00325023
Obec Beňatina
10, Beňatina, 07264, SVK
36569305
PŠP s.r.o.
Vajanského 1, Michalovce, 07101, SVK
Výstavba domu smútku v obci
stavebné práce
Stavebná práca
|
1. Výstavba domu smútku v obci
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| CHARAKTERISTIKA STAVBY Jedná sa o novostavbu objektu „Dom smútku “ ktorý sa navrhuje osadiť v zastavanom území obce, oproti kostolu. |
| Objekt bude jednopodlažný. Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti projektu Vstup do objektu je krytý stavebnou konštrukciou a tvorí ju prístrešok. |
| Objekt bude zásobovaný elektrickou energiou zo vzdušného rozvodu vedeného súbežne s priľahlou navrhovanou stavbou novonavrhovanou elektrickou prípojkou. Nový elektromerový rozvádzač sa navrhuje plastový, pilierový, a navrhuje osadiť volne v teréne pred prednou hranicou pozemku navrhovaného objektu DOMU SMÚTKU tak, aby bol rozvádzač prístupný z verejného priestranstva, z chodníka. |
| Vodou bude navrhovaný objekt zásobovaný z jestvujúceho obecného rozvodu vedeného súbežne s priľahlou prístupovou komunikáciou novonavrhovanou vodovodnou prípojkou ( súčasť dielu ZTI ). Odkanalizovanie objektu bude riešené do novonavrhovanej žumpy objemu 5,20 m3 ( súčasť dielu ZTI ). Dažďové vody budu vyústené na terén. |
| Objekt bude vykurovaný lokálnymi elektrickými spotrebičmi. |
| Zvislá nosná obvodová konštrukcia je navrhnutá z porobetónových tvárnic YTONG. Vnútorné zvislé nosné deliace konštrukcie - priečky, sú navrhnuté taktiež z tvárnic YTONG. Povrchové úprava: vonkajšie stierkové omietky. |
| Strecha nad objektom je sedlová, s krytinou tvárovaný poplastovaný plech, na drevenom krove. Vykurovanie (temperovanie ) objektu bude elektrickými konvektormi a sálavými panelmi. Príprava TUV bude zabezpečená el. prietokovým ohrievačom nad umývadlom |
| Vnútorné rozvody elektrotechnických inštalácii Z hlavného rozvádzača HR-DS sa navrhujú elektrotechnické inštalácie v jednotlivých priestoroch objektu. Rozvody elektroinštalácie sú navrhnuté káblami CYKY-J, uloženými v stenách, pod omietkou, ďalej káblami CYKY-J v drevenom strope, resp. v podlahe v trubkách FXP. Rozvody na drevených konštrukciách, v drevených stropoch riešiť uložením týchto káblov do trubiek FXP |
| Rozvody na drevených konštrukciach, v drevených stropoch apod., musia byť riešené podľa STN 33 2312-Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich. Druhy a dimenzie vodičov, typy prístrojov a výrobkov zariadení sú opísané vo výkresoch. |
| Montážne práce previesť podľa platných STN a montážnych predpisov. Pred uvedením celého el. zariadenia do prevádzky je nutné vyhotoviť správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia podľa STN 33 2000-6. Na obsluhu a práce na el. zariadení platí STN 34 3100. Celá elektroinštalácia ako celok musí splniť podmienky STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-5-54. Dimenzovanie vodičov, ako aj priradenie istiacich prvkov je prevedené v zmysle STN33 2000-5-523. |
| Elektromontážne práce, údržbu a opravy el. zariadenia prevádzať pracovníkmi odborne spôsobilými podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z.. Počas prác na el. zariadeniach musia byť dodržané platné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona NR SR č.124/2006 Z.z. a STN 34 3100, STN33 2000-3, STN33 2000-4-41, |
| STN33 2000-5-54, STN33 2000-6. Elektrické rozvody ukladať podľa STN341050, STN 33 2000-5-52. Pre priestory s horľavými konštrukčnými materiálmi platí STN 33 2000-4-482. El. zariadenia opatriť výstražnými a označovacími tabuľkami. |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín | m3 | 1 | ||
| Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200 | m | 1 | ||
| Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 30,272 | ||
| Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 15,136 | ||
| Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 32,856 | ||
| Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 16,428 | ||
| Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem.cez 90 do 110mm | m | 6 | ||
| PE chránička d90 | m | 6 | ||
| Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 39,600 | ||
| Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 39,6 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 18,608 | ||
| Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 16,556 | ||
| Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 45,593 | ||
| Štrkopiesok 0-16 | t | 5,891 | ||
| Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 6,492 | ||
| piesok 0- 8 z | t | 10,712 | ||
| Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 3,901 | ||
| Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 0,125 | ||
| Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm | m | 17,800 | ||
| HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)- | m | 19,455 | ||
| Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 50 | ks | 1 | ||
| Zemná súprava teleskopická pre navrt. pás | ks | 1,01 | ||
| Uzáverový pás s guľovým uzáverom D63/50 voda | ks | 1,01 | ||
| Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 17,800 | ||
| Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 17,800 | ||
| Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 1 | ||
| Osadenie žumpy valcovej z PP samonosnej plochy | ks | 1 | ||
| Kompletná PP žumpa dn1820/2400 | ks | 1 | ||
| Montáž vypušťacej šachty z PP, DN 400 | ks | 1 | ||
| šachta DN400/1,5m z PVC, s poklopom plastovým a vypušťacím ventilom a štrkovým zásypom | ks | 1 | ||
| Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 1 | ||
| Poklop ventilový voda, plyn | ks | 1 | ||
| Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 17,800 | ||
| Vodič medený CY 4 bledomodrý | m | 17,800 | ||
| Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby | m | 17,800 | ||
| Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 24,888 | ||
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8 | m | 6,500 | ||
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 7,000 | ||
| Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3, 9 | m | 3 | ||
| Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m | t | 3 | ||
| Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 6 | ||
| Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním | m | 11,5 | ||
| Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 4 | ||
| Montáž ventilu výtok., plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 1 | ks | 3 | ||
| Ventil uzatv. DN 1" | ks | 3 | ||
| Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 21,5 | ||
| Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | t | 0,019 | ||
| Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | súb | 1 | ||
| INŠTALAČNÝ MODUL napr. Geberit Duofix, s nádržkou, pre závesné WC | ks | 1 | ||
| Montáž záchodu do predstenového systému | ks | 1 | ||
| WC závesná misa - napr. JIKA LYRA | ks | 1 | ||
| Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry | súb | 2 | ||
| Umývadlo, biele, 60cm, s otvorom - typ LYRA | súb | 2 | ||
| Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm | súb | 1 | ||
| Vanička sprchová akrylátová STEFANI hladká 80x80 cm biela | ks | 1 | ||
| Montáž, toaletná doska | ks | 1 | ||
| WC sedátko, duroplastová doska s poklopom | ks | 1 | ||
| Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá | súb | 4 | ||
| Madlo k umyvadlu | ks | 2 | ||
| Madlo invalidné sklopné | ks | 1 | ||
| Madlo invalidné | ks | 1 | ||
| Montáž, splachovacie tlačidlo | súb | 1 | ||
| Splachovaciedvoj-tlačidlo, biele | ks | 1 | ||
| Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry | ks | 1 | ||
| Výlevka, keramická, stojatá, biela, s mriežkou - typ MIRA č. 8.5104.6 | ks | 1 | ||
| Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho prepadového do 5 L | súb | 1 | ||
| malolitrážny elektrický ý ohrievač s batériou s objemom 5L | ks | 1 | ||
| Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej | ks | 3 | ||
| Batéria drezová nástenná paková, Titania Iris, 1/2"x 150 mm, s predĺženým výtokovým ramienkom, pre výlevku | ks | 3 | ||
| Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej | ks | 1 | ||
| Sprchová batéria ,držiak, ružica | ks | 1 | ||
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlová do D 40 | ks | 2 | ||
| Sifón umývadlový, chrom, DN40 | ks | 2 | ||
| Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, sprchovej do D 50 | ks | 1 | ||
| odpadový komplet odtok d50/40 | ks | 1 | ||
| Nasunutie potrubnej sekcie do PE chráničky DN 80 | m | 6 | ||
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 12 | ||
| Fólia červená v m | m | 12 | ||
| Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 18,992 | ||
| Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | m3 | 5,698 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 18,992 | ||
| Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 18,992 | ||
| Poplatok za uloženie vykopanej zeminy | m3 | 18,992 | ||
| Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného | m3 | 2,999 | ||
| Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 | m3 | 15,994 | ||
| Murivo nosné z betónových tvárnic DT40 hr. 400mm s výplňou C16/20 | m3 | 23,324 | ||
| Výstuž nadzákladových múrov nosných 10216 | t | 1,749 | ||
| Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne murov. v. do 10 m | t | 98,894 | ||
| Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm | m | 3 | ||
| Trubka pancierova 6042 | m | 3 | ||
| Koleno pancierove 6142 H | ks | 1 | ||
| Vývodka PVC 4842/P | ks | 3 | ||
| Skriňa prípojková plastová jeden odberateľ na stĺp SPP 2D IV P21 | ks | 1 | ||
| Elektromerová skriňa pilierová RE 2.0 F403 25A P2, trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný istič RI 63 B.25, nulový mostík | ks | 1 | ||
| Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná do D 80 mm | m | 30 | ||
| Rúrka Kopoflex KF 09050 | m | 30 | ||
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 20 | ||
| Káblové oko 16 AL 617055 | ks | 20 | ||
| Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 2 | ||
| G-Káblové oko CU 10x10 KU-L | ks | 2 | ||
| Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2 | ks | 4 | ||
| Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V | ks | 3 | ||
| Poistková patróna PN 00 32A GG | ks | 3 | ||
| Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom | ks | 1 | ||
| FG-Istič ELS/E-25/3/B | ks | 2 | ||
| Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg | ks | 1 | ||
| Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 1 | ||
| Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 10 | ||
| Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 2 | ||
| HR-Svorka SJ 02 | ks | 2 | ||
| Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m | ks | 2 | ||
| HR-Zemniaca tyč ZT PD 2 m | ks | 2 | ||
| Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10, ZIN Hronský Beňadik | kg | 10 | ||
| Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 4x10 | m | 28 | ||
| CYKY 4x10 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 28 | ||
| Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 10 | m | 2 | ||
| H07V-K 10 (CYA 10 z/ž) Flexibilný kábel harmonizovaný | m | 2 | ||
| Kábel hliníkový silový, uložený v trubke AYKY 450/750 V 4x16 | m | 8 | ||
| AYKY-J 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN | m | 8 | ||
| Revízie | hod | 12 | ||
| Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 31 | ||
| Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla | m | 31 | ||
| Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 31 | ||
| Fólia červená v m | m | 31 | ||
| Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 31 | ||
| Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 10,850 | ||
| Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 41,371 | ||
| Príplatok za lepivosť horniny tr.3 | m3 | 12,411 | ||
| Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 1,368 | ||
| Príplatok za lepivosť v horn. tr. 3 | m3 | 0,410 | ||
| Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 | m3 | 19,570 | ||
| Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm | m3 | 5,871 | ||
| Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 | m3 | 62,309 | ||
| Uloženie sypaniny na skládku | m3 | 62,309 | ||
| Poplatok za uloženie vykopanej zeminy | m3 | 62,309 | ||
| Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného | m3 | 3,306 | ||
| Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15 | m3 | 11,330 | ||
| Základové pätky z betónu prostého tr. C12/15 | m3 | 1,512 | ||
| Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20 | m3 | 4,596 | ||
| Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P2-400 | m3 | 33,902 | ||
| Výstuž nadzákladových múrov nosných 10216 | t | 0,345 | ||
| Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm | ks | 4 | ||
| Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm | ks | 3 | ||
| Pórobet. nosný preklad Ytong 120X25X30 | ks | 3 | ||
| Pórobet. nosný preklad Ytong 150X25X30 | ks | 3 | ||
| Preklad nenosný Ytong 120 x 25 x 15 | ks | 1 | ||
| Preklady zo železobetónu tr. C16/20 | m3 | 0,6 | ||
| Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m zhotovenie | m2 | 6,8 | ||
| Debnenie prekladov s podper. konštr. do 4m odstránenie | m2 | 6,8 | ||
| Výstuž prekladov, ríms BSt 500 (10505) | t | 0,065 | ||
| Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3 | m2 | 60,119 | ||
| Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20 | m3 | 3,039 | ||
| Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | m2 | 24,312 | ||
| Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | m2 | 24,312 | ||
| Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505) | t | 0,304 | ||
| Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm | m2 | 63,530 | ||
| Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 100 mm | m2 | 63,53 | ||
| Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. A do 50 m2 | m2 | 63,53 | ||
| Dlažba zámková | m2 | 64,165 | ||
| Vnútorná omietka stien MVC,mieš. strojne,nanášanie ručne, jadrová | m2 | 233,642 | ||
| Postrek vnút.stien zo such.zm., prednástrek | m2 | 233,642 | ||
| Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou | m2 | 335,951 | ||
| Omietka vonk. stien vápennocementová, podkladová s prednástrekom | m2 | 80,739 | ||
| Omietka vonk. stien cementová hladká /pod vonk. obklad/ | m2 | 21,570 | ||
| Omietka vonk. stien BAUMIT silikátová škrabaná | m2 | 80,739 | ||
| Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 mm | m2 | 14,796 | ||
| Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm | m3 | 4,700 | ||
| Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm | m3 | 14,816 | ||
| Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie | m2 | 6,015 | ||
| Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie | m2 | 6,015 | ||
| Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari | t | 0,819 | ||
| Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I | m3 | 14,816 | ||
| Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2 | ks | 1 | ||
| Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm | ks | 1 | ||
| Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm | m | 3,9 | ||
| Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm | m | 3,9 | ||
| Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou | m | 51,660 | ||
| Obrubník záhonový ABO 100x5x25 | ks | 52,177 | ||
| Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 119,736 | ||
| Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041 | m2 | 119,736 | ||
| Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m | m2 | 119,736 | ||
| Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m | m2 | 85,450 | ||
| Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m | m2 | 85,450 | ||
| Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m | t | 231,979 | ||
| Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr. | m2 | 98,773 | ||
| Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy | t | 0,035 | ||
| Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor. | m2 | 197,545 | ||
| Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40 | m2 | 227,177 | ||
| Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m | t | 1,136 | ||
| Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami na podhľad | m2 | 217,300 | ||
| Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 5 cm | m2 | 110,823 | ||
| Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm | m2 | 110,823 | ||
| Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie | m2 | 85,450 | ||
| Doska čadičová NOBASIL VT 250kg/m3 hr. 6 cm | m2 | 87,159 | ||
| Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm | m2 | 194,100 | ||
| Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | t | 2,216 | ||
| Zdravotechnika /vid diel ZTI/ | súb | 1 | ||
| Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2 | m | 259,200 | ||
| Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 | m | 322,300 | ||
| Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 | m | 61,900 | ||
| Hranené rezivo SM 1 | m3 | 9,075 | ||
| Pomocné rezivo SM 1 | m3 | 1,650 | ||
| Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz | m2 | 196,000 | ||
| Doska SM 1 hr. 25 mm | m3 | 4,900 | ||
| Montáž debnenia štít. odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm | m2 | 88,000 | ||
| Obloženie tatranský profil I.tr. SM hr.16 š-65/80mm nad 2m | m2 | 92,400 | ||
| Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov | m3 | 16,850 | ||
| Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | t | 9,926 | ||
| Sadrokartónový podhľad | m2 | 89,723 | ||
| Strešná krytina - tvarovaný poplast. plech, vrátane komplet príslušenstva, sklon do 30° | m2 | 196,000 | ||
| Oplechovanie parapetov z poplast. pl. rš 250 | m | 3,900 | ||
| Rúry odkvapové z poplast. pl. d 120 mm | m | 18,600 | ||
| Horné koleno rúry odkvapovej z poplast. pl. d 120 mm | ks | 6,000 | ||
| Výtokové koleno odkvapové z poplast. pl. d 120 mm | ks | 6 | ||
| Žľab pododkvapný z poplast. pl. 150 mm | m | 26,250 | ||
| Kotlík z poplast. pl. pre kruh žľab 150 mm | ks | 6 | ||
| Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m | t | 0,096 | ||
| Zakrytie šikmých striech podstreš. hydroizol. fólia | m2 | 196 | ||
| Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m | t | 0,027 | ||
| Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m | ks | 1 | ||
| Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované so zámkom a kovaním | ks | 1 | ||
| Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm | ks | 1 | ||
| Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm | ks | 1 | ||
| Montáž okien plastových | m | 15,600 | ||
| Okno plast.1-krídlové OS - 600x600 mm | ks | 2 | ||
| Okno plast.1-krídlové OS - 900x900 mm | ks | 3 | ||
| Montáž dverí plastových a zaskl. stien | m | 37,620 | ||
| Dvere vstupné 2-krídlové s boč. svetlíkmi 2700x2400 mm | ks | 2 | ||
| Dvere vstupné 1-krídlové 900x1970 mm | ks | 3 | ||
| Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 15cm | m | 42,195 | ||
| Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu | m2 | 85,450 | ||
| Keramická dlažba | m2 | 91,800 | ||
| Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh keram. | m2 | 85,450 | ||
| Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m | t | 0,505 | ||
| Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 300x200 do malty | m2 | 39,620 | ||
| Keramický obklad | m2 | 40,412 | ||
| Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. keram. | m2 | 39,620 | ||
| Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | t | 2,754 | ||
| Montáž obkladov stien z mäk. kam. rovné líce hr. 25-30mm | m2 | 21,570 | ||
| Doska obkladová - umelý kameň | m2 | 22,001 | ||
| Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m | t | 5,657 | ||
| Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie + napustenie | m2 | 88,000 | ||
| Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada) | m2 | 881,402 | ||
| Maľby vnút. stien a stropov dvojnásobné so základným náterom jednofarebné v miestnostnostiach v. do 3.8 | m2 | 89,723 | ||
| Katafalk-CMW-I | ks | 1 | ||
| Doprava | ks | 1 |
| Názov |
| 1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo a všetky s tým súvisiace činnosti |
| 2. Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. |
| 2a) Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov |
| 2 b) Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. |
| 2 c) Dodávateľ je povinný dodržiavať : |
| - príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy technické normy Slovenskej republiky |
| -technické normy Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, |
| - ustanovenia zákona zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovania stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení |
| 2 d) Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a a ním nominovaní subdodávatelia na plnenie časti Diela disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou. |
| 3. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizovať: Dielo bude zhotovené podľa: |
| -špecifikácie a opisu uvedeného v tejto zmluve |
| - podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (neoceneného) a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, rozhodnutí, ktoré mu budú doručené v lehotách podľa tejto zmluvy najneskôr do troch (3) dní po uzavretíi zmluvy |
| - doručená projektová dokumentácia, podrobný výkaz výmer (neocenený) iná sprievodná dokumentácia tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zluvy |
| 4. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa riadne oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným výkazom výmer a ďalšou sprievodnou dokumentáciou |
| 5. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že Cena za realizáciu Diela bola stanovená s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy |
| 6. Cena za Dielo zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou Diela , náklady za práce, dodanie tovarov a poskytnutie služby spojené s riadnym realizovaním diela v rozsahu podľa zmluvy |
| 7. Náklady spojené s prácami, ktoré neboli zahrnuté v zmluve ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky, ktoré mal a mohol dodávateľ zistiť sú zahrnuté v cene diela, a hradí ich dodávateľ |
| 8. Dodávateľ berie na vedomie, že: |
| - podmienky a požiadavky na realizáciu Diela boli stanovené s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v špecifikácií a v podmienkach uvedených v zmluve |
| - že prípadné práce naviac nevyhnutné na realizáciu Diela zabezpečí bez nároku na náhradu za ich plnenie, bez nároku na navýšenie ceny a zmenu termínu plnenia |
| - že zo svojho postavenia odborníka v danej oblasti tieto skutočnosti sú mu známe a cenu za predmet plnenia - cenu za dielo stanovil podľa technickej špecifikácie a daných podmienok zmluvy |
| 9. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto zmluve . |
| 9. a) Dodávateľ pred uzavretím zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy: rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela |
| 9 .b) Dodávateľ vyhlasuje, že cena diela bude zahŕňať: |
| - všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb a nevyhnutných stavebných prác na riadne splnenie a realizáciu diela podľa požiadaviek a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve. |
| - všetky materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela |
| 10. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. |
| 11. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh, VZP a obchodného zákonníka |
| 12. Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavby a iných rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi . |
| 13. Dodávateľ zabezpečí realizáciu Diela v rozsahu danej špecifikácie v tejto zmluve, podľa doručenej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. |
| 14. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou. |
| 15. Dielo bude realizované podľa dokumentov súvisiacich s ohlásením stavby a súvisiacich dokumentov, vzťahujúcich sa k oprávnenosti Dielo realizovať, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných Objednávateľom Dodávateľovi. |
| 16. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. |
| 17. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije: |
| - žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom,. |
| - zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná len ak bude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku |
| - pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. |
| 18. Dodávateľ je povinný zdokumentovať na požiadanie objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky materiálov na odsúhlasenie |
| 19. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky zverejnené podklady a má y potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy |
| 20. Dodávateľ je oprávnený použiť podklady pre realizáciu Diela (doklad o ohlásení stavby a vydané rozhodnutie, vzťahujúce sa na Dielo, Projektová dokumentácia, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. |
| 21. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby v Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov súvisia realizáciu Diela |
| -najneskôr do času, kedy má dôjsť k výkonu realizácie časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, tieto chyby na |
| - na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela vrátane zistených nepresností, ak ich plnenie sú nevyhnutné na riadne splnenie Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
| 22. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy: kompletné paré projektovej dokumentácie a neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela |
| - kompletné paré projektovej dokumentácie |
| - neocenený výkaz výmer v elektronickej forme (na nosiči USB alebo CD) |
| -inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela |
| 23. Dodávateľ najneskôr do 3 dní po prevzatí neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie podľa bodu 22 predloží objednávateľovi: |
| - ocenený výkaz výmer, vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte (na nosiči USB, alebo CD) a v listinnej forme |
| - podmienkou pre ocenene položiek je že každá rovnaká položka musí byť vo výkaze výmer ocenená rovnakou jednotkovou cenou |
| 24. Prevzatie staveniska a Termín realizácie - začatia prác na realizácií Diela |
| - Termín realizácie Diela je najneskôr do (12) mesiacov odo dňa prevzatia Staveniska |
| Dodávateľ prevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán; |
| O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený zápis v stavebnom denníku |
| Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmlvnými stranami |
| 25. Dodávateľ začne s výkonom stavebných prác určených na zhotovenie Diela najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska |
| - Dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska v rozsahu diela po tejto Zmluvy. p |
| - Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami |
| 26. Dodávateľ sa bezodkladne po odovzdaní Staveniska zaväzuje zabezpečiť na Stavebných pozemkoch: |
| - inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody, ktoré bude čerpať na plnenie Diela |
| 27. Dodávateľ na Stavenisku: |
| - nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. |
| - je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
| - je oprávnený umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení Staveniska logo svojej spoločnosti maximálne s rozmermi 2 x 2 m a zabezpečiť bezpečnosť jeho umiestnenia |
| - je povinný označiť stavbu umiestnením informačnej tabule s rozmermi 1,5 m x 1,5 m ktorá bude bude obsahovať: text s názvom stavby, |
| - text s názvom stavby, |
| - obchodné meno Objednávateľa/jeho názov/sídlo Objednávateľa/kontaktné údaje a kontaktnú osobu Objednávate meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; |
| - meno Projektanta/sídlo, kontaktnú osobu |
| - obchodné meno/názov Dodávateľa/sídlo, kontaktné údaje a kontaktnú osobu |
| - termíny začatia a dokončenia Diela, |
| - meno zodpovedného stavbyvedúceho /kontakt |
| ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo objednávateľom (na základe osobitne doručenej písomnej žiadosti o doplnenie údajov na informačnej tabuli) |
| Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. |
| Ďalšie práva a povinnosti Dodávateľ a Odberateľa v priebehu realizácie Diela |
| 28. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu: najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín Časového harmonogramu, |
| - najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín realizácie Diela a na vykonanie Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. |
| - ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch určených v zmluve, je povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu - zvýšenie ceny Diela |
| Cena Diela, platobné podmienky |
| 29. Cena Plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a podľa jej príloh a zahŕňa |
| - všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, |
| - na náklady na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa na rekonštruovanom objekte, |
| -náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, a náklady spojené s ich čerpaním , ktoré je nevyhnutné na riadne plnenie Diela a ktoré bude čerpať Dodávateľ |
| - náklady na odstránenie dočasného napojenia elektriny, vody a plynu, vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, |
| - na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); pre zamestnancov Dodávateľa a pre zamestnancov jeho subdodávateľov |
| - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; |
| - náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. |
| - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa; |
| - náklady na všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia vzniklé od prevzatia staveniska do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, o |
| - náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ak také sú v pri realizácii diela relevantné |
| - náklady na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela (ktorý po jeho odovzdaní Diela doručí Objednávateľovi v jednom vyhotovení) , |
| - náklady spojené so zabezpečením vydaní nevyhnutných rozhodnutí a certifikátov, potrebných pre riadne odovzdanie Diela |
| - náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebnej sute, |
| - náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revíznych správy, ak ich potreba vyplynie pri realizácií Diela z |
| - náklady spojené so zabezpečením záručných listov v kópii, návodov na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, ak sa vyžadujú pre plnenie Diela |
| - doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, ak si to plnenie a realizácia Diela vyžaduje a/alebo ak pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; |
| - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; |
| - náklady vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute a náklady spojené s uvedením staveniska a jeho priľahlých časti do riadneho pôvodného stavu |
| - náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. spotrebované Dodávateľom pri realizácií Diela |
| - náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Staveniska ako aj ďalších priestorov objektu, kde sa bude Dielo realizovať v rozsahu nevyhnutnom jeho užívania, |
| - náklady na poskytnutie prípadnej bankovej záruky garantujúce riadne a včasné vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; |
| - náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie Staveniska a jeho likvidáciu; a uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu |
| - akékoľvek ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); a iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; |
| 30. Dodávateľ potvrdzuje a zaručuje, že Dodávateľom predložená cenová kalkulácia – Cena Diela uvedená v zmluve a následne doručená a potvrdená podľa oceneného výkazu výmer je úplná a záväzná |
| 31. V prípade vzniku potreby činností, prác naviac nevyhnutných na realizáciu Diela, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal: |
| - nevzniká Dodávateľovi nárok požiadať úhradu nákladov spojených s ich realizáciou nevyhnutnou na riadne plnenie Diela, na zmenu ceny Diela a na zmenu termínu na ukončenie Diela |
| - Objednávateľ môže uznať náklady na vykonanie prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve ale sú nevyhnutné na riadne plnenie Diela ak sa ich potreba objektívne preukáže a ak sa na tom zmluvné strany dohodnú |
| 32. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. |
| 33. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu |
| 34. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku oči pohľadávke Objednávateľa. |
| 35. Cenu za vykonanie diela uhradí Objednávateľ Dodávateľovi i na základe vystavenej jednorázovej faktúry (, bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa . |
| - Objednávateľ neposkytuje zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry po realizácií jednotlivých časti Diela |
| 36. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela |
| Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov |
| Splatnosť faktúry je určená touto zmluvou a podmienkami OPET-u, Všeobecnými obchodnými podmienkami a začína plynúť od nasledujúceho dňa po jej riadnom doručení Objednávateľovi. |
| Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, prípadne po obsahovej stránke nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie. |
| V prípade vrátenia faktúry, ktorá má vady sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. |
| Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet zhotoviteľa v lehote určenej v tejto zmluve a v OPET-e, Všeobecných zmluvných podmienkach a to od nasledujúceho dňa odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi |
| Za deň úhrady sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny za poskytnutú prácu z účtu objednávateľa. |
| 37. Zádržné z ceny, dôvody zádržného, jeho vrátenie, spôsob uplatnenia zádržného |
| Objednávateľ je oprávnený zadržať pri úhrade vystavenej faktúry zádržné z ceny Diela v celkovej súhrnnej výške a počas lehoty určenej nižšie nasledovne: |
| - Zádržné z ceny za vykonanie diela vo výške 5 % z celkovej ceny za vykonanie diela (ďalej len „zadržaná časť ceny za vykonanie diela“), |
| - Objednávateľ zádržné z ceny diela vo výške 5 % vyplatí Dodávateľovi po uplynutí troch (3) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi , pokiaľ nebude využité na úhradu nákladov spojených s odstránením vád treťou osobou |
| - Zádržné z ceny za vykonanie diela vo výške 3 % z celkovej ceny za vykonanie diela (ďalej len „zadržaná časť ceny za vykonanie diela“), |
| - Objednávateľ zádržné z ceny diela vo výške 3 % vyplatí Dodávateľovi po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi , pokiaľ nebude využité na úhradu nákladov spojených s odstránením vád treťou osobou |
| - Zádržné z ceny za vykonanie diela vo výške 2 % z celkovej ceny za vykonanie diela (ďalej len „zadržaná časť ceny za vykonanie diela“), |
| - Objednávateľ zádržné z ceny diela vo výške 2 % vyplatí Dodávateľovi po uplynutí záručnej lehoty na Dielo. |
| Zadržaná časť ceny za vykonanie diela však nebude vyplatená skôr, ako budú odstránené všetky vady a nedorobky ako aj vady, ktoré sa vyskytnú počas príslušnej lehoty zádržného |
| Dodávateľ je povinný odstrániť zistené vady Diela na vlastné náklady, pokiaľ tak nevykoná v primeranej lehote alebo lehote určenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený: |
| - zadať odstránenie vád Diela tretej osobe, nevyplatiť zádržné a využiť ho na úhradu týchto nákladov, čím nie je dotknutá povinnosť Dodávateľa uhradiť tieto náklady v plnej výške Objednávateľovi |
| - nevyplatiť príslušnú výšku zádržného a to až do zabezpečenia odstránenia zistených vád |
| Zádržné bude vyplatené v lehotách: |
| - 5 % do troch (3) dní odo dňa uplynutia 3 mesačnej lehoty po Protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela/alebo po odstránení zistených vád Diela v tejto lehote |
| - 3 % do troch (3) dní odo dňa uplynutia 12 mesačnej lehoty po Protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela/alebo po odstránení zistených vád Diela v tejto lehote |
| - 2 % do troch (3) dní odo dňa uplynutia záručnej lehoty a/alebo po odstránení zistených vád Diela v tejto lehoty |
| Zádržné - jeho výška určená v % z Ceny Diela bude určené v eur a výška je vypočítane % z ceny diela s DPH |
| Zmluvné pokuty, dôvody uplatnenia zmluvných pokút, spôsob a forma a lehoty na ich úhradu |
| Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty z nasledovných dôvodov a v uvedenej výške: |
| - ak bude Dodávateľ v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela , je možné uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,50% z ceny diela a to aj za každý začatý deň omeškania. |
| - ak Dodávateľ nepredloží informácie spojené so subdodávateľom, je možné uplatniť j zmluvnú pokutu vo výške 100 eur, za každý deň omeškania poskytnutia danej informácie, a zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur ak takúto informáciu neposkytne v§bec a Objednávateľ zistí výkon činnosti subdodávateľom |
| - ak Dodávateľ najneskôr tri (3) dni pred odovzdaním diela objednávateľovi neodstráni z miesta vykonávania diela, ako aj z ostatných pozemkov, resp. objektov nachádzajúcich sa v mieste plnenia |
| - všetok odpad a znečistenie, ktoré spôsobil alebo vytvoril pri vykonávaní diela, |
| - všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela, |
| - neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bola vykonávaná rekonštrukcia - plnenie Diela |
| a ani po písomnej výzve Objednávateľa nezabezpečí nápravu do 24 hod. , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý začatý deň omeškania. |
| - ak Dodávateľ bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy, je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z ceny diela za každý začatý deň omeškania. |
| - ak Dodávateľ, v prípade ceny Diela, ktorá je nižšia ako 30 % od výšky zdrojov určených Objednávateľom na predmet Diela nepredloží v stanovenej lehote doklady, dokumenty a vyjadrenie o reálnosti dodržania danej ceny v stanovenej lehote alebo ich obsahom nepreukáže reálnosť plnenia za danú cenu |
| - je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur. |
| Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom je povinný Dodávateľ uhradiť do 30 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu.. |
| 37 .Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve. |
| - Objednávateľ Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve dané plnomocenstvo v jednom vyhotovení doručí Dodávateľovi najneskôr do troch (3) dní po uzavretí zmluvy |
| 38. Dodávateľ sa zaväzuje určiť do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. Mená a |
| Dodávateľ doručí do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy Objednávateľovi v písomnej forme : |
| - identifikáciu osoby, ktorá bude zabezpečovať stavebný dozor - stavbyvedúceho s uvedením kontaktu na stavbyvedúceho |
| - doklad o oprávnenosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho a životopis stavbyvedúceho |
| Dodávateľ pri zmene osoby stavbyvedúceho je povinný túto zmenu písomne známiť Objednávateľovi a to najneskôr tri dni pred nástupom novej osoby stavbyvedúceho. |
| 39. Dodávateľ alebo jeho zástupca zúčastniť sa na stanovených poradách , koordinačných porádách a kontrolných dňoch organizovaných Objednávateľom |
| - Dodávateľ zabezpečí účasť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na týchto stretnutiach |
| 40. Objednávateľ je povinný preukázateľne doručiť Objednávateľovi pozvanie na dané stretnutie, v rozsahu určenia : |
| - miesta a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní |
| - určenia osôb, ktorých účasť zo strany Dodávateľa vyžaduje |
| - určenia osôb, ktoré sa zúčastnia za Objednávateľa |
| - predmet a rokovania a príslušné potrebné materiály a dokumenty súvisiace s predmetom rokovania |
| - iné dôležité skutočnosti |
| a to najneskôr tri (tri dni pred samotným stretnutím, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, ak si bude realizácia predmetu zákazky vyžadovať pracovné stretnutie vzhľadom na povahu riešenia problému stavu veci. |
| Stavebný denník, obsah stavebného denníka |
| 41. Stavebný denník je vedený na stavbe a zapisujú sa doň všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. Z |
| - zástupca Dodávateľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa |
| - v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Z |
| - zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku: |
| - svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. |
| - v prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. |
| Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia |
| Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. |
| Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: |
| - Stavbyvedúci Dodávateľa; |
| - Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; |
| - Projektant; |
| - Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; |
| - Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. |
| - ostatné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu realizácie Diela |
| 43. Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. |
| Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred, pred vykonaním predmetných prác. |
| Nedoručenie tejto výzvy/nedoručenie v stanovenej minimálnej lehote, umožňuje Objednávateľovi požiadať Dodávateľa, aby na vlastné náklady zabezpečil: |
| - tieto práce odkryť a zakryť , a uviesť danú časť Diela do pôvodného stavu, spĺňajúceho požiadavky Diela |
| Dodávateľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia na základe protokolu |
| 43a .Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej Projektovej dokumentácii sprievodných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. |
| - použitie náhradných materiálov , výrobkov, technických postupov a technológie je možné na základe súhlasu Objednávateľa, a to po doručení žiadosti o súhlas |
| - ak Objednávateľ na základe doručenej žiadosti o súhlas na vyššie uvedené zmeny sa nevyjadrí do 2 dní, má sa za to, že so zmenami súhlasí |
| 44.Objednávateľ v prípade pochybnosti alebo preukázateľných dôvodov má za to, že niektoré osoby/zamestnanci Dodávateľa/alebo subdodávateľa |
| - zneužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, alebo |
| - sú nespôsobilé alebo nedbalé pri riadnom plnení svojich povinností pri plnení Diela, |
| -alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu Objednávateľovi, |
| - ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov |
| môže požiadať Dodávateľa o ich výmenu za iné osoby a žiadať o zamedzenie vstupu na stavenisko a zabezpečiť ďalší ich výkon činnosti na realizácií Diela, pokiaľ nedá Objednávateľ súhlas na ich ďalšie pôsobenie na realizácií Diela |
| 45. Objednávateľ môže žiadať od Dodávateľa odvolanie subdodávateľa z realizácie časti Diela ak: |
| - subdodávateľ koná a vykonáva činnosti v rozpore s touto zmluvou |
| - neužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, alebo |
| - stratil schopnosť vykonávať činnosti na realizácií Diela |
| - alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu Objednávateľovi, |
| - ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov (napr. vzhľadom na súdny spor so subdodávateľom) |
| Dodávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť najneskôr do troch dní, po jej doručení a nahradiť novým subdodávateľom (ak nebude dané práce zabezpečovať vlastnými kapacitami) |
| Nahradenie nového subdodávateľa vždy podlieha súhlasu Objednávateľa, ktorý je povinný sa k nemu vyjadriť do troch dní po nahlásení zmeny/nového subdodávateľa. |
| Ak sa Objednávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote k novému/nominovanému subdodávateľovi, má sa zato, že s ním súhlasí. |
| 46. .Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. |
| - Delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Dodávateľovi nadobudne účinnosť po jeho doručení Dodávateľovi. |
| - akékoľvek rozhodnutia, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. |
| 47.Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia: |
| - svojich pracovníkov / zamestnancov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa |
| - pracovníkov/zamestnancov subdodávateľa Dodávateľa |
| ktoré na Stavenisku vykonávajú činnosti spojené s realizáciou Diela a je povinný vykázať zo Staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú podmienky zmluvy a príslušné predpisy dodržiavať dodržiavať alebo ich porušujú. |
| Dodávateľ zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov: |
| - absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. |
| 48. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. a ochranné pomôcky podľa platných predpisov |
| 49. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného razu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa o |
| - pracovných úrazoch, |
| - škodách na vybavení a strojoch a objekte v mieste realizácie Diela |
| - o vzniklých požiaroch, aj zneškodnených |
| - o vzniklých škodách na životnom prostredí a to aj odstránených |
| - neoprávnených zásahoch a úkonoch uskutočnených na stavenisku |
| - alebo inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnym plnením predmetu zákazky s realizáciou Diela |
| 50 .Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, na stavenisku na realizácií Diela ak: |
| - zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa , ktorá by takýto príkaz v prípade nevyhnutnosti mohla udeliť nie je dosiahnuteľná, |
| - a ak ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. |
| Iné informácie |
| 52. objednávateľ nepripúšťa variantné riešenie |
| 53. Dodávateľ berie na vedomie, že projekt je/bude financovaný z prostriedkov európskeho spoločenstva a z prostriedkov štátneho rozpočtu |
| 54. Penále a iné sankcie , možnosti ich uplatnenia a stanovenie výšky: |
| 55. Uplatnenie sankcií - penále za omeškanie s plnením zmluvných podmienok a uplatnenie zmluvných pokút sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy a ustanoveniami OPET-U, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Obchodným zákonníkom |
| 56. Podmienky realizácie Diela neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami OPET-U, všeobecné zmluvné podmienky a ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov viažucich sa k plneniu predmetu zákazky - realizácii Diela. |
| 57. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť |
| 58. Dodávateľ môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov a v takom prípade je povinný : |
| - doručiť Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela informáciu v nasledovnom rozsahu a nasledovné dokumenty: |
| - identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba |
| - identifikácia a opis časti realizácie diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať |
| - doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky |
| - čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 26 a § 26a zákona o verejnom obstarávaní |
| - doklad, čestné vyhlásenie subdodávateľa, že je zapísaný registri konečných užívateľov výhod |
| 59. Požiadavky na cenu predmetu zákazky vo väzbe na mimoriadne nízku cenu , uplatnenie § 42 zákona o verejnom obstarávaní |
| Ak cena za Dielo uvedená v tejto zmluve bude nižšia o 30 % od určenej výšky maximálnych zdrojov ktoré má na dané dielo Objednávateľ k dispozícií (uvedené v zmluvnom formulári) je povinný Dodávateľ predložiť do 3 dní po uzavretí zmluvy Objednávateľovi: |
| - doklady, dokumenty a vyjadrenie, ktorými preukáže Dodávateľ reálnosť plnenia predmetu zákazky, realizáciu Diela za danú cenu v požadovanej kvalite, s technickými parametrami a v stanovenej lehote v tejto zmluve |
| Objednávateľ má právo posúdiť dané doklady, dokumenty a vyjadrenie a môže od zmluvy odstúpiť ak: |
| - Dodávateľ doklady, dokumenty a vyjadrenie preukazujúce reálnosť ceny Diela nepredloží v stanovenej lehote, čo sa považuje za podstatné porušenie zmluvy |
| - doklady, dokumenty a vyjadrenie nepreukážu reálnosť dodržania ceny Diela alebo nebudú spĺňať obsahom ustanovenie § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní., čo považuje Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy |
| 60. Dodávateľ najneskôr do 5 dní po uzavretí zmluvy predloží objednávateľovi dokad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľa, uzavretú minimálne do výšky hodnoty Diela |
| - dodávateľ predloží Objednávateľovi - kópiu poistnej zmluvy, kópiu uhradenia poistného |
| Dodávateľ sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela |
| Ak Dodávateľ nepredloží doklad o predmetnom poistení v stanovenej lehote/alebo ho nepredloží vôbec/alebo sa zistí v priebehu realizácie Diela, že poistenie bolo ukončené,, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur. |
| Nesplnenie povinnosti spojenej s poistením zodpovednosti za škodu a s predložením príslušných dokladov a dokumentov sa viaže možnosť odstúpenia od zmluvy |
| 61. Požaduje sa od Dodávateľa dodanie predmetu zákazky - realizáciu Diela v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v zmluve a v doručenej sprievodnej dokumentácie, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a iných príslušných povolení a rozhodnutí a podľa podmienok tejto zmluvy |
| Porušenie zmluvných podmienok, ktoré majú vplyv na riadne plnenie zmluvy, na dodržanie termínu odovzdania riadne splneného a realizovaného diela a sa spája s možnosťou odstúpenia od zmluvy a uplatnenia zmluvnej pokuty vo výške 50 % z ceny Diela |
| Uplatnením sankcií, penále a zmluvných pokút nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, ktorému bolo zo strany Dodávateľa umožnené konanie a realizácia časti Diela. |
| V prípade uzavretia zmluvného vzťahu použitím iného ako týmto opisným formulárom predpísaného materiálu a konštrukčných prvkov mantinelového systému, dodávateľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10.000.-EUR a verejný obstarávateľ od tejto zmluvy odspúti. |
| 62. Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov |
| 63. Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámená do 7 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov. |
| 64. Dodávateľ do 5 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy predloží objednávateľovi nezáväzný úverový prísľub financujúcej banky dokladujúci prístup k finančným zdrojom vo výške minimálne vysúťaženej ceny. |
| 65. Dodávateľ do 5 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy predloží objednávateľovi poistnú zmluvu s vinkuláciou poistného plnenia v prospech objednávateľa. |
| 66. nesplnenie zmluvných povinností podľa bodov 64 a 65 tejto zmluvy bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvy a na základe toho bude môcť objednávateľ jednostranne od tejto zmluvy odstúpiť. |
Beňatina č.10, Beňatina, Sobrance, Košický, Slovenská republika
01.04.2016 17:10 — 31.12.2016 17:11
1,00 stavba
147 500,00
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
10.02.2016 17:13
13.02.2016 17:15
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 10.02.2016 19:22 - Vstupná ponuka | 146 559,60 | € | Cena s DPH |
| 13.02.2016 17:14 - Najvýhodnejšia ponuka | 95 000,40 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: