• Prehľady a registre
    • Prehľad zákaziek
    • Štatistiky a údaje ET
    • Katalóg ponúk ET
    • Centrálny register zmlúv trhoviska
    • Zahraničné zákazky
    • Register objednávateľov
    • Register dodávateľov
    • Register referencií ET
  • Knižnica a nástroje
    • Knižnica opisných formulárov
    • Karanténa opisných formulárov a zákaziek
    • Jednotný európsky dokument
    • Otvorené údaje ET
  • Informácie
    • Zákon
    • Obchodné podmienky EP/ET
    • Dokumenty elektronizácie obstarávania
    • Ochrana osobných údajov
    • Certifikáty a podpisy
    • Cookies
    • Podpora
    • Kontakty
  •  Registrácia
    • Dodávateľ
    • Skupina dodávateľov
    • Objednávateľ
    • Verejnosť
  •  Prihlásenie
  •    Vyhlásenie zákazky
    19.02.2016 11:17
  •    Predkladanie ponúk
    23.02.2016 11:20
  •    Ukončenie zákazky
    23.02.2016 11:23
  •    Zazmluvnenie zákazky
    23.02.2016 15:25

Detail zákazky Z20163723

  •    Vyhlásenie zákazky
    19.02.2016 11:17
  •    Predkladanie ponúk
    23.02.2016 11:20
  •    Ukončenie zákazky
    23.02.2016 11:23
  •    Zazmluvnenie zákazky
    23.02.2016 15:25

Základné údaje

Z20163723

OF-75604

zazmluvnená

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2330777

Objednávateľ

00322351

Obec Lužany pri Topli

Lužany pri Topli 26, Lužany pri Topli, 08701, SVK

Dodávateľ

36569305

PŠP s.r.o.

