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | % | 0 | ||
| Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg | kg | 81 | ||
| Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií nad 500 kg | kg | 617 | ||
| Zámočnícke výrobky - prístrešky | kg | 698 | ||
| Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m | % | 0 | ||
| Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keram. do tmelu, hladké 300x300 mm | m2 | 3,5 | ||
| Dlažba keramická protišmyková | m2 | 3,57 | ||
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | % | 0 | ||
| Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel | m2 | 22,336 | ||
| Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné | m2 | 22,336 | ||
| Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | m2 | 483,079 | ||
| Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. | m2 | 185 |
| Názov |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Vrátane inštalácie na mieste plnenia |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
| 1. Vyhlásenia Objednávateľa a zhotoviteľa, záväzok - povinnosť Dodávateľa |
| 1.1. Objednávateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemku, na ktorom bude Dodávateľ dielo realizovať - uskutočňovať plnenie (ďalej len „Stavebné pozemky“ alebo aj |
| 1.2. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje že: |
| - jeho spoločnosť je oprávnená uskutočňovať stavebné práce a súvisiace služby, ktoré sú predmetom plnenia tejto zákazky |
| - je oprávnený v zmysle platných predpisov, v zmysle zákona o verenom obstarávaní a podľa OPET-u uzavrieť Zmluvu (ďalej len "ZoD" alebo aj "Zmluva") na uvedený predmet zákazky |
| - je odborne spôsobilou osobou |
| - má odborné, technické a iné kapacity k dispozícií na riadne vykonanie Diela podľa podmienok a požiadaviek zmluvy, podľa OPET-u, ustanovení obchodného zákonníka a podľa |
| . a zodpovedá za to, že sám a rovnako aj všetci jeho subdodávatelia disponujú licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác, dodávok a služieb v súlade s podmienkami a požiadavkami Objednávateľa na realizáciu diela |
| - bude dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie |
| - po posúdení všetkých podmienok a dostupných dokumentov je dielo je v zmysle Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa realizovateľné |
| - ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky zverejnené podklady stanovené a poskytnuté Objednávateľom a má všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia |
| 1.2.1. Dodávateľ je povinný pri realizácií diela a plnenia predmetu zákazky: |
| - dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, |
| . a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav.poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. |
| 2. Ak vyhlásenie Dodávateľa uvedené v bode 1.2 bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo počas realizácie diela nebude Dodávateľ dodržiavať povinnosti podľa bodu 1.2.1 považuje sa to: |
| za podstatné porušenie zmluvy a podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť: |
| - zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur |
| - inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy |
| 3. Povinnosti Dodávateľa po uzavretí zmluvy viažuce sa k preukázaniu spôsobilosti na plnenie predmetu zákazky |
| 3.1. Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 dní po uzatvorení zmluvy doručiť Objednávateľovi v listinnej forme: |
| 3.1.1. Zoznam riadiacich zamestnancov zodpovedných za realizáciu diela a plnenie predmetu zákazky, ktorých bude mať k dispozícií počas celej doby realizácie diela - plnenia |
| a) jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby, ktorý má minimálne 5 ročnú prax v danom odbore |
| Dodávateľ predloží: |
| a) 1) identifikačné údaje stavbyvedúceho |
| a) 2) životopis stavbyvedúceho, z ktorého bude zrejmé preukázaná 5 ročná prax v odbore |
| a) 3) kópiu osvedčenia stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných |
| a) 4) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícií Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky a to po celú dobu realizácie diela |
| Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby vydane TSUS alebo obdobným akreditovyným ústavom, Ústav ako akreditovaný inšpekčný orgán udeľuje stavebným firmám, ktoré zabudovávajú vonjakšie otvorové konštrukcie (okná a vonkajšie dvere okrem požiarných) |
| do stavieb, licencie na vykonávanie súvisiacich prác. Držiteľ licencie týmto dokumentom preukazuje svoju spôsobilosť na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť diela |
| Certifikát systému manažerstva kvality ISO 9001:2008 v oblasti realizácie stavebných prác/alebo iné rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov/iné dôkazy o |
| . avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. |
