Detail zákazky Z20165467

  •    Vyhlásenie zákazky
    09.03.2016 15:34
  •    Predkladanie ponúk
    14.03.2016 08:00
  •    Ukončenie zákazky
    14.03.2016 08:03
  •    Zazmluvnenie zákazky
    14.03.2016 12:05

Z20165467

OF-78012

zazmluvnená

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2362628

00322385

Obec Mičakovce

Mičakovce 36, Mičakovce, 08701, SVK

46590129

Insomnium, s. r. o.

Mlynské Nivy 54, Bratislava, 82109, SVK

Predmet zákazky

Úprava verejných priestranstiev

stavebná činnosť

  • 45000000-7 - Stavebné práce
  • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Stavebná práca, Služba, Tovar

1. Opravy a údržba

Položky opisného formulára
 Rozbaliť položky     Zbaliť položky
 1. Úprava verejných priestranstiev
Funkcia
Úprava verejných priestranstiev
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Krycie dosky múrika oplotebnia z bet. C 16/20 bez presahu, hr. nad 50 do 80 mm m2 41,150 78,35
Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2 m2 990,605 1530,255
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 220,24 397,54
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 77,037 135,685
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 154,073 220,132
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 154,073 220,132
Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 8,896 21,135
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 m3 8,896 21,135
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 79,008 154,746
Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 m3 79,008 154,746
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 241,977 475,135
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 79,008 154,746
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín m3 241,977 475,135
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 770,365 1420,155
Trávové semeno m2 14,433 26,607
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 990,605 1530,255
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm m2 77,037 135,685
Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m m3 10 19
Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu s vyškárovaním jednodielnej ks 1 2
Betónový studničný poklop jednodielny priemer 120 cm, širky 6 cm ks 1,01 2,02
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm m3 2,15 4,3
Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 18,106 36,212
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 181,06 362,12
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 181,06 362,12
Výstuž základových pásov z ocele 10505 t 1,811 3,622
Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3 4,896 9,792
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 40mm z kameniva ťaženého fr.2-4mm m2 220,24 397,54
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm m2 220,24 397,54
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm m2 220,24 397,54
Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 m2 220,24 397,54
Zámková dlažba 6 cm, sivá m2 242,264 437,29
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou m 70,387 123,533
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY ks 75 131,629
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm m 28,335 50,248
Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky ks 2 5
Odpadkový kôš s drevenými lamelami, 45l, kruhový pôdorys, opláštenie borovicovými lamelami, so strieškou ks 2 5
Osadenie parkovej lavičky so zabetonováním nôh ks 4 5
Parková lavička, sedadlo bez operadla z borovicového dreva, dĺžka 1,6 m ks 4 5
Osadenie detského ihriska so zabetónovaním nôh ks 1 2
Detské ihrisko ks 1 2
Osadenie informačnej tabule ks 3 6
Informačná tebuľa 1x2m ks 1 3
Informačná tebuľa 1x1m ks 2 3
Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty a žumpy do 1,0 t, -0,05800t ks 1 2
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do stien - betónových, obkladov -0,00001t cm 24690 49380
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 288,903 520,025
Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t m 150,29 245,14
Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 1,4 m m 82,3 130,5
Polastované oplotenie panel v.1,4m m 82,3 130,5
Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m m 67,99 114,64
Polastované oplotenie panel v.1,96m m 67,99 114,64
Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 1,5 m ks 37 61
Stĺpik výška 1,40 m ks 37 61
Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 2,0 m ks 32 55
Stĺpik, výška:2,0 m, ks 32 55
Osadenie vzpery poplastovanej na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 2,0 m ks 32 55
Vzpera d=38mm ks 32 55
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 ks 1 2
Brána, výška:2 m,šírka 1m ks 1 2
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2 ks 1 2
Brána, výška:2 m,šírka 5m ks 1 2
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t ks 1 2
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t ks 1 2
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m dielo 1
Zariadenie staveniska kpl 1
Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím m3 8,586 15,324
Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3 m3 8,586 15,324
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 8,586 15,324
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3 m3 8,586 15,324
Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín m3 8,586 15,324
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm m3 2,214 4,158
Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20 m3 0,8 1,5
Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 mm3 8,586 15,324
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou m 8 15
OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY ks 8 15
Osadenie informačnej tabule ks 2 4
Informačná tebuľa 1x1m ks 2 4
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m t 26,345 52,690
Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t m 281,1 355,4
Montáž oplotenia panelového, poplastovaného na pozinkovanej oceli na stĺpiky, výšky do 2,0 m m 281,1 355,4
Polastované oplotenie panel v.1,96m m 281,1 355,4
Osadenie stĺpika poplastovaného na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 2,6 m ks 113 143
Stĺpik, výška:2,6 m, ks 113 143
Osadenie vzpery poplastovanej na pozinkovanej oceli na platni, výšky do 2,0 m ks 113 143
Vzpera d=38mm ks 113 143
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2 ks 9 13
Brána, výška:2 m,šírka 1m ks 9 13
Montáž vrát a vrátok k panelovému oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2 ks 2 4
Brána, výška:2 m,šírka 5m ks 2 4
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t ks 9 13
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t ks 2 4
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m dielo 1
Stavebný dozor dielo 1
Projektová dokumentácia dielo 1
Projektový manažment dielo 1
Stavebná dokumentácia dielo 1
Inžinierska činnosť dielo 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Predložiť do 24hod. od uzavretia zmluvy manažment kvality ISO 9001
Predložiť do 24hod. od uzavretia zmluvy certifikát odborného garanta pre projektové riadenie min. Prince2 Foundation
Predložiť do 24hod. od uzavretia zmluvy podrobný aktualizovaný rozpočet
Predložiť do 24hod. od uzavretia zmluvy vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy
Nepredložením požadovaných dokumentov v osobitných požiadavkách v stanovenom termíne uchádzač súhlasí so zmluvnou pokutou 15 000 EUR bez DPH z dôvodu marenia verejného obstarávania. Pokuta je splatná na základe osobitnej faktúry do 14 dní od termínu vystavenia najneskôr do 30 dní od uzavretia zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) do 120 dní odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizáciou diela výlučne po podpise zmluvy o poskytnutí NFP
Zhotoviteľ bude o podpise zmluvy o NFP písomne informovaný. Bez podpisu zmluvy o NFP zhotoviteľ nie je opravnený vykonávať žiadne aktivity týkajúce sa tejto zmluvy.
Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči Zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu (Diela) počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu.
Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej finančnej správy
b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR vančnej kontroly, zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) aţ c) v súlade s príslušnými predpismi.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 24hod. od uzavretia zmluvy

Rozpory k zákazke ?

Prešovský, Slovenská republika

01.06.2016 08:00 — 31.12.2017 23:59

1,00 dielo

97 560,50

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH € Menšia 100

09.03.2016 15:34

14.03.2016 08:00

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

 889
 2
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
10.03.2016 10:09 - Vstupná ponuka 95 000,00 € Cena s DPH
14.03.2016 07:59 - Najvýhodnejšia ponuka 93 800,00 € Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
Späť