Vajanského 1, Michalovce, 07101, SVK

Predmet zákazky

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

KULTÚRNO-SPRÁVNA BUDOVA - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA

stavebné práce

  • 45000000-7 - Stavebné práce

Stavebná práca

Položky opisného formulára
 Rozbaliť položky     Zbaliť položky
 1. KULTÚRNO-SPRÁVNA BUDOVA - REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA
Funkcia
Dodávateľ stavby je pred začatím prác povinný vytýčiť všetky inžinierske siete. Vzhľadom na nedostatočné a nepresné podklady je potrebné rátať s možnou kolíziou sieti.
Počas výstavby nedôjde k záberu plôch mimo areálu staveniska.
Pred začatím prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete a je nutné vykonať prípravu územia – oplotenie staveniska.
Stavba sa pred začatím prác zabezpečí pred vstupom cudzích osôb, aby sa predišlo nežiadúcim úrazom. Vopred sa určia plochy na uskladnenie vybúraného materiálu a uskladnenie nového materiálu. Vzhľadom na polohu objektu sa odporúča zabezpečiť neustály dozor pred vstupom na stavenisko.
Výstavba si vyžiada výkopové práce a presun vybúranej sutiny na skládku. Predpokladaný rozsah búracích prác by nemal prekročiť 100 m3 vybúranej sutiny.
Po ukončení výstavby sa okolitý terén upraví do pôvodného stavu.
Všetky novonavrhované rozvody sa napoja v rámci objektu resp. areálu.
Objekt sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme. Obmedzenia rekonštrukcie nie sú známe. V prípade preukázania inžinierskych sieti na mieste prístavby sa navrhne ich preloženie. Preloženie sa navrhne iba v rámci areálu.
Existujúci objekt KSB je postavený tradičnou technológiou. Je jednopodlažný s povalovým priestorom. Vstup je riešený s prístreškom. Strecha je sedlová s použitím drevenej konštrukcie.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3 m3 43,200
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 43,2
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m m3 43,2
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 77,760
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 77,760
Kamenivo ťažené hrubé 16-32 t 26,541
Výplň do rýh kamenivom -dunajský štrk m3 8,460
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m m2 188,000
Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného m3 3,525
Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100 m 98,500
Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300 m2 197,400
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.130 mm m2 94,000
Vnútorná omietka osteniatenkovrstvová vápennocementová jadrová na presné murivo , hr. 3 mm m2 494,600
Vonkajšia fasádna omietka stien v ryhovanej štruktúre v hrúbke zrna 2 mm m2 418,200
Kontaktný zatepľovací systém , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm m2 377,580
Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm, zateplenie ostenia okien a dverí, bez povrchovej úpravy m2 40,620
Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 60 mm m2 56,400
Betónový poter - hrubý samonosný hr. do 100mm m2 260,080
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 453,090
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 453,090
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 860,000
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m m2 453,090
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 380,000
Lišta PVC s odkvapovým nosom m 175,000
Príslušenstvo k zateplovaciemu systému, rohový AL profil s integrovanou tkaninou - AL 100x100 m 55,000
Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t m2 260,080
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t m3 27,560
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t m2 55,280
Demontáž starého kovového rámu jednoduchého okna plochy do 1 m2 m2 12,800
Otlčenie cementových omietok vnútorných stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t m2 133,800
Odsekanie a odobratie obkladov stupníc, -0,02000t m 16,000
Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t m2 121,215
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím t 55
Príplatok za každých ďalších 3.5 m t 55
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 55
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 2750
Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka m 94
Obrubník parkový 100/20/5 cm ks 98,700
Čistenie budov umývaním vonkajších plôch okien a dverí m2 380,000
Čistiace rohože s vložkou z tvrdého vlákna a kefovým pásom výška 22mm m2 5,1
Schodová hrana m 16
Profil rohový ochranný so sieťovinou m 25
Izolácia proti zemnej vlhkosti stierka na ploche vodorovnej,dvojnásobná m2 273,084
Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou M2 98,5
D+M tepelnej izolácie stropov, vrchom - fúkaná hr 250 mm m2 597,820
Montáž dosky na WC súbor 4,000
Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej ks 4
Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo do D 40 ks 2
Demontáž splachovacieho WC súbor 4
Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t súbor 4
umývadlový sifón ks 2
Umývadlová batéria ks 4
Sanitárna keramika - pisoár ks 2
Sanitárna keramika - umývadlo ks 2
Sanitárna keramika, kombi WC ks 4
Oplechovanie parapetov m 26,4
Plastové okno otváravo-sklopné výšky/šírky 2450/1500 mm, delené ks 14
Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 900/600 mm ks 4
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1600/1500 mm ks 2
Plastová výplň presklenná výšky/šírky 2000/ 600 mm ks 2
Plastové dvere výšky/šírky 2000/ 800 mm ks 4
Plastové dvere otváravé výšky/šírky 2000/1000 mm ks 1
Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov m2 7,200
Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 300x150 mm m 153
Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 150x75 mm m2 260,89
Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom m2 280,890
Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké m2 144,050
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek m2 133,330
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym bielym stien dvojnásobný m2 640,290
Montáž BLZ nafasádu, revízia komplet 1
Elektromontáže komplet 1
Výmena rozvodov ( rozvody:voda, kanál) komplet 1
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo a všetky s tým súvisiace činnosti
2. Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu.
2a) Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov
2 b) Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.
2 c) Dodávateľ je povinný dodržiavať :
- príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy technické normy Slovenskej republiky
-technické normy Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela,
- ustanovenia zákona zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení
2 d) Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a a ním nominovaní subdodávatelia na plnenie časti Diela disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou.
3. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizovať: Dielo bude zhotovené podľa:
-špecifikácie a opisu uvedeného v tejto zmluve
- podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (neoceneného) a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, rozhodnutí, ktoré mu budú doručené v lehotách podľa tejto zmluvy najneskôr do troch (3) dní po uzavretíi zmluvy
- doručená projektová dokumentácia, podrobný výkaz výmer (neocenený) iná sprievodná dokumentácia tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zluvy
4. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným výkazom výmer a ďalšou sprievodnou dokumentáciou
5. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že Cena za realizáciu Diela bola stanovená s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy
6. Cena za Dielo zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou Diela , náklady za práce, dodanie tovarov a poskytnutie služby spojené s riadnym realizovaním diela v rozsahu podľa zmluvy
7. Náklady spojené s prácami, ktoré neboli zahrnuté v zmluve ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky, ktoré mal a mohol dodávateľ zistiť sú zahrnuté v cene diela, a hradí ich dodávateľ
8. Dodávateľ berie na vedomie, že:
- podmienky a požiadavky na realizáciu Diela boli stanovené s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v špecifikácií a v podmienkach uvedených v zmluve
- že prípadné práce naviac nevyhnutné na realizáciu Diela zabezpečí bez nároku na náhradu za ich plnenie, bez nároku na navýšenie ceny a zmenu termínu plnenia
- že zo svojho postavenia odborníka v danej oblasti tieto skutočnosti sú mu známe a cenu za predmet plnenia - cenu za dielo stanovil podľa technickej špecifikácie a daných podmienok zmluvy
9. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto zmluve .
9. a) Dodávateľ pred uzavretím zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy: rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela
9 .b) Dodávateľ vyhlasuje, že cena diela bude zahŕňať:
- všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb a nevyhnutných stavebných prác na riadne splnenie a realizáciu diela podľa požiadaviek a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve.
- všetky materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela
10. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
11. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh, VZP a obchodného zákonníka
12. Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavby a iných rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi.
13. Dodávateľ zabezpečí realizáciu Diela v rozsahu danej špecifikácie v tejto zmluve, podľa doručenej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
14. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou.
15. Dielo bude realizované podľa dokumentov súvisiacich s ohlásením stavby a súvisiacich dokumentov, vzťahujúcich sa k oprávnenosti Dielo realizovať, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných Objednávateľom Dodávateľovi.
16. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
17. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije:
- žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom,.
- zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná len ak bude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku
- pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami.
18. Dodávateľ je povinný zdokumentovať na požiadanie objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky materiálov na odsúhlasenie
19. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky zverejnené podklady a má y potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy
20. Dodávateľ je oprávnený použiť podklady pre realizáciu Diela (doklad o ohlásení stavby a vydané rozhodnutie, vzťahujúce sa na Dielo, Projektová dokumentácia, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy.
21. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby v Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov súvisia realizáciu Diela
-najneskôr do času, kedy má dôjsť k výkonu realizácie časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, tieto chyby na
- na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela vrátane zistených nepresností, ak ich plnenie sú nevyhnutné na riadne splnenie Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak
22. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy: projektovú dokumentáciu a neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela v elektronickej forme.
- neocenený výkaz výmer v elektronickej forme (na nosiči USB alebo CD)
-inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela
23. Dodávateľ najneskôr do 3 dní po prevzatí neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie podľa bodu 22 predloží objednávateľovi:
- ocenený výkaz výmer, vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte (na nosiči USB, alebo CD) a v listinnej forme, podpísaný štatutárnym zástupcom
- podmienkou pre ocenene položiek je že každá rovnaká položka musí byť vo výkaze výmer ocenená rovnakou jednotkovou cenou
24. Prevzatie staveniska a Termín realizácie - začatia prác na realizácií Diela
- Termín realizácie Diela je najneskôr do (12) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska
Dodávateľ prevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán;
O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený zápis v stavebnom denníku
Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmlvnými stranami
25. Dodávateľ začne s výkonom stavebných prác určených na zhotovenie Diela najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska
- Dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi najneskôr do 12 mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska v rozsahu iela po tejto Zmluvy.
- Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami
26. Dodávateľ sa bezodkladne po odovzdaní Staveniska zaväzuje zabezpečiť na Stavebných pozemkoch:
- inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody, ktoré bude čerpať na plnenie Diela
27. Dodávateľ na Stavenisku:
- nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.
- je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- je oprávnený umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení Staveniska logo svojej spoločnosti maximálne s rozmermi 2 x 2 m a zabezpečiť bezpečnosť jeho umiestnenia
- je povinný označiť stavbu umiestnením informačnej tabule s rozmermi 1,5 m x 1,5 m ktorá bude bude obsahovať: text s názvom stavby,
- obchodné meno Objednávateľa/jeho názov/sídlo Objednávateľa/kontaktné údaje a kontaktnú osobu Objednávate meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- meno Projektanta/sídlo, kontaktnú osobu
- obchodné meno/názov Dodávateľa/sídlo, kontaktné údaje a kontaktnú osobu
- termíny začatia a dokončenia Diela,
- meno zodpovedného stavbyvedúceho /kontakt
ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo objednávateľom (na základe osobitne doručenej písomnej žiadosti o doplnenie údajov na informačnej tabuli)
Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb.
Ďalšie práva a povinnosti Dodávateľ a Odberateľa v priebehu realizácie Diela
28. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu: najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín Časového harmonogramu,
- najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín realizácie Diela a na vykonanie Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou.
- ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch určených v zmluve, je povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu - zvýšenie ceny Diela
Cena Diela, platobné podmienky
29. Cena Plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a podľa jej príloh a zahŕňa
- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
- na náklady na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa na rekonštruovanom objekte,
-náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, a náklady spojené s ich čerpaním , ktoré je nevyhnutné na riadne plnenie Diela a ktoré bude čerpať Dodávateľ
- náklady na odstránenie dočasného napojenia elektriny, vody a plynu, vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela,
- na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); pre zamestnancov Dodávateľa a pre zamestnancov jeho subdodávateľov
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu.
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa;
- náklady na všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia vzniklé od prevzatia staveniska do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, o
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ak také sú v pri realizácii diela relevantné
- náklady na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela (ktorý po jeho odovzdaní Diela doručí Objednávateľovi v jednom vyhotovení) ,
- náklady spojené so zabezpečením vydaní nevyhnutných rozhodnutí a certifikátov, potrebných pre riadne odovzdanie Diela
- náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebnej sute,
- náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revíznych správy, ak ich potreba vyplynie pri realizácií Diela z
- náklady spojené so zabezpečením záručných listov v kópii, návodov na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, ak sa vyžadujú pre plnenie Diela
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, ak si to plnenie a realizácia Diela vyžaduje a/alebo ak pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom;
- náklady vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute a náklady spojené s uvedením staveniska a jeho priľahlých časti do riadneho pôvodného stavu
- náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. spotrebované Dodávateľom pri realizácií Diela
- náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Staveniska ako aj ďalších priestorov objektu, kde sa bude Dielo realizovať v rozsahu nevyhnutnom jeho užívania,
- náklady na poskytnutie prípadnej bankovej záruky garantujúce riadne a včasné vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty;
- náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie Staveniska a jeho likvidáciu; a uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu
- akékoľvek ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); a iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy;
30. Dodávateľ potvrdzuje a zaručuje, že Dodávateľom predložená cenová kalkulácia – Cena Diela uvedená v zmluve a následne doručená a potvrdená podľa oceneného výkazu výmer je úplná a záväzná
31. V prípade vzniku potreby činností, prác naviac nevyhnutných na realizáciu Diela, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal:
- nevzniká Dodávateľovi nárok požadať úhradu nákladov spojených s ich realizáciou nevyhnutnou na riadne plnenie Diela, na zmenu ceny Diela a na zmenu termínu na ukončenie Diela
- Objednávateľ môže uznať náklady na vykonanie prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve ale sú nevyhnutné na riadne plnenie Diela ak sa ich potreba objektívne preukáže a ak sa na tom zmluvné strany dohodnú
32. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať.
33. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu
34. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku oči pohľadávke Objednávateľa.
35. Cenu za vykonanie diela uhradí Objednávateľ Dodávateľovi i na základe vystavenej jednorázovej faktúry (bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa .
- Objednávateľ neposkytuje zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry po realizácií jednotlivých časti Diela
36. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela
Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Splatnosť faktúry je určená touto zmluvou a podmienkami OPET-u, Všeobecnými obchodnými podmienkami a začína plynúť od nasledujúceho dňa po jej riadnom doručení Objednávateľovi.
Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, prípadne po obsahovej stránke nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie.
V prípade vrátenia faktúry, ktorá má vady sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet zhotoviteľa v lehote určenej v tejto zmluve a v OPET-e, Všeobecných zmluvných podmienkach a to od nasledujúceho dňa odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi
Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny za poskytnutú prácu z účtu objednávateľa.
37. Zádržné z ceny, dôvody zádržného, jeho vrátenie, spôsob uplatnenia zádržného
Objednávateľ je oprávnený zadržať pri úhrade vystavenej faktúry zádržné z ceny Diela v celkovej súhrnnej výške a počas lehoty určenej nižšie nasledovne:
- Zádržné z ceny za vykonanie diela vo výške 5 % z celkovej ceny za vykonanie diela (ďalej len „zadržaná časť ceny za vykonanie diela“),
- Objednávateľ zádržné z ceny diela vo výške 5 % vyplatí Dodávateľovi po uplynutí troch (3) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi , pokiaľ nebude využité na úhradu nákladov spojených s odstránením vád treťou osobou
- Zádržné z ceny za vykonanie diela vo výške 3 % z celkovej ceny za vykonanie diela (ďalej len „zadržaná časť ceny za vykonanie diela“),
- Objednávateľ zádržné z ceny diela vo výške 3 % vyplatí Dodávateľovi po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi , pokiaľ nebude využité na úhradu nákladov spojených s odstránením vád treťou osobou
- Zádržné z ceny za vykonanie diela vo výške 2 % z celkovej ceny za vykonanie diela (ďalej len „zadržaná časť ceny za vykonanie diela“),
- Objednávateľ zádržné z ceny diela vo výške 2 % vyplatí Dodávateľovi po uplynutí záručnej lehoty na Dielo.
Zadržaná časť ceny za vykonanie diela však nebude vyplatená skôr, ako budú odstránené všetky vady a nedorobky ako aj vady, ktoré sa vyskytnú počas príslušnej lehoty zádzržného
Dodávateľ je povinný odstrániť zistené vady Diela na vlastné náklady, pokiaľ tak nevykoná v primeranej lehote alebo lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený:
- zadať odstránenie vád Dieal tretej osobe, nevyplatiť zádržné a využiť ho na úhradu týchto nákladov, čím nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa uhradiť tieto náklady v plnej výške Objednávateľovi
- nevyplatiť príslušnú výšku zádržného a to až do zabezpečenia odstránenia zistených vád
Zádržné bude vyplatené v lehotách:
-5 % do troch (3) dní odo dňa uplynutia 3 mesačnej lehoty po Protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela/alebo po odstránení zistených vád Diela v tejto lehote
- 3 % do troch (3) dní odo dňa uplynutia 12 mesačnej lehoty po Protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela/alebo po odstránení zistených vád Diela v tejto lehote
- 2 % do troch (3) dní odo dňa uplynutia záručnej lehoty a/alebo po odstránení zistených vád Diela v tejto lehot
Zádržné - jeho výška určená v % z Ceny Diela bude určené v eur a výška je vypočítane % z ceny diela s DPH
Zmluvné pokuty, dôvody uplatnenia zmluvných pokút, spôsob a forma a lehoty na ich úhradu
Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty z nasledovných dôvodov a v uvedenej výške:
- ak bude Dodávateľ v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela , je možné uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,50% z ceny diela a to aj za každý začatý deň omeškania.
- ak Dodávateľ nepredloží informácie spojené so subdodávateľom, je možné uplatniť j zmluvnú pokutu vo výške 100 eur, za každý deň omeškania poskytnutia danej informácie, a zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur ak takúto informáciu neposkytne v§bec a Objednávateľ zistí výkon činnosti subdodávateľom
- ak Dodávateľ najneskôr tri (3) dni pred odovzdaním diela objednávateľovi neodstráni z miesta vykonávania diela, ako aj z ostatných pozemkov, resp. objektov nachádzajúcich sa v mieste plnenia
- všetok odpad a znečistenie, ktoré spôsobil alebo vytvoril pri vykonávaní diela,
- všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela,
- neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bola vykonávaná rekonštrukcia - plnenie Diela
a ani po písomnej výzve Objednávateľa nezabezpečí nápravu do 24 hod. , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý začatý deň omeškania.
- ak Dodávateľ bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy, je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z ceny diela za každý začatý deň omeškania.
36 a) ak Dodávateľ, v prípade ceny Diela, ktorá je nižšia ako 30 % od výšky zdrojov určených Objednávateľom na predmet Diela nepredloží v stanovenej lehote doklady, dokumenty a vyjadrenie o reálnosti dodržania danej ceny v stanovenej lehote alebo ich obsahom nepreukáže reálnosť plnenia za danú cenu
- je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur.
- v prípade, ak dodávateľ nepreukáže reálnosť plnenia za danú cenu, objednávateľ bude toto považovať za závažné porušenie podmienok zmluvy a jednostranne od tejto zmluvy odstúpi.
Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom je povinný Dodávateľ uhradiť do 30 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu..
37 .Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.
- Objednávateľ Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve dané plnomocenstvo v jednom vyhotovení doručí Dodávateľovi najneskôr do troch (3) dní po uzavretí zmluvy
38.Dodávateľ sa zaväzuje určiť do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Mená a
Dodávateľ doručí do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy Objednávateľovi v písomnej forme :
- identifikáciu osoby, ktorá bude zabezpečovať stavebný dozor - stavbyvedúceho s uvedením kontaktu na stavbyvedúceho
- doklad o oprávnenosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho a životopis stavbyvedúceho
Dodávateľ pri zmene osoby stavbyvedúceho je povinný túto zmenu písomne známiť Objednávateľovi a to najneskôr tri dni pred nástupom novej osoby stavbyvedúceho.
39. Dodávateľ alebo jeho zástupca zúčastniť sa na stanovených poradách, koordinačných porádách a kontrolných dňoch organizovaných Objednávateľom
- Dodávateľ zabezpečí účasť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na týchto stretnutiach
40. Objednávateľ je povinný preukázateľne doručiť Obednávateľovi pozvanie na dané stretnutie, v rozsahu určenia :
- miesta a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní
- určenia osôb, ktorých účasť zo strany Dodávateľa vyžaduje
- určenia osôb, ktoré sa zúčastnia za Objednávateľa
- predmet a rokovania a príslušné potrebné materiály a dokúmenty súvisiace s predmetom rokovania
- iné dôležité skutočnosti
a to najneskôr tri (tri dni pred samotným stretnutím, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, ak si bude realizácia predmetu zákazky vyžadovať pracovné stretnutie vzhľadom na povahu riešenia problému stavu veci.