| 3.1.2. Certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001 v oblasti realizácie stavebných prác/alebo iné rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov/iné dôkazy o zabezpečení systému environmentálneho certifikátu systému environmentálneho manažérstva |
| . avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. |
| 3.1.3. Certifikátu OHSAS 18001:2008 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Dodávateľom, môže využiť systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci vyplývajúce z európskych noriem |
| 3.1.4. Kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/pois. zmlúv na celé Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom poistného plnenia stanoveného v |
| 4. Dodávateľ je povinný najneskôr do 7 dní po uzatvorení zmluvy: |
| 4.1. Predložiť Objednávateľovi ocenený Výkaz výmer (t.j. Výkaz výmer doplnený Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer) na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom |
| 4.1.1. Lehota na predloženie oceneného výkazu výmer plynie od nasledujúceho dňa ich poskytnutia Objednávateľom vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte |
| 4.1.2. Dodávateľ predloží Objednávateľovi ocenený výkaz výmer vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte |
| 4.2. Zložiť na účet Objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 15% z hodnoty zmluvnej ceny diela ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela predmetu zmluvy a jeho dokončenie, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie všetkých zmluvných podmienok včítane ceny diela |
| 4.2.1. Zábezpeku zloží Dodávateľ v stanovenej lehote na účet Objednávateľa, ktorého identifikáciu mu bezodkladne Objednávateľ oznámi. Zábezpeku môže obstarávateľ použiť na úhradu nedorobkov, vád, zmluvných pokút, úrokov z omeškania |
| 4.2.2. Zábezpeku Objednávateľ použije v prípade nedodržania termínu dokončenia diela ako aj v prípade nedodržania termínu na odstránenie vád zo strany Dodávateľa |
| 4.2.3. V prípade riadneho ukončenia zmluvy - odovzdania a prevzatia diela bez vád sa zábezpeka vráti Dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela zmluvy podľa podmienok uvedených v bode 2.4. |
| 5. Nedodržanie povinnosti Dodávateľ uvedených v zmysle bodov 3 a 4 sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ môže uplatniť: |
| - zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur |
| - inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluv |
| 6. Plnenie predmetu zákazky - diela, rozsah plnenia a podmienky realizácie, informácie súvisiace s plnením predmetu zákazky - realizáciou diela a dielom |
| 6.1. Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“). |
| 6.1.1. Objednávateľ poskytne stavebné povolenie Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy |
| 6.2. Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“ alebo "Projektová dokumentácia"), ktorej všetky časti v zmysle zmluvných podmienok poskytne |
| 6.2.1. Odovzdanie a prevzatie PD potvrdí Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej aj "zmluvné strany"), podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí PD |
| 6.2.2. Dielo sa bude realizovať na stavebnom pozemku Objednávateľa |
| 6.3. Dodávateľ bude realizovať dielo v rozsahu špecifikácie predmetu zákazky a zmluvných podmienok uvedených v zmluve |
| 6.4. Rozsah Diela predstavujú všetky výkony, dodávky , služby a stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky - realizáciu diela |
| . a aby bolo riadne zhotovené podľa zmluvných podmienok a požiadaviek Objednávateľa, plne funkčné a odovzdané bez vád |
| 6.5. Súčasťou plnenia predmetu zákazky je: |
| 6.5.1. vyhotovenie a dodanie porealizačnej projektovej dokumentácie |
| 6.5.2. vyhotovenie "Harmonogramu postupu prác" (ďalej len "Časový harmonogram") |
| 6.5.3. Termíny a podmienky vyhotovenia časového harmonogramu prác a porealizačnej projektovej dokumentácie budú uvedené v časti povinnosti Dodávateľa |
| 6.6. Súčasťou plnenia predmetu zákazky - realizácie diela sú aj všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné práce, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úplné na riadne zhotovenie diela a vyplývajú z povahy realizácie diela podľa platných predpisov súvisiacich s realizáciou stavby |
| 6.7. Dodávateľ bude realizovať dielo a plnenie predmetu zákazky v lehotách stanovených v zmluve a podľa schváleného časového harmonogramu |
| 7. Povinnosti a záväzky Dodávateľa pri plnení predmetu zákazky realizácií diela |
| Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo v rozsahu, v lehotách a v súlade: |
| - so zmluvnými podmienkami, jej prílohami a dokladmi a dokumentmi ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi po uzavretí zmluvy a ktoré sú nevyhnutné a potrebné na jeho realizáciu a ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy |
| Dodávateľ poskytne Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť, ktorá sa vyžaduje na riadne plnenie zmluvy |
| 7.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok špecifikovaných v zmluve realizuje v prospech Objednávateľa dielo v požadovanej kvalite a v stanovených lehotách |
| 7.1.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v súlade: |
| - s platnými a účinnými všeobecnými zmluvnými podmienkami OPET-u, ku dňu uzatvorenia zmluvy, ustanoveniami obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním poverenej osoby oprávnenej na konanie vo veciach plnenia zmluvy . |
| - platnými technickými a technologickými normami |
| 7.2. Dodávateľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom a požiadavkami na predmet zákazky a potvrdzuje, že: |
| 7.2.1. cenu za predmet zákazky - dielo stanovil s ohľadom na určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých vo výkaze výmer, |
| - možné nedostatky vo výkaze výmer súvisiace s riadnym plnením predmetu zákazky zistené počas realizácie diela budú počas realizácie diela odstránené Dodávateľom bez |
| . nároku na akékoľvek zvýšenie ceny Plnenia a/alebo bez nároku na zmenu termínov na zhotovenie diela podľa zmluvy a ich realizáciu nevyhnutnú na riadne plnenie diela zabezpečí na vlastné náklady |
| . a prípadné nedostatky Výkazu výmer budú odstránené Dodávateľom na jeho náklady. |
| 7.3. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela výhradne také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. |
| 7.3.1. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom. |
| 7.3.1. a) Zmena podľa bodu 7.3.1 podlieha písomnému schváleniu Objednávateľa - technickým dozorom Objednávateľa a to formou zápisu v stavebnom denníku v súlade s |
| 7.3.1. b) Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia |
| 7.3.2. Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok |
| Dodávateľ predloží dokumenty a podklady uvedené v bode 7.3.2 na schválenie najneskôr 5 pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do 3 pracovných dní neobdrží písomné stanovisko - schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje |
| 7.4. Dodávateľ na realizáciu diela využije podklady pre realizáciu diela (Stavebné povolenie vzťahujúce sa na Dielo, PD, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia predmetu zákazky . |
| 7.5. Dodávateľ je povinný počas realizácie diela - plnenia predmetu zákazky upozorniť Objednávateľa na chyby v PD a v ostatných podkladoch, ktoré mu boli poskytnuté pre realizáciu diela |
| 7.5.1. Upozornenie poskytne Dodávateľ Objednávateľovi v písomnej forme a to najneskôr 5 dní pre tým: |
| - kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná PD a/alebo iný podklad týka |
| - tieto zistené nedostatky Dodávateľ na vlastné náklady odstráni a zabezpečí riadne a včasné vykonanie diela poidľa danej špecifikácie a požiadaviek, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
| 7.6 Dodávateľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa riadne prevziať stavenisko a zabezpečiť ho v zmysle platných predpisov pre riadne plnenie |
| Zmluvné strany sa dohodli, že realizáciu diela Dodávateľ zabezpečí v súlade s odsúhlaseným Časovým harmonogramom a na základe vyhotovenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre realizáciu diela. |
| Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru, vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspev |
| a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpit |
| Dodávateľ môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov podľa §45 ods.10 zákona 25/2006 Z.z. a v takom prípade je povinný : |
| -identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba |
| - identifikácia a opis časti realizácie diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať |
| - doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazk |
| -čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 zákona 25/2006 Z.z. |
| - doklad, čestné vyhlásenie subdodávateľa, že je zapísaný registri konečných užívateľov výhod |
| Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov |
| Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámená do 7 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov. |
| V prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre zhotoviteľa, aby zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). |
| V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 |
| – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 |
| Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď. |
| Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
|---|
Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
11.04.2016 00:00 — 31.07.2017 00:00
1,00 celok
69 874,13
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
17.03.2016 16:17
22.03.2016 08:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 18.03.2016 08:23 - Vstupná ponuka | 69 873,60 | € | Cena s DPH |
| 22.03.2016 07:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 58 749,60 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: