30845157
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2, Bratislava, 81105, SVK
44496788
FISgroup ASSET, spol. s r.o.
Považská 23, Bratislava, 83103, SVK
Rekonštrukcia vilového domu
rekonštrukcia, elektroinštalácia, rozvody, búranie, vykurovanie, odpad, terénne úpravy, montovanie, špeciálne inštalačné práce, prístavba záhradného domu
Stavebná práca, Tovar, Služba
1. Opravy a údržba
1. Rekonštrukcia vilového domu
|
|
---|---|
Funkcia |
A.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY |
A.1.1. Rekonštrukcia existujúceho objektu dvojpodlažného vilového domu |
A.1.2. Situácia pozemku a stavby, jeho napojenie na dopravu a technickú infraštruktúru vyplýva zo základných požiadaviek a nárokov kladených na tento typologický druh stavieb z hľadiska lokálnych aj širších vzťahov. |
A.1.3. Existujúca zástavba tvorí súvislú časť uzavretého rezidenčného bloku vymedzeného neprejazdnou spojovacou komunikáciou pozdĺž severnej hranice objektu. |
A.1.4. Navrhovanou činnosťou budú dotknuté pozemky výhradne v majetku vlastníka. Poloha existujúcich hraníc pozemkov zostane nezmenená. |
A1.5. V rámci prípravných prác boli na predmetnom objekte a priľahlom areáli spracované a vykonané prieskumné a projekčné práce, ktoré tvoria prílohy poskytnuté zhotoviteľovi pre tvorbu rozpočtu a výkazu výmer. |
A.1.5.a) V rámci rekonštrukcie objektu nebude potrebná zmena organizácie dopravy, bude potrebný čiastočný výrub krovín a stromov, |
A.1.5.b) Dokumenty súvisiace s vykonaním prieskumných a projekčných prác poskytne Objednávateľ Dodávateľovi do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Dané dokumenty budú tvoriť prílohu k tejto zmluve. |
A.2 ARCHITEKTONICKÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE STAVBY |
A.3 STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY |
A.3.E1. STAVEBNÁ ČASŤ |
A.3.E2. VYKUROVANIE |
A.3.E3. SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY A BLESKOZVOD |
A.3.E4. SLABOPRÚDE ROZVODY |
A.3.E5. ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA |
A.3.E6. ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU |
A.3.E7. RIEŠENIE PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY |
A.3.E8. VZDUCHOTECHNIKA |
A.4. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH |
A.5. VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE |
A.5.1. Odpady a ich likvidácia |
A.5.2. Hluk |
A.5.3. Zdroje vibrácií, tepla a zápachu |
A.5.4. Priamy vplyv na ovzdušie |
A.5.5. Odpadové vody |
A.6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Rekonštrukcia vilového domu | súbor | 1 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
-Dostupné plány z rok.1992-93 poskytne Objednávateľ Dodávateľovi | do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy |
-charakteristika objektu určeného na rekonštrukciu | objekt patrí pod UPN -Z A6 |
A.1. CHRARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY | |
Vila je neobývaná, jej stavebno technický stav je momentálne nevyhovujúci | pôvodné plány nie sú k dispozícii, podkladom sú plány z roku 1992; |
Cieľom rekonštrukcie je: | |
- | výrazová dôstojnosť zodpovedajúca nároku na architektúru objektu |
- | silne členitá pôdorysná a obrysová silueta objektu bude zjednotená atikou stmeľujúcou hmotu domu |
A.2. ARCHITEKTONICKÉ A PREVÁDZKOVÉ RIEŠENIE STAVBY | |
Architektonické a stavebnotechnické riešenie rešpektuje: | |
- | základnú koncepciu objektu |
- | koncepciu v jeho dispozičnom členení, architektonickom výraze a výbere materiálov |
Vysoká architektonická náročnosť musí byť podložená: . | |
-kvalitou modernej stavebnej technológie s použitím stavebných materiálov, ktoré zabezpečia nezmenený výraz vnútorných priestorov v priebehu ich ďalšej životnosti | |
- riešenie vnútorných priestorov vrátane umiestnenia výtvarných prvkov je: | |
- | jedným z rozhodujúcich ukazovateľov kvality užívania objektu a zabezpečenia komfortu užívania |
Objekt je typickej konštrukcie a materiality prelomu 19.-20. storočia, resp. 1. polovice 20.storočia | |
Vzhľadom na charakter objektu je daná prestavba citlivo navrhovaná tak, aby došlo k minimálnej vizuálnej zmene objektu z priľahlých ulíc | |
Z predmetných ulíc nedôjde k zásadnej úprave fasády | zvislé steny nosné a deliace sú murované z pálenej tehly, stropy sú drevené trámové |
V navrhovanej lokalite ide predovšetkým o udržanie výrazu kompaktnej štruktúry rezidenčného jadra bývania s charakteristickou zástavbou a so zohľadnením priemernej podlažnosti | nutné je rešpektovať pohľady na mestské dominanty a významná je i ochrana plôch jestvujúcej zelene |
Hmotový koncept návrhu je v súlade s požiadavkami urbanistickej kompozície v schválenom Stavebnom povolení | a navrhnutom riešení kompaktne podloženým architektonickou hmotou dotvárajúcou existujúci stav |
Základné technické vybavenie budovy, väčšinu rozvodov a koncových zariadení bude potrebné inovovať | najmä z pohľadu efektivity spotreby energií |
Nové technické vybavenie obsahujúce bezpečnostné a protipožiarne zabezpečenie | bude riešené samostatne aj v časti súčasného dreveného prístrešku (podľa špecifikácie) |
Vonkajšie úpravy bezprostredného okolia budú obsahovať kultiváciu plôch v celom areáli objektu, pripojenie na jednotlivé siete, kanalizáciu, prívody energie, vody | vrátane vybudovania samostatného prístrešku pre OMV a montáže prefabrikovaného objektu |
Zvýšenie parametrov tepelného prestupu plochých stien je potrebné zabezpečiť novým zatepľovacím systémom s omietaným povrchom a vyvetrávaním medzivrstvou | sopjené s nahradením plastových okien za Alu s izolačným zasklením |
Zlepšenie variabilného priestorového usporiadania | najmä denných obytných priestorov |
A.3. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY | |
A.3.E1 STAVEBNÁ ČASŤ | |
Architektonické riešenie existujúceho objektu vyplýva z funkcie objektu a jeho osadenia do daného priestoru. Umiestnenie stavby je dané umiestnením existujúceho objektu, ktorý vychádza z polohy a tvaru pozemku a požiadaviek investora na prevádzkovanie objektu | formou vysoko kvalitného bývania |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
A.3.E.1.1. EXISTUJÚCI STAV | |
a) Podľa jednoduchého vizuálneho prieskumu a pomocou sond bolo zistené, že sa jedna o stavbu, ktorá pozostáva zo základného bloku | |
b) Celý objekt má nosné obvodové a vnútorné steny ako aj priečky murované z pálených tehál po celej výške od suterénu až po podkrovie | |
c) Stropy sú prevažne drevené | zastrešenie kombinácie valbovej a sedlovej strechy (drevené) |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
A.3.E.1.1.1. Zakladnie | |
a) Zakladanie objektu nebolo počas predošlých rekonštrukcií spevňované a sanované. Predpokladajú sa betónové alebo kamenné základy | objekt nebol posledných 10 rokov obývaný, iba udržovaný temperovaním, zistené zatečenie strechy |
b) Zakladanie objektu nenavrhujeme zosilňovať, nakoľko objekt po zrekonštruovaní nezväčší svoju podlažnosť. Jestvujúce stenové konštrukcie vykazujú poruchy, vlhnutia následkom zatekania strechy | ktoré by mohli avizovať nerovnomerné sadanie prístavby |
c) V osobitne zlom stave s masívnymi tepelnými mostami je prístavok hlavného schodiska (1992-1993) | s výrazne poškodenými radiátormi a nedostatočnou tepelnou izoláciou presklenej časti schodiska |
d) Existujúce plastové obalové konštrukcie nespĺňajú požiadavky na energetickú certifikáciu a na nákladovo zmysluplné využívanie objektu | |
A.3.E.1.1.2. Nosná konštrukcia | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
Objekt je tradičná murovaná konštrukcia s klasickými stropnými konštrukciami | |
Staticky bol preverený ich technický stav na stavbe a výpočtovú únosnosť | |
A.3.E.1.1.3. Schodiská | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
V objekte je jedno schodisko, ktoré je z masívneho dreva situované v časti prístavku. Schodisko je navrhnuté ako jednoramenné. Drevené zábradlie na schodisku je kotvené priamo do schodiska | Požadovaná bude demontáž a remontáž schodiska vzhľadom na rozsah a charakter rekonštrukcie |
A.3.E.1.1.4. Obvodový plášť | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
Celý objekt má nosné obvodové steny murované z pálených tehál po celej výške od prízemia až po podkrovie. Projekt predpokladá stavebné zásahy do obvodových konštrukcií | v čase rekonštrukcie bude potrebné zabezpečiť zateplenie obvodového plášťa |
Fasáda momentálne prejavuje značné známky porúch a estetických vád, počas rekonštrukcie bude požadované zateplenie a oprava fasády | |
A.3.E.1.1.5. Vnútorné deliace konštrukcie | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
a) Nosné konštrukcie : Nosné konštrukcie objektu sú riešené prevažne murovanými stenami z tehál plných pálených | |
b) Nenosné konštrukcie : Zvislé nenosné deliace konštrukcie sú murované priečky hr. 150mm, z tehál plných pálených. Nové deliace konštrukcie vybudované počas posledných rekonštrukcií sú z tehál Porotherm P+D v hrúbkach 100 a 125mm. | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
A.3.E.1.1.6. Strecha | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
Strecha predmetnej časti objektu je tvorená krovom valbovej a sedlovej strechy (drevené). Vzhľadom na plánované využitie podkrovia je z legislatívneho a typologického hľadiska potrené využiť geometrické parametre krovu. | |
A.3.E.1.1.7. Vonkajšie výplne otvorov | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
Vonkajšie výplne otvorov tvoria okná s izolačným dvojsklom a plastovým rámom. | |
A.3.E.1.1.8. Vnútorné výplne otvorov | |
V prevažnej miere sú vnútorné výplne otvorov drevené dvere v oceľovej zárubni. | |
A.3.E.1.2. BÚRACIE PRÁCE | |
a) pre vyhotovenie nových konštrukcií, pre zmenu dispozičného riešenia a funkčného využitia priestorov dochádza na jednotlivých podlažiach k demontáži a vybúraniu | základov, muriva, strechy, rezanie muriva, železobetónových stropov, odobratie drev.podláh |
b) vybúranie kovových zábradlí, madiel, vybúranie schodiska, demolácia budov zo ŽB alebo montovaného skeletu | rámov okien, vyvesenie dvier, vybúranie otvorov dvier, výsek výklenkov, zvislá doprava, odvoz sute |
A.3.E.1.2.1. Na streche objektu: | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
a) - odstránenie pôvodného bleskozvodu v riešenej časti v rozsahu danom Výkazom výmer | |
b) - demontáž pôvodnej strešnej krytiny v rozsahu danom Výkazom výmer | |
c) - demontáž a remontáž pôvodného centrálneho chodiska v rozsahu danom Výkazom výmer | spätné použitie (remontáž) |
d) - odstránenie oplechovaní pôvodnej strechy - pôvodné zvody ponechať a zabezpečiť proti poškodeniu | |
A.3.E.1.2.2. Na 1.NP: | |
a) - vybúranie pôvodných murovaných priečok v rozsahu danom Výkazom výmer | |
b) - vybúranie pôvodných zariaďovacích predmetov v rozsahu danom Výkazom výmer, vrátane ich inštalácii s adekvátnym ukončením a zaslepením pokiaľ nie je plánované ich ďalšie využitie podľa nového stavu | |
c) - vybúranie pôvodných podhľadov v rozsahu danom Výkazom výmer | |
d) - vybúranie pôvodných podláh priečok v rozsahu danom Výkazom výmer | |
e) - vybúranie pôvodných dverných konštrukcií v rozsahu danom Výkazom výmer | |
f) - vybúranie nových dverných otvorov v nosných stenách alebo priečkach v rozsahu danom Výkazom výmer | |