Stavebný denník, obsah stavebného denníka
41. Stavebný denník je vedený na stavbe a zapisujú sa doň všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela.
- zástupca Dodávateľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa
- v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe.
- zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku:
- svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.
- v prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom nesúhlasí.
Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia
Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa.
Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby:
- Stavbyvedúci Dodávateľa;
- Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- Projektant;
- Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.
- ostatné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu realizácie Diela
43. Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní vopred, pred vykonaním predmetných prác.
Nedoručenie tejto výzvy/nedoručenie v stanovenej minimálnej lehote, umožňuje Objednávateľovi požiadať Dodávateľa, aby na vlastné náklady zabezpečil:
- tieto práce odkryť a zakryť , a uviesť danú časť Diela do pôvodného stavu, spĺňajúceho požiadavky Diela
Dodávateľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia diela na základe protokolu.
43 .Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej Projektovej dokumentácii sprievodných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa.
- použitie náhradných materiálov, výrobkov, technických postupov a technológie je možné na základe súhlasu Objednávateľa, a to po doručení žiadosti o súhlas
- ak Objednávateľ na základe doručenej žiadosti o súhlas na vyššie uvedené zmeny sa nevyjadrí do 10 dní, má sa za to, že so zmenami nesúhlasí
44. Objednávateľ v prípade pochybnosti alebo preukázateľných dôvodov má za to, že niektoré osoby/zamestnanci Dodávateľa/alebo subdodávateľa
- zneužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, alebo
- sú nespôsobilé alebo nedbalé pri riadnom plnení svojich povinností pri plnení Diela,
- alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu Objednávateľovi,
- ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov
môže požiadať Dodávateľa o ich výmenu za iné osoby a žiadať o zamedzenie vstupu na stavenisko a zabezpečiť ďalší ich výkon činnosti na realizácií Diela, pokiaľ nedá Objednávateľ súhlas na ich ďalšie pôsobenie na realizácií Diela
45. Objednávateľ môže žiadať od Dodávateľa odvolanie subdodávateľa z realizácie časti Diela ak:
- subdodávateľ koná a vykonáva činnosti v rozpore s touto zmluvou
- neužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, alebo
- stratil schopnosť vykonávať činnosti na realizácií Diela
- alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu Objednávateľovi,
- ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov (napr. vzhľadom na súdny spor so subdodávateľom)
Dodávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť najneskôr do troch dní, po jej doručení a nahradiť novým subdodávateľom (ak nebude dané práce zabezpečovať vlastnými kapacitami)
Nahradenie nového subdodávateľa vždy podlieha súhlasu Objednávateľa, ktorý je povinný sa k nemu vyjadriť do troch dní po nahlásení zmeny/nového subdodávateľa.
Ak sa Objednávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote k novému/nominovanému subdodávateľovi, má sa zato, že s ním nesúhlasí.
46. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť.
- Delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Dodávateľovi nadobudne účinnosť po jeho doručení Dodávateľovi.
- akékoľvek rozhodnutia, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
47.Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia:
- svojich pracovníkov / zamestnancov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa
- pracovníkov/zamestnancov subdodávateľa Dodávateľa
ktoré na Stavenisku vykonávajú činnosti spojené s realizáciou Diela a je povinný vykázať zo Staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú podmienky zmluvy a príslušné predpisy dodržiavať dodržiavať alebo ich porušujú.
Dodávateľ zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov:
- absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia.
48. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. a ochranné pomôcky podľa platných predpisov
49. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného razu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa o
-pracovných úrazoch,
-škodách na vybavení a strojoch a objekte v mieste realizácie Diela
- o vzniklých požiaroch, aj zneškodnených
- o vzniklých škodách na životnom prostredí a to aj odstránených
- neoprávnených zásahoch a úkonoch uskutočnených na stavenisku
- alebo inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnym plnením predmetu zákazky s realizáciou Diela
50. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, na stavenisku na realizácií Diela ak:
- zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa, ktorá by takýto príkaz v prípade nevyhnutnosti mohla udeliť nie je dosiahnuteľná,
- a ak ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
Iné informácie
51. dodávateľ je povinný zabezpečiť dennú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka (stavbyvedúceho) na stavbe a to počas celej doby výstavby. Za nedodržnie tejto podmienky je stanovená zmluvná pokuta vo výške 1000 EUR za každý deň neprítomnosti stavbyvedúceho na stavbe.
52. objednávateľ nepripúšťa variantné riešenie.
53. Dodávateľ berie na vedomie, že projekt je/bude financovaný z prostriedkov európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu
54. Penále a iné sankcie, možnosti ich uplatnenia a stanovenie výšky:
55. Uplatnenie sankcií - penále za omeškanie s plnením zmluvných podmienok a uplatnenie zmluvných pokút sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami OPET-U, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Obchodným zákonníkom
56. Podmienky realizácie Diela neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami OPET-U, všeobecné zmluvné podmienky a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov viažucich sa k plneniu predmetu zákazky - realizácii Diela.
57. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednoť
58. Dodávateľ môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov a v takom prípade je povinný :
- doručiť Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela informáciu v nasledovnom rozsahu a nasledovné dokumenty:
- identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba
- identifikácia a opis časti realizácie diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať
- doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky
- čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní
- doklad, čestné vyhlásenie subdodávateľa, že je zapísaný registri konečných užívateľov výhod
59. Požiadavky na cenu predmetu zákazky vo väzbe na mimoriadne nízku cenu , uplatnenie § 42 zákona o verejnom obstarávaní
Ak cena za Dielo uvedená v tejto zmluve bude nižšia o 30 % od určenej výšky maximálnych zdrojov ktoré má na dané dielo Objednávateľ k dispozícií (uvedené v zmluvnom formulári) je povinný Dodávateľ predložiť do 3 dní po uzavretí zmluvy Objednávateľovi:
- doklady, dokumenty a vyjadrenie, ktorými preukáže Dodávateľ reálnosť plnenia predmetu zákazky, realizáciu Diela za danú cenu v požadovanej kvalite, s technickými parametrami a v stanovenej lehote v tejto zmluve
Objednávateľ má právo posúdiť dané doklady, dokumenty a vyjadrenie a môže od zmluvy odstúpiť ak:
- Dodávateľ doklady, dokumenty a vyjadrenie preukazujúce reálnosť ceny Diela nepredloží v stanovenej lehote, čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy
- doklady, dokumenty a vyjadrenie nepreukážu reálnosť dodržania ceny Diela alebo nebudú spĺňať obsahom ustanovenie § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní., čo považuje Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy
60. Dodávateľ najneskôr do 5 dní po uzavretí zmluvy predloží objednávateľovi overenú kópiu zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, uzavretú minimálne do výšky hodnoty Diela s vikuláciou poistného plnenia za spôsobené škody v propech objednávateľa. Dodávateľ predloží kópiu poistnej zmluvy v listinnej forme.
- dodávateľ predloží Objednávateľovi: kópiu poistnej zmluvy v listinnej forme, kópiu uhradenia poistného v listinnej forme. Nepredloženie poistenej zmluvy s parametrami popísanými v článku č.60 bude považovať objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ od tejto zmluvy jednostranne odstúpi.
Dodávateľ sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela
Ak Dodávateľ nepredloží doklad o predmetnom poistení v stanovenej lehote/alebo ho nepredloží vôbec/alebo sa zistí v priebehu realizácie Diela, že poistenie bolo ukončené, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur.
61. Požaduje sa od Dodávateľa dodanie predmetu zákazky - realizáciu Diela v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v zmluve a v doručenej sprievodnej dokumentácie, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a iných príslušných povolení a rozhodnutí a podľa podmienok tejto zmluvy
Porušenie zmluvných podmienok, ktoré majú vplyv na riadne plnenie zmluvy, na dodržanie termínu odovzdania riadne splneného a realizovaného diela a sa spája s možnosťou odstúpenia od zmluvy a uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 50 % z ceny Diela
Uplatnením sankcií, penále a zmluvných pokút nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, ktorému bolo zo strany Dodávteľa umožnené konanie a realizácia časti Diela.
V prípade uzavretia zmuvného vzťahu použitím iného ako týmto opisným formulárom predpísaného materiálu a konštrukčných prvkov mantinelového systému, dodávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10.000.-EUR a verejný obstarávateľ od tejto zmluvy odspúti.
62. Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov.
63. Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámená do 10 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov.
64. Dodávateľ predloží objednávateľovi do 3 dní odo uzavretia tejto zmluvy nezáväzný úverový prísľub financujúcej banky dokladujúci prístup k finančným zdrojom minimálne vo výške vysúťaženej ceny v listinnej forme. Nepredloženie tohto dokladu bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy a jednostranne od tejto zmluvy odstúpi.
65. Dodávateľ do 3 dní odo dňa uzatrorenia tejto zmluvy doručí na adresu objednávateľa nasledovné vzorky nasledovných materiálov ktoré plánuje použiť: - zateplovacieho systému (mantinelu) vo veľkosti minimálne A4, Nepredloženie vzoriek predpísaných touto zmluvou bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy a jednostranne od tejto zmluvy odstúpi.
66. Dodávateľ je povinný do 3 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy doručiť v listinnej podobe objednávateľovi minimálne 3 referencie za rovnaký alebo podobný predmet zákazky. Referencia musí obsahovať: identifikácia verejného obstarávateľa, hodnotenie za celý predmet zákazky, finančný objem zákazky, stručný popis zákazky.
67. Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie a od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť.
68. - Verejný obstarávateľ určil v súlade s § 34 ods. 17 zákona o VO osobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych hľadísk. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby sa uchádzači pri predložení ponúk zaviazali v prípade získania predmetnej zákazky uvedené osobitné podmienky plniť. Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú súčasťou súťažných podkladov Opis predmetu zákazky a sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo, článok 69.
69. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
70. Dodávateľ prehlasuje, že minimálne 50% z finančného objemu zákazky vykoná svojimi vlastnými kapacitami. V zmysle §32 odst.3 písm C objednávateľ určil, že nasledovné časti multifunkčného ihriska nesmie dodávateľ zabezpečiť prostredníctvom subdodávateľov: mantinelový systém vrátane sĺpikov mantinelového systému. Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tento zmluvy a objednávateľ má právo od tejto zmluvy jednostranne odstúpiť.
71. Dodávateľ pokiaľ plánuje využiť kapacity tretích osôb pri plnení predmetu zákazky, identifikuje tieto osoby ak budú mať väčší objem vo finačnom vyjadrení ako 10%. V tomto prípade dodávateľ predloží do 3 dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy kompletný zoznam svojich subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: obchodný názov/meno, IČO, DIČ, adresa, kontaktná osoba, presné označenie prác/dodávok ktoré má suboddávatel dodávať.

Rozpory k zákazke ?

Zmluvná špecifikácia

Lužany pri Topli č.26, Lužany pri Topli, Svidník, Prešovský, Slovenská republika

01.06.2016 11:16 — 29.09.2017 11:16

1,00 stavba

187 103,75

Zákazka je financovaná z finančných zdrojov EÚ
Nedokonanie zákazky s jedným dodávateľom

Podmienky súťaže

Hodnotiace kritériá
Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH € Menšia 100

19.02.2016 11:17

23.02.2016 11:20

Výzva na účasť v elektronickej aukcii

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

Ponuky

 867
 19
 8
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
19.02.2016 11:39 - Vstupná ponuka 186 018,00 € Cena s DPH
23.02.2016 11:19 - Najvýhodnejšia ponuka 120 000,00 € Cena s DPH

Zmluvné dokumenty

Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
Späť

Hodnotiace kritériá ponuky

Názov Váha Hodnota Hodnotenie
Cena bez DPH Menšia
Sadzba DPH Menšia
Cena s DPH Menšia

História rozporu opisného formulára

Podanie rozporu na zákazku

Rozpor musí byť podaný v súlade s OPEP, t.j. musí obsahovať identifikáciu pôvodného rozporovaného textu, návrh nového textu a odôvodnenie podania rozporu. Rozpor nesmie obsahovať vulgarizmy a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a dobrou praxou vo verejnom obstarávaní. Správca si v tejto súvislosti dovolí upozorniť, že aj keď je podanie rozporov anonymné, vie v prípade potreby identifikovať Používateľa podľa IP adresy.


Zobraziť iný text
Opíšte text uvedený vyššie

Zoznam chýb

EKS  Elektronizácia verejného obstarávania

Vážený používateľ,

v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša:

  • Elektronizáciu verejného obstarávania
  • Nový dizajn systému EKS
  • Nové funkcionality systému EKS