g) - vybúranie pôvodných obkladov v rozsahu danom Výkazom výmer | |
A.3.E.1.2.3. Na 2.NP: | |
a) - vybúranie strešného plášťa krovu riešenej časti v rozsahu danom Výkazom výmer | |
b) - vybúranie sadrokartónových priečok a predstien v rozsahu danom Výkazom výmer | |
c) - vybúranie pôvodných dverných výplní otvorov v rozsahu danom Výkazom výmer | |
d) - vybúranie muriva a zväčšenie pôvodných dverných otvorov v rozsahu danom Výkazom výmer | |
e) - odstránenie pôvodných podláh a podhľadov v rozsahu danom Výkazom výmer | |
f) - montáž klimatizačného zariadenia v rozsahu danom Výkazom výmer | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
A.3.1.2.4. Základné pokyny pri búracích prácach: | |
a) Pri búracích prácach akýchkoľvek otvorov v stropných a zvislých konštrukciách je potrebné dodržanie technologického postupu búrania vzhľadom na daný typ konštrukcie. Predpokladom búrania je vytvorenie sond za účelom zistenia stavu a druhu búraných konštrukcií. V prípade | priestorových komplikácií alebo nejasnostiach oproti projektovej dok. |
pokračovanie: je nutné na stavbu privolať projektanta stavby alebo statika. | |
A.3.E.1.2.5. Základné bezpečnostné opatrenia pri búracích prácach: | |
Objednávateľ poskytne Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy | |
a) - pred vlastným búraním objekt odpojiť všetky inštalačné siete od verejných sietí | |
b) - objekt zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody zabezpečiť proti pádu materiálu alebo náradia | |
c) - časti objektu, ktorých stabilita je prevažne alebo z časti zabezpečená váhou konštrukcie osadenej na nich musia byť pred ručným búraním podopreté | |
d) - pred búraním strojom zabezpečiť celý priestor od búraných častí objektu až po strojné zariadenie. Do bočných strán zabezpečiť na celú pracovnú šírku zväčšenú min. o 3,00m na každú stranu | |
e) - pri ručnom búraní sa zabezpečuje celý priestor kde sa tieto práce vykonávajú, rozšírený o 3,00m. Okruh miest sa zabezpečuje zahradením vysokým 1,0 až 1,2 m | |
f) - pri prípravných prácach pre búranie môžu pracovníci pracovať nad sebou, ak sú oddelení podlahou, ktorá má najmenej únosnosť pomocnej pracovnej podlahy a pracovníkov na nej pracujúcich za stáleho dozoru | |
g) - pri búraní častí konštrukcií, ktorých stabilita sa zabezpečuje aj zaťažením konštrukčných prvkov nad nimi sa nesmie pracovať pod nimi ani vtedy, ak sú zabezpečené osobitnou pomocnou konštrukciou | |
h) Poznámka : Ak sa pri odkrytí existujúcich nosných konštrukcií zistia skutočnosti, ktoré nemohli byť objavené pri vizuálnej obhliadke objektu a ktoré poukazujú na možné narušenie statiky jednotlivých nosných prvkov, je nutné prizvať statika. | nevyhnutné a povinné zabezpečiť Dodávateľom |
A.3.E.1.3. NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE | |
A.3.E.1.3.1. Výkopové konštrukcie | |
V projekte je rátané s výkopovými prácami pre nový objekt záhradného domčeku. Výkopy budú realizované ručným začistením. Hĺbka výkopov neprekročí bezpečnú hĺbku, preto nebude potrebné realizovať paženie stien vykopu. | |
Návrh základových konštrukcií je predmetom riešenia statiky. Pod betónové konštrukcie hr. 250mm 1.np. budú vybudované betónové základy pásové. Tento projekt bude riešiť len základové konštrukcie objektu záhradného domu. | |
A.3.E.1.3.2. Zvislé nosné konštrukcie | |
a) Projekt rekonštrukcie objektu nepočíta so zásahom do obvodových nosných konštrukcií. V prípade vnútorných nosných konštrukcií dôjde k vytváraniu nových otvorov a otvorov pre dverné konštrukcie. Vzhľadom na jestvujúci stav nosných konštrukcií je potrebné dodržať | všetky bezpečnostné opatrenia pri vytváraní daných otvorov |
b) Všetky konštrukcie musia byť s požiarnou odolnosťou podľa protipožiarnej bezpečnosti stavby | |
A.3.E.1.3.3. Deliace konštrukcie | |
a) Ako deliace konštrukcie sú na 1.NP a 2.NP sú navrhnuté prevažne sadrokartónové priečky s dvojitým opláštením hrúbky 150mm s váženou nepriezvučnosťou 55dB. Ako akustická konštrukcia od priestorov vzduchotechniky je navrhnutá sadrokartónová akusticka priečka hrúbky 205mm s váženou | nepriezvučnosťou 60dB |
b) Ako deliace konštrukcie sú navrhnuté murované priečky hrúbky 125 mm | |
c) Všetky murované priečky sú murované z presných tvárnic | |
d) Pôvodné deliace konštrukcie je potrebné očistiť, vyhladiť a pripraviť tak aby bolo možné natiahnuť novú povrchovú úpravu (maľbu). | |
A.3.E.1.3.4. Vodorovné nosné konštrukcie | |
Rekonštrukcia neráta so zásahom do vodorovných nosných konštrukcií objektu. | |
A.3.E.1.3.5. Schodiská | |
Projekt ráta s demontážou a spätnou montážou pôvodného dreveného schodiska | |
A.3.E.1.3.6. Strešný plášť | |
a) Nový strešný plášť bude tvorený nosnými prvkami krovu | ráta so zateplením z minerálnej vlny (min. v hrúbke 220mm) |
A.3.E.1.3.7. Obvodový plášť – vonkajšie povrchové úpravy | |
a) Pred aplikáciou fasádnej farby je potrebné s Dodávateľom spresniť technologický postup aplikácie fasádnej farby | prispôsobenie zatepľovacím systémom |
A.3.E.1.3.8. Tepelné a zvukové izolácie | |
Druh a hrúbka tepelných a zvukových izolácií je závislá od účelu použitia a od polohy v stavbe. Tepelné izolácie sú riešené hlavne v strešnej konštrukcii krovu a obvodového zateplenia objektu. | |
A.3.E.1.3.9. Vonkajšie výplne otvorov | |
a) Všetky vonkajšie výplne otvorov sú z materiálového hľadiska okná a zasklené steny s Alu rámom s 5-komorového systému a výplňou s izolačného dvojskla s farebnou úpravou v súlade s novou fasádou. | |
A.3.E.1.3.10. Vnútorné výplne otvorov | |
a) Zasklené steny | |
Všetky zasklené steny v interiéri budú riešené ako rámové s jednoduchým sklom, fixnými, otváravými a posuvnými časťami – viď. stavebné výkresy. Potrebné dodržať protipožiarnu ochranu a ich potrebné požiarne odolnosti. | |
b) Interiérové dvere | |
Dvere v interiéri budú riešené ako drevené v oceľovej zárubni bez prahu s prechodovými lištami. Potrebné dodržať protipožiarnu ochranu a ich potrebné požiarne odolnosti. | |
A.3.E.1.3.11. Vnútorné povrchové úpravy | |
A.3.E.1.3.11.1. Steny a stropy | |
a) Povrchové úpravy stien a stropov v interiéri sú rozdelené podľa funkcie priestoru. Steny v sociálnych zariadeniach | obložené keramickým obkladom až do výšky v rozsahu danom Výkazom výmer |
Hrany obkladov budú riešené pomocou ukončovacích líšt. Kúty obkladu a styk dlažby so stenovým obkladom bude vyplnený silikónovým tmelom v odtieni prispôsobenom farbe obkladu. Murované steny budú pred nalepením obkladov omietnuté vápenno-cementovou omietkou. | |
b) V ostatných priestoroch ako sú vstupné priestory a chodby bude konečnou povrchovou úpravou maľba. Nové murované steny budú pred vymaľovaním omietnuté omietkou. Na jestvujúce steny s neporušenou povrchovou úpravou bude po jej očistený aplikovaný nový náter. Jestvujúce steny s | porušenou povrchovou úpravou budú opravené a následne opatrené príslušnou maľbou. |
c) V miestnostiach s podhľadmi budú povrchy stien a stropov za podhľadmi opatrené impregnačným a uzatváracím náterom. Povrchy sadrokartónových podhľadov budú natreté disperznou maľbou, pred náterom je potrebné styky platní a styky platní zo stenami prekryť páskou pretmeliť a vybrúsiť. | |
A.3.E.1.3.11.2. Podlahy | |
a) V sociálnych zariadeniach sa bude nachádzať keramická dlažba. | |
b) Po búraní pôvodných priečok je potrebné vyspravenie podlahy do jednej roviny v mieste päty priečky. | |
A.3.E.1.3.11.3. Klampiarske výrobky | |
Oplechovanie striech a atík je v celom rozsahu v rozsahu danom Výkazom výmer | |
A.3.E.1.3.11.4. Bezpečnostné podmienky | |
a) Povinnosťou Dodávateľa je vytvoriť na stavbe podmienky pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov na stavbe v zmysle vyhlášky č. 374/1990 Zb. O bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. | |
b) Dodávateľ stavby je povinný realizovať všetky práce podľa platných noriem s dodržaním technologických a bezpečnostných predpisov. | |
c) Akékoľvek zmeny na stavbe je nutné prekonzultovať s projektantom a obstarávateľom. | |
d) Rozmery pre atypické výrobky pred výrobou a osadením je nutné preveriť zameraním priamo na stavbe. Detailné výkresy nenahrádzajú dielenskú dokumentáciu. | |
A.3.E.1.3.11.5. Podklady k projektu | |
- Výkaz výmer, tendrová dokumentácia | |
A.3.E.1.3.11.6. Projektová pripravenosť | |
Ako podklad bude predložený výkaz výmer a tendrová dokumentácia riešených priestorov | |
A.3.E.1.3.11.7. 1NP a 2NP | |
Osvetlenie riešených priestorov navrhujem napojiť z jestvujúcich rozvádzačov pre osvetlenie s rozložením okruhov v zmysle pôdorysných výkresov. Káblové vedenia pre nové rozvody vyhotovte v zmysle v súčasnosti platných STN. | |
Osvetlenie všetkých priestorov musí byť realizované v zmysle STN 12 464-1. | |
A.3.E.1.3.11.8. Uloženie káblov a káblové rozvody | |
Bude riešené v realizačnej projektovej dokumentácii. | |
A.3.E.1.3.11.9. Bleskozvod | |
Bleskozvodnú sústavu vykonajte v zmysle požiadaviek STN EN 62 305. Bleskozvodná sústava bude zaradená v zmysle STN 62 305 do LPL II. Zvodové vedenie | |
prispôsobte reálnym podmienkam tak, aby žiadny zvod nekrižoval okná, dvere a podobne a aby bolo vyhotovenie a umiestnenie zvodu v súlade s STN 62 305. Polohy zvodov sú na pôdorysných výkresoch naznačené orientačne. Prípadné kovové zariadenia na streche chránte v zmysle STN 62 305. | |
pokračovanie : Uzemnenie vyhotovte tak aby celkový odpor uzemnenia nepresahoval 2 Ohm. Počet zemných tyčí určite tak aby bol dosiahnutý požadovaný odpor uzemnenia. | |
A.4 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH | |
A.4.1. Pri realizácii stavebných prác je potrebné dodržať ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce, Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach č. 374/1990. | |
A.4.2. Pri stavebných a montážnych prácach musia byť nepretržite dodržiavané tieto všeobecne záväzné právne predpisy a ich novelizácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: | |
A.4.2.1. Vyhláška č. 374/1990 Zb. Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. | |
A.4.2.2. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhlášky SÚBP č. 484/1990 Zb. | |
A.4.2.3. Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. | |
A.4.2.4. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. | |
A.4.2.5. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami. | |
A.4.2.6. Zákon NR SR č. 126/2006 o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. | |
A.4.2.7. Zákon NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. | |
A.4.2.8. Zákon NR SR č.158/2001 Z.z., ktorým sa mení a doplňuje zákon NR SR č. 330/1996 Z.z. | |
A.4.2.9. STN 33 1310, STN 34 3100 a STN 34 3108. | |
A.4.2.10. Dodávateľ stavby spracuje svoj plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. | |
A.5 VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE | |
A.5.1. Odpady a ich likvidácia | |
A.5.1.1. Pri projektovom návrhu rekonštrukcie objektu sme prihliadali k minimalizácii negatívnych účinkov procesu výstavby na životné prostredie. | |
A.5.1.2. Pri návrhu boli zohľadnené požiadavky v súčasnosti platných vyhlášok. Prevádzka objektu, vzhľadom na svoju funkciu nenaruší existujúce životné prostredie v danej lokalite. | |
A.5.1.3. Počas výstavby vzniknú odpady (typický stavebný odpad), ktoré možno v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z. zatriediť do týchto skupín a podskupín: | |
pokračovanie A.5.1.4.: legislatívy o odpadoch, V zmysle §19 ods.1, písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch bude tento odpad zhodnocovať pri svojej činnosti, alebo odpad takto nevyužitý ponúkne na zhodnotenie inému. Na prípadné zneškodnenie odpadov využije skládku odpadov. Iné významné výstupy | v etape výstavby sa neočakávajú. |
A.5.1.4. Prevádzkovaním stavby bude produkovaný predovšetkým tuhý komunálny odpad a odpady, ktoré možno v zmysle Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z. zatriediť do skupiny | 20 03 01 – zmesový komunálny odpad |
A.5.1.5. Prevádzkovateľ pred zahájením prevádzky uzatvorí zmluvy s odberateľmi odpadov, ktorí majú pre túto činnosť oprávnenie (nakladanie z odpadmi) a môžu zabezpečovať zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu v zmysle požiadaviek právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva: | |
• Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z.z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002, zákona č. 393/2002 Z.z., zákona č. 529/2002 Z.z. ,zákona č. 188/2003 Z.z., zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z.; | |
• Zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2003 Z. z. a zákona č. 525/2003 Z. z.; | |
• Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 22/2003 Z.z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity pre rozsah zhodnocovania odpadov z obalov a pre rozsah ich recyklácie vo vzťahu k celkovej hmotnosti odpadov z obalov; | |
• Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 509/2002 Z.z. a vyhlášky č. 128/2004 Z. z. | |
• Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z.. | |
A.5.2. Hluk | |
Počas výstavby sa nepredpokladá prevádzka ťažkých strojov. Hluk sa bude šíriť z priestoru zariadení staveniska (skládky a medziskládky materiálu). Najvýznamnejšie hlukové emisie predstavuje doprava materiálu a | odvoz odpadu ťažkými nákladnými vozidlami. |
A.5.3. Zdroje žiarenia a iných fyzikálnych polí | |
Navrhovanou činnosťou nebudú inštalované zariadenia, ktoré by mohli byť zdrojom elektromagnetického, rádioaktívneho, príp. iného žiarenia. | |
A.5.4. Zdroje vibrácií, tepla a zápachu | |
Vibrácie budú produkované najmä na začiatku výstavby, pri búracích prácach a presune materiálu. Nepredpokladá sa šírenie významného tepla, zápachu alebo vibrácií počas prevádzky. | |
A.5.5. Priamy vplyv na ovzdušie | |
Priestor navrhovanej stavby bude počas výstavby zdrojom sekundárnej prašnosti, stavebná doprava bude líniovým zdrojom exhalátov a prašnosti. | |
A.5.6. Odpadové vody | |
A.5.6.1. Odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu a splaškových vôd bude do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. | |
A.5.6.2. Odpadové vody budú do kanalizácie vypúšťané v súlade s podmienkami zákona NR SR č. 184/2002 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon) zákona č. 245/2003 Z.z. a zákona č. 525/2003 Z.z. a podmienkami správcu kanalizačnej siete. | |
A.6. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE | |
A.6.1. Pri stavebných prácach je potrebné dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri doprave, manipulácii, skladovaní a montáži podľa vyhlášky SÚBP č.59/1982 Zb. §9, č. 374/1990 Zb., vyhl. č. 378/1992 Zb. §22 a zákon NR SR č. 330/1996 Zb.z. o ochrane zdravia pri práci. | Pracovné čaty musia byť vybavené ochrannými pomôckami podľa charakteru prác, spôsobu mont. a použ. |
A.6.2. Pri projektovaní stavby a jej prevádzke je treba rešpektovať: | |
A.6.2.1. Nariadenie vlády 387/2006 O požiadavkách na zaistenie bezpečného a zdravotného označenia pri práci. | |
A.6.2.2. Nariadenie vlády 391/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko. | |
A.6.2.3. Nariadenie vlády 392/2006 O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov. | |
A.6.3. Základné bezpečnostné opatrenia pri búracích prácach: | |
A.6.3.1. Pred vlastným búraním objekt odpojiť všetky inštalačné siete od verejných sietí | |
A.6.3.2. Objekt zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody označiť a zabezpečiť proti vstupu nepovolaným osobám, vchody zabezpečiť proti pádu materiálu alebo náradia | |
A.6.3.3. Časti objektu, ktorých stabilita je prevažne alebo z časti zabezpečená váhou konštrukcie osadenej na nich musia byť pred ručným búraním podopreté. | |
A.6.3.4. Pred búraním strojom zabezpečiť celý priestor od búraných častí objektu až po strojné zariadenie. | |
A.6.4. Do bočných strán zabezpečiť na celú pracovnú šírku zväčšenú min. o 3,00m na každú stranu. | |
A.6.4.1. Pri ručnom búraní sa zabezpečuje celý priestor kde sa tieto práce vykonávajú, rozšírený o 3,00m | |
A.6.5. Okruh miest sa zabezpečuje zahradením vysokým 1,0 až 1,2 m. | |
A.6.5.1. Pri prípravných prácach pre búranie môžu pracovníci pracovať nad sebou, ak sú oddelení podlahou, ktorá má najmenej únosnosť pomocnej pracovnej podlahy a pracovníkov na nej pracujúcich za stáleho dozoru. | |
A.6.5.2. Pri búraní častí konštrukcií, ktorých stabilita sa zabezpečuje aj zaťažením konštrukčných prvkov nad nimi sa nesmie pracovať pod nimi ani vtedy, ak sú zabezpečené osobitnou pomocnou konštrukciou. |
Názov |
1. Vyhlásenia Objednávateľa a zhotoviteľa, záväzok - povinnosť Dodávateľa |
1.1. Objednávateľ vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom pozemku, na ktorom bude Dodávateľ dielo realizovať - uskutočňovať plnenie (ďalej len „Stavebné pozemky“ alebo aj „Stavenisko“). |
1.2. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje že: |
- jeho spoločnosť je oprávnená uskutočňovať stavebné práce a súvisiace služby, ktoré sú predmetom plnenia tejto zákazky |
- je oprávnený v zmysle platných predpisov, v zmysle zákona o verenom obstarávaní a podľa OPET-u uzavrieť Zmluvu (ďalej len "ZoD" alebo aj "Zmluva") na uvedený predmet zákazky |
- je odborne spôsobilou osobou |
- má odborné, technické a iné kapacity k dispozícií na riadne vykonanie Diela podľa podmienok a požiadaviek zmluvy, podľa OPET-u, ustanovení obchodného zákonníka a podľa príslušných platných VZPP, ktoré musí Dodávateľ pri realizácií diela akceptovať a dodržiavať |
. a zodpovedá za to, že sám a rovnako aj všetci jeho subdodávatelia disponujú licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác, dodávok a služieb v súlade s podmienkami a požiadavkami Objednávateľa na realizáciu diela |
- po posúdení všetkých podmienok a dostupných dokumentov je dielo je v zmysle Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa realizovateľné |
- ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky zverejnené podklady stanovené a poskytnuté Objednávateľom a má všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia |
- bude dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej únie |
1.2.1. Dodávateľ je povinný pri realizácií diela a plnenia predmetu zákazky: |
- dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, |
. a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stav.poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. |
2. Ak vyhlásenie Dodávateľa uvedené v bode 1.2 bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo počas realizácie diela nebude Dodávateľ dodržiavať povinnosti podľa bodu 1.2.1 považuje sa to: |
. za podstatné porušenie zmluvy a podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť: |
- zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy |
3. Povinnosti Dodávateľa po uzavretí zmluvy viažuce sa k preukázaniu spôsobilosti na plnenie predmetu zákazky |
3.1. Dodávteľ je povinný najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy doručiť Objednávateľovi v listinnej forme: |
3.1.1. Zoznam riadiacich zamestnancov zodpovedných za realizáciu diela a plnenie predmetu zákazky, ktorých bude mať k dispozícií počas celej doby realizácie diela - plnenia predmetu zákazky a to minimálne : |
a) jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby, ktorý má minimálne 5 ročnú prax v danom odbore |
Dodávateľ predloží: |
a) 1) identifikačné údaje stavbyvedúceho |
a) 2) životopis stavbyvedúceho, z ktorého bude zrejmé preukázaná 5 ročná prax v odbore |
a) 3) kópiu osvedčenia stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch alebo ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte |
a) 4) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícií Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky a to po celú dobu realizácie diela |
b) 1) jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti projektanta, ktorý má minimálne 5 ročnú prax v odbore |
b) 2) identifikačné údaje projektanta |
b) 3) životopis projektanta, z ktorého bude zrejmé preukázaná 5 ročná prax v odbore |
b) 4) kópiu osvedčenia projektanta alebo ekvivalent podľa zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch alebo ekvivalentný doklad vydaný v inom štáte |
b) 5) vyhlásenie projektanta , že bude k dispozícií Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky - časti vyhotovenia realizačnej projektovej dokumentácie |
3.1.2. Certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001 v oblasti realizácie stavebných prác/alebo iné rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov/iné dôkazy o zabezpečení systému environmentálneho certifikátu systému environmentálneho manažérstva |
. avšak musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie environmentálneho manažérstva podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu. |
3.1.3. Certifikátu OHSAS 18001:2008 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Dodávateľom, môže využiť systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci vyplývajúce z európskych noriem |
3.1.4. Kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/pois. zmlúv na celé Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom poistného plnenia stanoveného v rozsahu dvojnásobku hodnoty zmluvnej ceny Diela |
4. Dodávateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uzatvorení zmluvy: |
4.1. Predložiť Objednávateľovi ocenený Výkaz výmer (t.j. Výkaz výmer doplnený Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer) na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom |
4.1.1. Lehota na predloženie oceneného výkazu výmer plynie od nasledujúceho dňa ich poskytnutia Objednávateľom vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte |
4.1.2. Dodávateľ predloží Objednávateľovi ocenený výkaz výmer vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte |
4.2. Zložiť na účet Objednávateľa finančnú zábezpeku na plnenie diela vo výške 5% z hodnoty zmluvnej ceny diela ako inštitút zábezpeky na zhotovenie diela predmetu zmluvy a jeho dokončenie, jeho kvalitu, včasnosť a dodržanie všetkých zmluvných podmienok včítane ceny diela |
4.2.1. Zábezpeku zloží Dodávateľ v stanovenej lehote na účet Objednávateľa, ktorého identifikáciu mu bezodkladne Objednávateľ oznámi. Zábezpeku môže obstarávateľ použiť na úhradu nedorobkov, vád, zmluvných pokút, úrokov z omeškania |
4.2.2. Zábezpeku Objednávateľ použije v prípade nedodržania termínu dokončenia diela ako aj v prípade nedodržania termínu na odstránenie vád zo strany Dodávateľa |
4.2.3. V prípade riadneho ukončenia zmluvy - odovzdania a prevzatia diela bez vád sa zábezpeka vráti Dodávateľovi po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela zmluvy podľa podmienok uvedených v bode 2.4. |
5. Nedodržanie povinnosti Dodávateľ uvedených v zmysle bodov 3 a 4 sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ môže uplatniť: |
- zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluv |
6. Plnenie predmetu zákazky - diela, rozsah plnenia a podmienky realizácie, informácie súvisiace s plnením predmetu zákazky - realizáciou diela a dielom |
6.1. Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „Stavebné povolenie“). |
6.1.1. Objednávateľ poskytne stavebné povolenie Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy |
6.2. Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“ alebo "Projektová dokumentácia"), ktorej všetky časti v zmysle zmluvných podmienok poskytne Objednávateľ dodávateľovi do 3 dní po uzavretí zmluvy a listinnej a digitalizovanej forme |
6.2.1. Odovzdanie a prevzatie PD potvrdí Objednávateľ a Dodávateľ (ďalej aj "zmluvné strany"), podpísaním zápisnice o odovzdaní a prevzatí PD |
6.2.2. Dielo sa bude realizovať na stavebnom pozemku Objednávateľa |
6.3. Dodávateľ bude realizovať dielo v rozsahu špecifikácie predmetu zákazky a zmluvných podmienok uvedených v zmluve |
6.4. Rozsah Diela predstavujú všetky výkony, dodávky , služby a stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky - realizáciu diela |
. a aby bolo riadne zhotovené podľa zmluvných podmienok a požiadaviek Objednávateľa, plne funkčné a odovzdané bez vád |
6.5. Súčasťou plnenia predmetu zákazky je: |
6.5.1. vyhotovenie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie |
6.5.2. vyhotovenie "Harmonogramu postupu prác" (ďalej len "Časový harmonogram") |
6.5.3. Termíny a podmienky vyhotovenia časového harmonogramu prác a realizačnej projektovej dokumentácie budú uvedené v časti povinnosti Dodávateľa |
6.6. Súčasťou plnenia predmetu zákazky - realizácie diela sú aj všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné práce, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre úplné na riadne zhotovenie diela a vyplývajú z povahy realizácie diela podľa platných predpisov súvisiacich s realizáciou stavby |
6.7. Dodávateľ bude realizovať dielo a plnenie predmetu zákazky v lehotách stanovených v zmluve a podľa schváleného časového harmonogramu |
7. Povinnosti a záväzky Dodávateľa pri plnení predmetu zákazky realizácií diela |
Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo v rozsahu, v lehotách a v súlade: |
- so zmluvnými podmienkami, jej prílohami a dokladmi a dokumentmi ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi po uzavretí zmluvy a ktoré sú nevyhnutné a potrebné na jeho realizáciu a ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy |
Dodávateľ poskytne Objednávateľovi všetku nevyhnutnú súčinnosť, ktorá sa vyžaduje na riadne plnenie zmluvy |
7.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok špecifikovaných v zmluve realizuje v prospech Objednávateľa dielo v požadovanej kvalite a v stanovených lehotách |
7.1.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotoví v súlade: |
- s platnými a účinnými všeobecnými zmluvnými podmienkami OPET-u, ku dňu uzatvorenia zmluvy, ustanoveniami obchodného zákonníka a inými platnými právnymi predpismi a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním poverenej osoby oprávnenej na konanie vo veciach plnenia zmluvy . |
- platnými technickými a technologickými normami |
7.2. Dodávateľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s rozsahom a požiadavkami na predmet zákazky a potvrdzuje, že: |
7.2.1. cenu za predmet zákazky - dielo stanovil s ohľadom na určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých vo výkaze výmer, |
- možné nedostatky vo výkaze výmer súvisiace s riadnym plnením predmetu zákazky zistené počas realizácie diela budú počas realizácie diela odstránené Dodávateľom bez |
. nároku na akékoľvek zvýšenie ceny Plnenia a/alebo bez nároku na zmenu termínov na zhotovenie diela podľa zmluvy a ich realizáciu nevyhnutnú na riadne plnenie diela zabezpečí na vlastné náklady |
. a prípadné nedostatky Výkazu výmer budú odstránené Dodávateľom na jeho náklady. |
7.3. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela výhradne také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. |
7.3.1. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom. |
7.3.1. a) Zmena podľa bodu 7.3.1 podlieha písomnému schváleniu Objednávateľa - technickým dozorom Objednávateľa a to formou zápisu v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. |
7.3.1. b) Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. |
7.3.2. Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok |
Dodávateľ predloží dokumenty a podklady uvedené v bode 7.3.2 na schválenie najneskôr 5 pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do 3 pracovných dní neobdrží písomné stanovisko - schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ súhlasí a schvaľuje |
7.4. Dodávateľ na realizáciu diela využije podklady pre realizáciu diela (Stavebné povolenie vzťahujúce sa na Dielo, PD, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia predmetu zákazky . |
7.5. Dodávateľ je povinný počas realizácie diela - plnenia predmetu zákazky upozorniť Objednávateľa na chyby v PD a v ostatných podkladoch, ktoré mu boli poskytnuté pre realizáciu diela |
7.5.1. Upozornenie poskytne Dodávateľ Objednávateľovi v písomnej forme a to najneskôr 5 dní pre tým: |
- kedy má dôjsť k realizácii časti diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná PD a/alebo iný podklad týka |
- tieto zistené nedostatky Dodávateľ na vlastné náklady odstráni a zabezpečí riadne a včasné vykonanie diela poidľa danej špecifikácie a požiadaviek, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
7.6 Dodávateľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa riadne prevziať stavenisko a zabezpečiť ho v zmysle platných predpisov pre riadne plnenie |
8. Prevzatie staveniska a Termín realizácie Diela, Časový harmonogram, vyhotovenie projektovej dokumentácie |
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že realizáciu diela Dodávateľ zabezpečí v súlade s odsúhlaseným Časovým harmonogramom a na základe vyhotovenej a odsúhlasenej projektovej dokumentácie pre realizáciu diela. |
8.1.1.Dodávateľ je povinný najneskôr v lehote do 30 kalendárnych dní po uzavretí zmluvy predložiť Objednávateľovi časový harmonogram, ktorý zohľadní všetky nevyhnutné úkony, služby a dodávky ako aj stavebné práce, technologické postupy nevyhnutné na riadnu realizáciu diela a plnenia predmetu zákazky |
8.2. Dodávateľ je povinný doručiť : |
8.2.2. v listinnej a digitalizovanej forme najneskôr v lehote určenej v schválenom časovom harmonograme vyhotovenú projektovú dokumentáciu pre realizáciu, ktorá zohľadní poskytnutú projektovú dokumentáciu a požiadavky Objednávateľa na predmet zákazky - na realizáciu diela na jej schválenie |
8.2.3. Objednávateľ doručí v listinnej forme Dodávateľovi schválenie (výhrady) časového harmonogramu a predloženej PD pre realizáciu diela najneskôr do 5 dní od ich prevzatia. Ak uvedené nedoručí v stanovenej lehote, má sa za to, že tieto dokumenty boli schválené Objednávateľom bez výhrad |
9. Nepredloženie Časového harmonogramu v rozsahu a v lehote podľa bodu 8.1., a/alebo porušenie povinnosti uvedenej v bode 8.2.2 sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť: |
- zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy |
10. Odsúhlasený a schválený časový harmonogram obsahuje čiastkové termíny plnenia predmetu zákazky - realizáciu diela . Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi čiastkové diela v termínoch uvedených v predmetnom Časovom harmonograme. |
10.1. Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet zákazky a realizovať dielo v termínoch uvedených v odsúhlasenom Časovom harmonograme a odovzdať Objednávateľovi čiastkové plnenie diela v termínoch uvedených v predmetnom Časovom harmonograme. |
10.1.2. Nedodržanie termínov plnenia predmetu zákazky - realizácie diela podľa schváleného časového harmonogramu sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť: |
- zmluvnú pokutu vo výške 15 000 eur a to aj opakovane za nedodržanie dohodnutých náhradných termínov na plnenie, ktoré boli určené z titulu nedodržania termínov podľa časového harmonogramu |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy |
11. Dodávateľ je povinný prevziať od Objednávateľa stavenisko, ktoré bude odovzdané na základe vyhotoveného písomného záznamu a to najneskôr do 5 dní od jeho odovzdania a najneskôr do 45 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy. |
11.1. Neprevzatie staveniska bude dôvodom na odstúpenie od Zmluvy. |
11.2. Dodávateľ sa bezodkladne po prevzatí staveniska zaväzuje zabezpečiť na stavebných pozemkoch inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody |
11.3. Dodávateľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi |
11.4. Od odovzdania a prevzatia staveniska zodpovedá za stavenisko Dodávateľ. v plnom rozsahu podľa platných predpisov a podmienok v tejto zmluve |
- text s názvom stavby, čísla stavebného povolenia a dňom jeho vydania |
11.5. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku a na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače |
11.6. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi maximálne 2 m x 2 m |
11.6.1. Informačná tabuľa bude obsahovať: |
- obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; |
12. Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných práv - realizáciou diela a plnenia predmetu zákazky podľa schváleného časového harmonogramu |
12.1. najneskôr v lehote do 5 dní odo dňa určeného na začatie prác v schválenom časovom harmonograme najneskôr však do 60 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy |
12.2. začatie prác Dodávateľ písomne oznámi Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred ich reálnym začatím |
13. Dodávateľ je povinný riadne vykonať a odovzdať dielo Objednávateľovi najneskôr v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa, kedy Dodávateľ riadne začal s výkonom stavebných prác podľa časového harmonogramu |
14. Dodávateľ sa zaväzuje spolupracovať s projektantom stavby, realizovať dielo tak, aby nebol prekročený termín alebo čiastkové termíny plnenia podľa odsúhlaseného časového harmonogramu a cena diela v zmysle zmluvy |
14.1. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny plnenia podľa Časového harmonogramu alebo na cenu predmetu zákazky |
14.2. Ak by hrozilo, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch podľa Časového harmonogramu, je Dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenný výkon prác, všetko bez nároku na zvýšenú cenu za dielo |
15. Ak Dodávateľ nedodrží podmienky a záväzky uvedené v bodoch 11 až 14 považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ môže uplatniť: |
- zmluvnú pokutu vo výške 50 000 eur za nesplnenie podmienky podľa bodu 12.1 a 13. a to aj opakovane za nedodržanie dohodnutých náhradných termínov na plnenie, ktoré boli určené z titulu nedodržania termínov podľa časového harmonogramu |
- zmluvnú pokutu vo výške 1 000 eur za porušenie zmluvných podmienok uvedených v ďalších častiach bodov 11 až 14 |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy |
16.1 Určiť svojho zástupcu vo veciach technických, t.j. technický alebo stavebný dozor, ktorý bude k dispozícii počas celej doby plnenia Zmluvy a ktorý bude aspoň raz denne kontrolovať priebeh a kvalitu realizovaných prác a dodávok. |
16. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy: |
16.1.1. Oznámiť Dodávateľovi identifikáciu osoby oprávnenej konať a komunikovať v mene Objednávateľa vo veciach plnenia zmluvy |
16.2. Poskytnúť Dodávateľovi príslušnú dostupnú PD a výkaz výmer v listinnej a digitalizovanej forme |
16.3. poskytne pre účely vytýčenia všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí aktuálneho zakreslenie, najneskoršie pri odovzdaní staveniska; |
16.4. poskytovať Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť pre riadne plnenie predmetu zákazky a realizáciu diela, poskytovať vyjadrenia a stanoviska k odsúhlasovaniu zásadných dokumentov, a zabezpečiť účasť zástupcov Objednávateľa na rokovaniach a pracovných stretnutiach týkajúcich realizácie diela |
16.4. Uhradiť Dodávateľovi cenu za riadne dodanie diela v dohodnutej výške a to na základe doručených faktúr, všetko podľa podmienok uvedených v tejto zmluve |
17. Cena diela - cena za plnenie predmetu zákazky |
V cene diela sú zahrnuté všetky náklady Dodávateľa spojené s realizáciou diela, ktoré vznikli odo dňa uzavretia zmluvy, a ktoré sú potrebné pre úplné, riadne, funkčné, termínovo a vecne primerané splnenie diela ako celku podľa tejto zmluvy |
17. 1. Cena plnenia predmetu zákazky - cena za dielo (ďalej len "cena za dielo") zahŕňa všetky náklady Dodávateľa : |
17.1.1. spojené s riadnym dodaním diela, ktoré uskutočnil na základe požiadaviek a podmienok podľa tejto zmluvy a podľa projektovej dokumentácie, výkazu výmer a Stavebného povolenia až to do doby odovzdania celého diela Objednávateľovi bez vád |
17.1.2. na materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác |
17.1.3. na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho spojenia to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania diela, |
17.1.4. na vyhotovenie PD pre realizáciu diela |
17.1.5. spojené so zriadením a odstránením staveniska |
17.1.6. na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP) |
17.1.7. na nákup, vyloženie, skladovanie materiálov potrebných na realizáciu diela |
17.1.8. na zhotovenie a údržbu informačnej tabule odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia diela a jej následnú likvidáciu. |
17.1.9. mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane dodávateľa |
17.1.10. na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, doklady o zhutnení podložia základovej špáry, |
17.1.11. vydanie a vyhotovenie dokladov o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, |
17.1.12. vydanie a vyhotovenie dokladov o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, |
17.1.13. na návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií |
17.1.14. na doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, |
17.1.15. na nepomenované doklady, dokumenty a certifikáty, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; |
17.1.16. náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo, |
17.1.17. na vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a náklady na poistenie diela |
17.1.18. odstránenie chýb a vád diela, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; |
17.1.19. na porealizačné geodetické zameranie stavby diela a na vyhotovenie dokumentov s tým spojených |
17.1.20. spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; |
17.1.21. na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu diela a na vyhotovenie potrebných dokumentov a dokladov s tým súvisiacich |
17.1.22. na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. ktoré bude mať Dodávateľ v spojení s realizáciou diela a so staveniskom jeho zabezpečením a následným odstránením a uvedením staveniska do pôvodného stavu |
17.1.23. na ochranu a zabezpečenie staveniska, |
17.1.24. na prípadnú bankovú záruku garantujúcu zábezpeku na plnenie predmetu zákazky zabezpečujúcu riadne a včasné vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu diela počas plynutia záručnej lehoty; |
17.1.25. na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov ak bude nevyhnutný počas realizácie diela |
17.1.26. na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady |
17.1.27. na projekt dočasného dopravného značenia (ak sa bude vyžadovať a bude to relevantné) a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; |
17.1.28. na osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov ak to bude relevantné a nevyhnutné |
17.1.29. náklady na záručné listy, na doklady o vykonaní tlakových skúšok, návody na obsluhu, a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu, pokiaľ sa takéto vyžadujú, náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované dielo |
17.1.30. na vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; |
17.1.31. za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie) ak to bude relevantné |
17.1.32. iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii diela podľa Zmluvy; náklady na vyloženie a skladovanie materiálov, bezpečnostné opatrenia, náklady na projekty, revízne správy, odborné posudky, certifikáty |
17.1.33. na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní diela a náklady na prípadné protiprašné opatrenia |
17.1.34. na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; |
17.1.35. spojené s prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska ak to bude relevantné |
17.1.36. na zriadenie, prevádzkovanie a odstránenie staveniska |
17.1.37. nepomenované ale nevyhnutné na riadne splnenie predmetu zákazky - realizáciu diela |
18. Cena diela ako zmluvná cena je určená ako cena maximálna, konečná, pevná zmluvná cena a nesmie byť prekročená a zmenená, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať |
18.1. Cena diela obsahuje sumár a súčet cien všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazu výmer |
18.2. Cena za dielo - zodpovedá technickým podkladom podľa realizačnej PD a rozsahu podľa výkazu výmer |
18.2.1. Dodávateľ prehlasuje, že za zmluvnú cenu dokáže zrealizovať dielo - predmet zmluvy podľa požiadaviek Objednávateľa |
18.2.2. Požiadavky na navýšenie zmluvnej ceny nebudú Objednávateľom uznané a rovnako ani požiadavky na práce naviac z titulu akýchkoľvek dodatočných zjavných alebo skrytých technických, technologických, právnych alebo iných dôvodov, a tieto bude znášať výhradne dodávateľ. |
19.1. Ak dodávateľ nepredloží požadované doklady a/alebo nimi objektívne nepreukáže že za danú cenu je reálne schopný realizovať dielo podľa požiadaviek, v lehotách uvedených v zmluve považuje sa to za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a Objednávateľ môže uplatniť |
19. AK CENA PREDMETU ZÁKAZKY BUDE NIŽŠIA o 30% OD FINANČNÉHO LIMITU, KTORÝ MÁ NA REALIZÁCIU DIELA STANOVENÝ OBJEDNÁVATEĽOM, DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO 3 DNÍ PO UZAVRETÍ ZMLUVY PREDLOŽIŤ V LISTINNEJ FORME OBJEDNÁVTEĽOVI: |
- vysvetlenie, doklady a dokumenty, ktorými by objektívne vedel Dodávateľ preukázať, že za danú cenu je reálne schopný realizovať dielo podľa požiadaviek a v lehotách uvedených v tejto zmluve |
- zmluvnú pokutu vo výške 5 000 eur |
- inštitút odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy |
20. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na úplné zaplatenie zmluvnej ceny za realizované dielo - vzniká Dodávateľovi riadnym vykonaním diela. a jeho odovzdaním bez vád Objednávateľovi |
20.1 Za riadne ukončenie diela sa považuje jeho odovzdanie Objednávateľovi bez vád a nedorobkov, na základe preberacieho protokolu, ktorý podpíšu zmluvné strany |
21. Dodávateľ je oprávnený po vykonaní jednotlivých častí prác podľa časového harmonogramu vystaviť a doručiť Objednávateľovi čiastkové faktúry |
21.1. Čiastkové faktúry za vykonané časti diela a odovzdané Objednávateľovi je oprávnený Dodávateľ vystaviť najneskôr do 7 dní po protokolárnom odovzdaní časti realizovaných prác a odsúhlasení ich súpisu oprávnenou osobou Objednávateľa |
21.2. Podkladom pre vystavenie každej čiastkovej faktúry bude zisťovací protokol a súpis skutočne vykonaných množstiev prác (ďalej len "Súpis vykonaných prác"), ktorý musí byť odsúhlasený a potvrdený oboma Zmluvnými stranami a to písomne potvrdený v protokole |
21.3. Za Objednávateľa bude zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasovať a potvrdzovať stavebný dozor, prípadne ďalšie písomne poverené osoby. Zisťovacím protokolom sa zisťujú objemy skutočne vykonaných prác a dodávok |
21.4. Záverečná - konečnú faktúru je Dodávateľ oprávnený vystaviť po riadnom ukončení diela bez vád a/alebo odstránení poslednej vady a jeho protokolárnom odovzdaní Objednávateľovi a to najskôr do 7 dní po prevzatí diela |
21.5. Súčasťou konečnej faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby diela s prípadnými odpočtami alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo písomne dohodnutých prác naviac, ak sa na tom zmluvné strany dohodli |
22. Splatnosť čiastkových faktúr a konečnej faktúry |
22.1. Všetky vystavené a doručené faktúry musia mať náležitosti daňového dokladu podľa §71 zákona č. 222/2004 Z.z. a musia obsahovať ako neoddeliteľnú súčasť súpisu vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu. |
. a včasné odstránenie prípadných vád Diela alebo jeho časti ako aj na zaplatenie zmluvných pokút zo strany Dodávateľa (ďalej len „Zádržné“ ) |
22.2. Splatnosť faktúr, ktoré budú mať náležitosti daňového dokladu a ktoré budú obsahovať prílohy a súčasti podľa tejto zmluvy budú splatné v lehote 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi v listinnej a elektronickej forme |
22.3. Lehota splatnosti faktúr neplynie, pokiaľ tieto nebudú mať náležitosti daňového dokladu alebo nebudú obsahovať prílohy a súčasti v zmysle zmluvy. Takáto faktúra bude vrátená dodávateľovi a až po doručení faktúry bez vád plynie lehota splatnosti podľa bodu 22.2 |
22.4. Objednávateľ má právo zadržať 10 % zo sumy bez DPH z každej čiastkovej faktúry a/alebo konečnej faktúry, na zabezpečenie práva Objednávateľa na riadne a včasné vykonanie Diela alebo jeho časti |
22.5. Zadržanú čiastku z vystavenej faktúry Objednávateľ uhradí Dodávateľovi do 15 dní po podpísaní protokolu o odovzdaní časti diela/diela bez vád a odstránení vád a nedorobkov, uhradení pokút a penále |
22.6. Týmto nie je dotknutý inštitút zábezpeky na plnenie |
23. Iné dojednania týkajúce sa realizácie diela, zábezpeky na plnenie a postúpenie práv a povinnosti zo zmluvy |
23.1. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu |
Zmluvné strany sa dohodli, že: |
23.2. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa. |
23.3. Objednávateľ má právo počas realizácie diela požadovať od Dodávateľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom |
23.4. Dodávateľ je povinný takéto potvrdenie o úhrade a splnení záväzkov subdodávateľom doručiť Objednávateľovi najneskôr do 3 dní po doručení žiadosti Objednávateľa |
23.4.1. ak Dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiaprípade ak Dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nepredloží potvrdenie o danej skutočnosti |
- Objednávateľ je oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry alebo konečnej faktúry vystavenej Dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany dodávateľa. |
23.4.2. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s bodom 23.4.1 sa nepovažuje za porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa a Objednávateľ sa z tohto dôvodu nedostáva do omeškania s úhradou ceny diela. |
24. Zábezpeka na plnenie, uplatnenie inštitútu |
24.1. Po riadnom odovzdaní a prevzatí diela podľa zmluvných podmienok sa zábezpeka na plnenie diela vo výške 50 % z jej hodnoty vráti Dodávateľovi v lehote do troch mesiacov od odovzdania diela a 40 % z jej hodnoty do šiestich mesiacov po odovzdaní celého riadne dokončeného diela Objednávateľovi |
24.2. Zostávajúcich 10 % zábezpeky na plnenie vráti Objednávateľ Dodávateľovi po uplynutí záručnej lehoty, ktorá jena stavebné práce 5 rokov po riadnom protokolárnom odovzdaní diela a na zariadenia v dĺžke poskytnutej výrobcom |
25. Naviac práce, možnosti a podmienky ich realizácie |
Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia prác naviac, nad rámec stanovený v tejto zmluve na riadne plnenie realizáciu diela je možný a to na základe dohody zmluvných strán |
Dohoda, ktorej obsahom budú práce naviac musí byť uzatvorená formou dodatku k zmluve o dielo v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, podmienkami OPET-u a ustanoveniami obchodného zákonníka |
25.1. Práce nad rámec dojednaný v zmluve, môžu byť Dodávateľom realizované výhradne len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude daný na základe predloženej písomnej ponuky dodávateľa |
25.2. Súčasťou ponuky na práce naviac musí byť presne a jednoznačne definovaný: |
25.2.1. rozsah prác naviac a odôvodnenie potreby ich realizácie pre splnenie predmetu zákazky a realizáciu diela |
25.2.2. presná špecifikácia prác podľa položiek výkazu výmer, merných jednotiek, množstva a ceny v rozsahu ceny za mernú jednotku/množstva a ceny celkom (všetko ako ceny s DPH a bez DPH) |
25.2.3. skutočnosti, ktoré by mohli vyvolať priamo, prípadne nepriamo neplnenie predmetu zákazky, realizáciu diela v požadovanom rozsahu a špecifikácií a v stanovených lehotách |
25.3. Dodatok o realizácií prác naviac, bude tvoriť po jeho podpísaní a nadobudnutí platnosti a účinnosti neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo |
25.3.1. Dodatok o realizácií prác naviac bude obsahovať aj ocenený výkaz výmer položiek realizovaných v rámci prác naviac |
25.3.2. Ak naviac práce požadované majú vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme,ú zmluvné strany dohodnú v dodatku aj zmenu termínu výstavby |
25.4. Cena prác naviac |
25.4.1. Položky výkazu výmer prác naviac, ktoré sú totožné s položkami výkazu výmer pre realizáciu diela musia byť ocenené rovnakou jednotkovou cenou, ostatné položky budú ocenené v zmysle cenníka CENEKON |
26. Dodávateľ má právo na úhradu za realizáciu prác naviac za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bodoch 20 až 23 zmluvy a na vystavenie faktúr, ich splatnosť sa viažu rovnaké podmienky |
27. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou |
28. Ďalšie osobitné podmienky plnenia predmetu zákazky - realizácie diela |
28.1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb a k vzniku škôd na majetku Objednávateľa |
28.2. staveniskom sa rozumie priestor určený PD alebo iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska pre účely realizácie predmetu zákazky - realizáciu diela |
28.3. Dodávateľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto buď vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie Diela nedošlo k ich poškodeniu |
28.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pokyny Objednávateľa, udržiavať na prevzatom stavenisku, výjazdoch z neho, priľahlých chodníkoch a prenechaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a je povinný denne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami na svoje náklady a nebezpečenstvo |
28.5. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pri odchode zamestnancov/subdodávateľov Dodávateľa zo stavby, riadne upratanie staveniska. V prípade neplnenia uvedených podmienok zaistí Objednávateľ vypratanie a poriadok na stavenisku na náklady dodávateľa. |
28.6. Dodávateľ bude odovzdané stavenisko užívať výhradne pre účely plnenia predmetu zmluvy |
28.7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny diela. |
28.8. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá PD, výkaz výmer a táto zmluva |
28.9. Rozsah práv a povinností každého určeného zástupcu Objednávateľa a Dodávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve |
28.10. Zmenu určených osôb na zastupovanie Objednávateľa a Dodávateľa si zmluvné strany oznámia najneskôr 3 dni pred vznikom tejto zmeny |
28.10.1. Zmena stavbyvedúceho musí byť schválená Objednávateľom a to do 3 dní po oznámení tejto zmeny. Nový navrhovaný stavbyvedúci musí spĺňať podmienky požadované na osobu stavbyvedúceho v tejto zmluve a ich splnenie musí dodávateľ s oznámením o zmene stavbyvedúceho doručiť Objednávateľovi |
28.10.2. Objednávateľ do 2 dní po doručení oznámenia o zmene stavbyvedúceho doručí Dodávateľovi vyadrenie sa k tejto zmene/súhlas/nesúhlas. Ak sa v stanovenej lehote Objednávateľ nevyjadrí, má sa za to, že so zmenou stavbyvedúceho súhlasí |
28.10.3. Ak Objednávateľ so zmenou a navrhovaným stavbyvedúcim nebude z objektívnych dôvodov súhlasiť, Dodávateľ je povinný navrhnúť iného stavbyvedúceho a zabezpečiť riadne plnenie predmetu zákazky bez obmedzení a omeškania súvisiaceho s týmto procesom schvaľovania |
29. Subdodávatelia, podmienky ich podielu na realizácie diela |
29.1. Dodávateľ je povinný oznámiť najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa, ktorý sa bude podieľať na plnení zmluvy : |
29.1.1. identifikáciu subdodávateľa |
29.1.2. podiel, špecifikáciu a rozsah subdodávky, termín nástupu na práce a kontakt na zástupcu subdodávateľa |
29.1.3. žiadosť o súhlas s navrhovaným subdodávateľom |
30. Na zmenu subdodávateľa sa vzťahujú podmienky zmluvy totožné ako so zmenou stavbyvedúceho a ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní |
31. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho/subdodávateľov na základe odôvodneného písomného oznámenia objednávateľa nahradiť ich bezodkladne inou osobou/subdodávateľom |
32. Ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho a ďalších splnomocnených zástupcov dodávateľa |
32.1. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní Objednávateľ oznámi Dodávateľovi písomne, najmenej 5 pracovných dní vopred, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
33. Dodávateľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska, o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre realizáciu diela a najmä |
- je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od PD, počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. |
- v stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Dodávateľa; názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) Objednávateľa; názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD; identifikačné údaje stavby podľa projektu; prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti |
- zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov; zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby |
34. Zástupca Dodávateľa umožní prístup stavebnému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň |
34.1. V prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj stavebný dozor Objednávateľa na stavbe |
34.2. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu |
34.3. Pre realizované dodatočné práce - práce naviac realizované v zmysle uzatvoreného dodatku bude vedený samostatný stavebný denník stavebných prác naviac |
34.4. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany dodávateľa. |
34.5. Stavebný denník musí byť na stavbe diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. |
34.6. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: |
-Stavbyvedúci Dodávateľa; |
-Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; |
-Projektant; geodet a kartograf Diela; |
-Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; |
-Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. |
34.7. Zápisy do stavebného denníka sa musia vykonať vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané, alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. |
35. Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 2 pracovné dni vopred |
35.1. ak si Dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť zakryť na svoje náklady. |
36. Ak nesúhlasí stavbyvedúci Dodávateľa so zápisom, ktorý vykonal Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne projektantom, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko |
36.1. Nesúhlasné stanovisko, alebo výhrady k zápisom stavbyvedúci Dodávateľa zapíše najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí |
37. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za automaticky odsúhlasenú zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy., ktoré môžu byť uskutočnené výhradne na základe platne uzatvorených dodatkov |
38. Dodávateľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela Objednávateľovi. |
39. Objednávateľ môže požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Dodávateľa alebo jeho dodávateľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo |
- ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na diele bude dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady dodávateľa |
40. Dodávateľ je povinný pred začatím vykonávania prác zabezpečiť pre Objednávateľa zoznam osôb poverených vykonávaním jednotlivých prác. Jedine tieto osoby sú oprávnené vstupovať a zdržiavať sa v mieste staveniska a to len za účelom riadnej realizácie diela |
41. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, viesť a priebežne denne aktualizovať zoznam osôb poverených vykonávaním jednotlivých prác, pričom tento aktualizovaný zoznam je povinný zabezpečiť kedykoľvek na nahliadnutie Objednávateľovi. |
42. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, ktorý podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa : |
- bezodkladne odvolať. a nahradiť ho novým subdodávateľom po jeho schválení Objednávateľom a to bez nároku na náhradu nákladov s tým spojených |
43. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči dodávateľovi nadobudne účinnosť po oznámení o delegovaní |
43.1. Všetky pokyny, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou na ktorú boli delegované kompetencie Objednávateľa majú rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám |
44. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľa, u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov |
45. Dodávateľ je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. |
45.1. Dodávateľ zabezpečí, aby jeho pracovníci a pracovníci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov: |
- absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné testy a osvedčenia |
- svojim pracovníkom príslušné osobné ochranné pracovné pomôcky |
46. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
46.1. Dodávateľ je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o pracovných úrazoch, škodách na vybavení a strojoch na stavbe a škodách na životnom prostredí a požiaroch |
47. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený: |
- dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa nie je dosiahnuteľná |
- alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. |
48. Ďalšie povinnosti zmluvných strán súvisiace s realizáciou diela |
48.1. Dodávateľ je povinný zhotoviť dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu diela, v súlade s touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve |
48.2. Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií |
48.3. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. |
49. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so subdodávateľmi tak, aby subdodávatelia mohli: |
- v prípade ak ich pohľadávka voči Dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako 30 dní a nebola zo strany Dodávateľa uhradená |
a mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky zo subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom Dodávateľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke |
50. Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií |
51. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade so všeobecne záväzným |
nariadením Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území príslušnej mestskej časti. |
Dodávateľ je ďalej pri realizácie diela povinný a Objednávateľ je oprávnený : |
52. odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie |
53. počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty na pozemku a v okolí staveniska, dodržiavať všeobecné záväzné príslušné nariadenie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy |
o starostlivosti o verejnú zeleň na území Hlavného mesta SR Bratislavu. Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v PD. |
54. mať na stavbe overený projekt stavby diela a stavbyvedúci Dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník |
55. na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom. |
56. hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a poškodenie realizovaných prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. |
57. dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku |
- odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z. Držiteľ odpadov predloží Obvodnému úradu životného prostredia hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou |
ostatných odpadov v termíne do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. |
58. preberať v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť subdodávateľov a ich pracovníkov na stavenisku. |
59. udržiavať stavenisko a dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne okončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu |
60. zabezpečiť aby jeho pracovníci pred nástupom na stavenisko boli oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými bezpečnostnými, |
požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii diela podľa zmluvy. |
61. odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do diela v zmysle platných právnych predpisov |
62. zodpovedať, že pri realizácii diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení |
63. na žiadosť Objednávateľa poskytnúť úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom |
Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou diela a záležitosťami spojenými so staveniskom |
64. vykonať na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela alebo jeho uvedenie do prevádzky |
65. zabezpečiť úhradu akýchkoľvek miestnych poplatkov vrátane pokút, ktoré mu budú vyrubené v súvislosti s užívaním verejných komunikácií bez nároku na zmenu ceny diela. |
66. Dodávateľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich zámenu môže Dodávateľ previesť iba po |
66.1. predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného zástupcu. |
67. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií diela, najmä či sa realizácia diela vykonáva podľa PD, stavebného povolenia, touto zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov. |
68. Dodávateľ v prípade úrazu bude postupovať v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vznp., pričom sa zaväzuje zaistiť si vlastný dozor nad bezpečnosťou vrátane sústavnej kontroly bezpečnosti prác pri činnosti na pracovisku objednávateľa |
a v zmysle Zákonníka práce a súvisiacich predpisov, zoznámiť sa s rizikami na pracovisku Objednávateľa, upozorniť na ne preukázateľným spôsobom svojich zamestnancov alebo subdodávateľov, určiť a zabezpečiť spôsob ochrany a prevenciu proti úrazom |
a inému poškodeniu zdravia, upozorniť Objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracoviskách Objednávateľa k ohrozeniu života a zdraviu pracovníkov Objednáv. alebo tretích osôb, či k ohrozeniu prev. alebo ohrozeniu bezp. stavu techn. zariadení a objektov. |
v prípade uskutočňovania zváračských prác vydať písomný príkaz a dodržiavať potrebné požiarno-bezpečnostné opatrenia v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. a vyhláškou MV SR č. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Príkaz pred zahájením prác predloží Dodávateľ na vedomie Objednávateľovi. |
69. Dodávateľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky záväzné a aj doporučené STN, bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie všetky vzniknuté náklady Dodávateľ. |
70. Dodávateľ je povinný používať pri zhotovovaní také materiály, výrobky a zariadenia, ktoré si počas doby predpokladanej existencie Diela pri bežnej údržbe zachovajú vlastnosti mechanickej pevnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygienických požiadaviek, bezpečnosti ochrany zdravia osôb |
a ochrany životného prostredia, bezpečnosti pri používaní a ochrany proti hluku; nesmie používať materiály, výrobky a zariadenia, ktoré nie sú uvedené v Projektovej dokumentácii a tiež materiály, výrobky a zariadenia, ku ktorým majú práva tretie osoby. |
71. Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení a konštrukcií, materiálov, výrobkov, montážneho materiálu, stavebných hmôt a dielcov a ich presun na stavenisko, |
zabezpečiť si pripojenie na odber elektrickej energie a vody z existujúcich rozvodov na stavbe na vlastné náklady a uhrádzať všetky poplatky za ich užívanie a odber. |
72. Odovzdanie a prevzatie diela, forma odovzdania a prevzatia diela, povinnosti Objednávateľa a Dodávateľa s tým spojené |
73. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Dodávateľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok. |
74. Po riadnom vyhotovení diela, písomne listom vyzve Dodávateľ Objednávateľa na jeho protokolárne odovzdanie (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie diela dodávateľ určí termín odovzdania diela, ktorý nesmie byť skôr ako 10 dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie diela |
74.1. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Dodávateľom nezúčastní odovzdania Diela, Dodávateľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela |
- odovzdanie Diela nemôž prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa |
- Objednávateľ, Dielo prevezme výlučne v prípade, že na diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad |
funkčnosti, ktoré bránia užívaniu diela ako celku pre účely na ktoré je dielo určené |
75. Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. |
75.1. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä : |
- projekty skutočného vyhotovenia diela ; |
- certifikáty; |
- stavebný denník; |
- doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; |
- príslušné revízne správy; |
- záručné listy v kópii; |
- doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; |
- návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; |
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú. |
76. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Protokol“), spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. |
77 . Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií. |
78. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Dodávateľ uvoľní a vypratá stavenisko najneskôr do 5 dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 76. Po tejto lehote ponechá na stavenisku iba zariadenie, stroje a |
materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov diela. |
79. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä:: |
- základné údaje o diele; |
- súpis zistených vád a nedorobkov na diele; |
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov diela; |
- zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu (Dokladová časť); |
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že Dodávateľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá; |
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; |
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba. |
80. Podpisom Protokolu oboma zmluvnými stranami sa dielo považuje za odovzdané. |
81. V prípade ak Dodávateľ zhotoví dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. |
82. Miesto zhotovenia Diela, zodpovednosť za škodu, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu |
82.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodávateľ bude dielo zhotovovať na stavebnom pozemku, ktorý je vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, a to až do doby odovzdania diela objednávateľovi. Vlastníkom diela počas jeho zhotovovania je objednávateľ. |
82.2. Dodávateľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v súvislosti s vykonaním diela, ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela |
82.3. Ak dodávateľ v súvislosti so svojou činnosťou poškodí majetok tretích osôb, musí bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady a nebezpečenstvo uviesť veci do pôvodného stavu. Dodávateľ nesie zodpovednosť za nebezpečenstvo náhodnej skazy, rovnako ako aj za rozpracované a dokončené činnosti |
až do doby protokolárneho odovzdania celého diela objednávateľovi. Dodávateľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania činností v rámci tejto zmluvy. |
82.4. Dodávateľ zodpovedá i za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja, alebo inej veci, ktoré použil pri plnení diela, a berie na vedomie, že sa tejto povinnosti nemôže zbaviť |
82.5. Pri uplatnení škôd sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR. |
82.6 K zaisteniu možných nárokov Objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy je Dodávateľ povinný preukázať Objednávateľovi poistenie za škody spôsobené v súvislosti s jeho predmetom podnikania a poistenie celého diela až do skončenia a prevzatia diela v rozsahu podľa tejto zmluvy |
83. Zodpovednosť za vady, záruka za akosť diela a záručná doba |
83.1 Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie diela v celku a v súlade so Zmluvou, PD a stavebným povolením, Výkazom výmer, pokynmi Objendávateľa. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané |
práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. |
Kvalita vykonaného diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými Zmluvou, PD, Stavebným povolením, Výkazom výmer, pokynmi objednávateľa a platnými právnymi predpismi. |
84. Dodávateľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. |
84.1. V prípade, že Dodávateľ poverí plnením tretie osoby, zodpovedá za vady diela v rozsahu a spôsobom, akoby plnil sám. Toto platí aj v prípade tretích osôb, ktoré boli poverené vykonávaním diela s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. |
85. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záruku za úplné a kvalitné prevedenie, za kvalitu zariadení a materiálov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa zmluvy. |
85.1. Záručná doba na stavebné časti diela je 5 rokov (ďalej len "Záručná doba"), záručná doba na vstavané zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len "Osobitná záručná doba") |
85.1.1. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania celého diela Objednávateľovi bez vád a nedorobkov |
85.1.2. V prípade, ak Objednávateľ prevezme dielo s drobnými vadami a nedorobkami, záručná doba a osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov |
85.1.3. Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním diela odovzdať osobitný zoznam vecí, pri ktorých plynie osobitná záručná doba. |
86. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá dodávateľ. |
86.1. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí diela za nové, pre nové časti diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. |
87. Dodávateľ je povinný počas plynutia záručnej doby a/alebo osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s touto zmluvou a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. |
87.1. Ak vady nemôžu byť odstránené, má Objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z ceny diela |
88. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi vady diela najneskôr však v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. |
88.1. Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu: |
- najneskôr ale do piatich 5 kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. |
88.2. V prípade havarijného stavu je Dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na diele bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do dvoch (2) hodín od okamihu oznámenia vady |
88.3. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia dodávateľa na odstraňovanie vady |
- po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním |
88.4. Ak Dodávateľ neodstráni po výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako 5 kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Dodávateľa |
Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. Všetky tieto vzniknuté náklady je Objednávateľ oprávnený uhradiť zo zádržného podľa tejto zmluvy. |
89. Zachovanie dôvernosti informácií, dodržanie mlčanlivosti |
89.1 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej |
Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov |
alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa |
podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej zmluvnej strany. |
90. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: |
90.1. na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so zmluvou; |
90.2. osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát; |
90.3. osobe, ktorá pre takú zmluvnú stranu obstaráva archiváciu zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu zmluvy; |
90.4. osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo zmluvných strán. |
91. Podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy zmluvy : |
91.1. Za podstatné porušenie zmluvných podmienok sú porušenia v zmysle všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanovení Obchodného zákonníka a porušenia, ktoré určil Objednávateľ v tejto zmluve |
91.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok - zmluvy. |
92. V prípade odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok má Objednávateľ nárok na úhradu všetkých nákladov súvisiacich s odstúpením od tejto zmluvy a na uplatnenie zmluvnej pokuty |
93. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy, na základe ktorého je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, sa okrem uvedených skutočností v tejto zmluve |
je možné považovať aj konanie ak Dodávateľa vyhotovuje dielo v rozpore s touto zmluvou,neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené PD, stavebným povolením, pokynmi Objednávateľa |
a opakovane jeho konaním dochádza k porušovaniu predpisov BOZ, PO a OŽP alebo bolo začaté konanie o návrhu na zrušenie spoločnosti ex offo. |
93.1. Podstatným porušením zmluvy a dôvodom na odstúpenie je aj keď Dodávateľ : |
93.1.1. neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené stavebným povolením, PD, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo |
93.1.2. akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy bjednávateľa; alebo |
93.1.3. napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie) Dodávateľ pokračuje vo vadnom plnení; alebo |
93.1.4. napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. |
93.1.5. výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia. |
93.1.6. voči Dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie; |
93.1.7. alebo sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci; |
93.1.8. Pokiaľ Objednávateľ odstúpi od zmluvy, pre podstatné porušenie zmluvy zapríčinené konaním/nekonaním Dodávateľa alebo jeho vadným konaním zaniká táto zmluva momentom doručenia oznámenia o odstúpení Dodávateľovi |
93.1.9. Oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy sa považuje za doručené i v prípade, ak druhá strana bezdôvodne odmietne odstúpenie prevziať. Za moment odstúpenia je tiež považovaný posledný deň márneho uplynutia lehoty uloženia doporučenej zásielky na pošte. |
93.1.10. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu aj bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcom po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. |
93.1.11. V takom prípade je Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi preukázateľne vykonané činnosti podľa tejto Zmluvy až do momentu vypovedania tejto Zmluvy. |
94. Sankcie, penále a zmluvné pokuty |
94.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zo strany Dodávateľa realizovať dielo podľa jednotlivých termínov uvedených v Časovom harmonograme, splniť povinnosti uvedených v Osobitných požiadavkách |
Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý, aj začatý deň omeškania |
94.1.1. Uplatnením penále za omeškanie s plnením nie je dotknutý nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve |
95. Objednávateľ ma nárok na úhradu zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok vo výške stanovenej v zmluve |
95.1. Objednávateľ ma nárok na úhradu zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok vo výške 500 eur ak výška zmluvnej pokuty nebola určená inak v tejto zmluve |
95.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác tejto ZoD, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania s vyprataním Staveniska. |
95.7. V prípade, ak sa Dodávateľ alebo zodpovedný zástupca Dodávateľa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní na preberacom konaní ktorejkoľvek časti Diela, pri zápise a odsúhlasení zrealizovaných prác na Diele, pri kontrole realizácie Diela |
uhradí Dodávateľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každý jednotlivý prípad neprítomnosti Dodávateľa alebo zástupcu Dodávateľa. |
95.8. V prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, technických a technologických noriem Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúcich sa na vykonanie Diela vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške |
20.000 EUR za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná doručením výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody. |
95.9. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy nezaniká Dodávateľovi povinnosť riadne plniť podľa tejto Zmluvy to, za čo mu bola sankcia vo forme zmluvnej pokuty uložená. Objednávateľ je tiež oprávnený vykonať započítanie svojho nároku na zaplatenie |
zmluvnej pokuty voči nároku Dodávateľa na zaplatenie Ceny Diela alebo jeho časti. |
96. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody a na sankcie - penále z omeškania určené vo výške podľa tejto zmluvy a podľa VZP OPET-u. |
97.Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi a to v lehote do 30 dní . |
95.2. Objednávateľ má nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 500 eur za každé aj opakované porušenie zmluvných podmienok |
95.3. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny Plnenia bez DPH za každý aj začatý deň |
omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi. |
95.4. V prípade, ak Dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby , vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške EUR 0,05 % z celkovej Ceny Plnenia bez DPH |
za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi. |
95.5. V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Dodávateľa a/alebo Subdodávateľa, vzniká Objedn. nárok voči Dod. na zmluvnú pokutu vo výške 20.000,-EUR za každé jednotlivé |
porušenie stanovenej povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi. |
98. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi. |
99. Ak sa s podstatným porušením zmluvných podmienok - zmluvy spája uplatnenie inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy, Objednávateľ môže uplatniť: |
- jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške 50 000 eur |
100. Platnosť a účinnosť zmluvy |
100.1. Zmluva je platná a účinná v zmysle VZP OPET-u a iných platných predpisov |
101. Ukončenie zmluvy |
101.1. K ukončeniu zmluvy - zániku zmluvy môže dôjsť : |
101.1.1. riadnym splnením zmluvy |
101.1.2. ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán k termínu, ktorý bude v dohode stanovený ako termín ukončenia zmluvy |
101.1.3. ukončením zmluvy na základe oznámenia o odstúpení zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok alebo z dôvodov uvedených vo VZP OPET-u a to ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy |
101.1.4. ukončením zmluvy na základe výpovede danej zo strany Objednávateľa aj bez uvedenia dôvodov. Zmluva je ukončená uplynutím zmluvnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom po doručení výpovede, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak |
102. Záverečné ustanovenia |
Všetky doklady, dokumenty, poskytnutá a vyhotovená PD, ocenený výkaz výmer a iné podklady poskytnuté po uzavretí zmluvy a v rámci plnenia zmluvy budú tvoriť ako prílohy neoddeliteľnú súčasť zmluvy |
Podmienky plennia zmluvy, povinnosti a práva zmluvných strán nedohodnuté v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami VZP OPET-u, Obchodným zákonníkom a inými platnými právnymi predpismi |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Pažického ul. č.3, 811 06 Bratislava, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
29.02.2016 07:00 — 18.08.2016 12:00
1,00 súbor
650 000,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
11.02.2016 10:33
16.02.2016 10:30
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
11.02.2016 12:18 - Vstupná ponuka | 649 186,80 | € | Cena s DPH |
16.02.2016 10:29 - Najvýhodnejšia ponuka | 415 999,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: