00309753
Obec Oreské
Oreské 7, Oreské, 90863, SVK
31409539
UNISTAV spol. s r.o.
Priemyselná 279, Senica, 90501, SVK
úprava vzhľadu verejného priestranstva obce
petanque ihrisko, presun sochy, úprava parku, úprava zelených plôch, presun autobusovej zastávky
Stavebná práca
1. úprava vzhľadu verejného priestranstva obce
|
|
---|---|
Funkcia |
- hlavným objektom rekonštrukcie a zlepšovania stavu budú spevnené plochy, ktoré sú v okolí obecného úradu, kultúrneho domu, reštaurácie a obchodu, zazelenené plochy v okolí riešených spevnených plôch a v okolí obecného potoka |
- búracie práce budú pozostávať z odstránenia jednotlivých povrchových úprav spevnených plôch s nosnými podkladovými vrstvami, v odstránení nevyhovujúcich stavieb- autobusová zastávka, v premiestnení prvkov drobnej architektúry a v kultivácii všetkých spevnených plôch |
- popis búracích prác: |
búraná plocha pred OÚ: plocha bude búraná spolu s celou konštrukciou a základovou konštrukciou; plocha bez nášľapných vrstiev; základová konštrukcia - železobetón + zásyp zmiešanou suťou; celková plocha 56,8 m2 |
búraná asfaltová plocha: plocha pre rozšírenie spevnenej plochy pred OÚ a vjazd do hospodárskeho dvora OÚ; odstránenie pre osadenie nového obrubníka a úpravu spevnenej plochy; povrchová úprava - cestný asfalt; celková plocha 53 m2 |
búraná nespevnená plocha pred OÚ: zatrávnená plocha pred OÚ; nízke porasty - kríkovitý porast; odstránenie obrubníka dĺžka 12,356m; celková plocha 38,6 m2 |
odstránená oceľová brána: brána na vjazde do hospodárskeho dvora |
búraná dobetonávka spevnenej plochy: plocha pre rozšírenie spevnenej plochy pred OÚ a vjazd do hospodárskeho dvora OÚ; povrchová úprava - betónový poter; celková plocha 20,5 m2 |
- búraná betónová maloformátová dlažba: dlažba uložená do betónového lôžka; povrchová úprava - betónová dlažba; celková plocha 97,6 m2 |
búraná veľkoformátová betónová dlažba: dlažba uložená do betónového lôžka; povrchová úprava - betónová dlažba; celková plocha 42,1 m2 |
odstránenie označenia autobusovej zastávky: dlažba uložená do betónového lôžka; povrchová úprava - betónová dlažba |
búraný objekt autobusovej zastávky; odstránenie oceľovej konštrukcie; odstránenie betónového základu; celková plocha 7,3 m2 |
kultivácia zeminy: kultivácia zelenej plochy; celková plocha 360 m2 |
odstránenie krovinatých porastov: kultivácia zelenej plochy; celková plocha 100 m2 |
odstránenie informačnej tabule: vybúrať betónový základ |
odstránenie základovej konštrukcie sochy: odstránenie betónovej základovej konštrukcie sochy; demontáž sochy |
demontáž herných zostáv: odstránenie betónovej základovej konštrukcie herných zostáv; demontáž drevených prvkov zostáv; premiestnenie, uskladnenie zostáv |
odstránenie krovinatých porastov: kultivácia zelenej plochy; celková plocha 150 m2 |
kultivácia zelenej plochy: kultivácia zelenej plochy; celková plocha 970 m2 |
odstránenie vzratslej zelene: voľne vysadené zeleň bez usporiadania; dreviny - 2x smrek, 1x breza,2x tuja; celkovo 5ks |
odstránená betónová skruž: ∅1000/1200mm; výška 500mm; betónový poklop |
- plocha pred obecným úradom je riešená z maloformátovej žulovej dlažby, ktorá bude uložená do štrkového lôžka |
- v úrovni schodiska budú schodiskové prefabrikované stupne ukladané do cementového lôžka na betónovú konštrukciu schodiska, ktorá je osadená na betónovom základe |
- Pred budovou obecného úradu je vytvorené malé námestie, kde sú navrhnuté lavičky a vzrastlá drevina. |
Spevnené plochy v okolí autobusovej zastávky sú riešené z betónovej dlažby ukladanej do štrkového lôžka |
Spevnené plochy v okolí jednotlivých zostáv detského ihriska sú tvorené dopadovými gumenými dielcami, hr. je určená na základe max. možnej výšky dopadu. |
Spevnené plochy v parku sú riešené zo žulovej maloformátovej dlažby ukladanej do štrkového lôžka. |
Spevnené plochy pri existujúcom moste cez potok sú navrhnuté tak aby nadväzovali na plánovanú úpravu mostovej konštrukcie, kde bude pridaný samostatný pruh pre peších. |
Po osadení obrubníkov spevnených plôch je potrebné vyplniť odfrézovanú časť asfaltovej spevnenej plochy, ktorá bola vybúraná pri búracích prácach, podľa skladby podlahy D/05 (skladba asfaltovej vozovky) v prislúchajúcej odobratej hĺbke. |
Odvodnenie jednotlivých spevnených plôch zostáva nezmenené. Dažďové vody z asfaltových spevnených plôch a komunikácie zostávajú odvádzané o zelených priľahlých plôch |
- K zmenšeniu záťaže povrchového vsakovania je navrhnutý líniový trativod so vsakom, v mieste pôvodného vsaku dažďových vôd. |
Autobusová zastávka bola presunutá a jej doterajšia konštrukcia bude nahradená novou konštrukciu, ktorá bude dopĺňať výraz spevnených plôch a drobnej architektúry |
Jej konštrukciu tvorí dvojica pozinkovaných oceľových stĺpov s konzolami pre osadenie strešnej hliníkovej sendvičovej konštrukcie |
Zadná stena zástavky je tvorená sústavou drevených trámov, ktoré sú medzi sebou spriahnuté oceľovými svorníkmi. Jednotlivé trámy sú ukladané svojími vyfrézovanými drážkami do oceľovej konštrukcie, kde sú prikotvené k pomocným vovareným oceľovým platniam. |
Nosné oceľové stĺpy sú votknuté do železobetónového základu. Oceľová konštrukcia je pozinkovaná, drevo je s kartáčovou úpravou a opatrené priehľadnym náterom. |
Socha bola presunutá z nevhodného miesta na hrane komunikácie, v mieste kde bude rozšírená konštrukcia mosta, na hranicu parku ako vyvrcholenie cesty po novej spevnenej ploche. Socha bude osadená na nový betónový základ |
Parkové úpravy sú navrhnuté za zámerom vytvoriť upravený priestor s oddychovou zónou, ktorá nebude venovaná iba detskému ihrisku ale širšiemu spektru obyvateľov. |
do parku je osadené petanque-ové ihrisko, umelo vytvorený val / kopec ako hľadisko. Najdôležitejší priestor je zdôraznený použitím trávnatého koberca. |
Herné zostavy detského ihriska sú volené z hľadiska bezpečnosti a úžitkovosti tak aby poskytli zábavu čo najväčšiemu rozsahu vekových skupín. |
Zazelené plochy po kultivácii budú zatrávnené, v plochách okolo detského ihriska a sedenia budú použité trávnaté koberce. |
Súčasťou úprav zelene bude aj výsadba nových vzrastlých drevín, ako náhradná výsadba za odstránené dreviny. V prípade nedostatočného počtu náhradných drevín bude zabezpečená výsadba na ďalších pozemkoch obce. |
Prvky drobnej architektúry sú tvorené solitérnymi lavičkami osadenenými na verejnom priestranstve, buď ako samostatne stojance lavičky alebo ako polozapustené v terénnej vlne s vytvorením umelého výhľadu do parku a na petangové ihrisko. |
petangové ihrisko je tvorené ako priestor pre zábavu všetkých vekových kategórií. Ihrisko je polozapustené, hranice sú tvorené drevenými trámami kotvenými do betónových platní osadených v teréne. Povrchová úprava ihriska je tvorená zhutneným štrkodrvou. |
Navrhované lavičky sú navrhované drevené z drevených opracovaných trámov, s priehľadným náterom. Sústava drevených trámov je osadená na oceľové pozinkované podnože kotvené do betónových základov. Betónové základy pri prvkoch je nutné založiť do nezámrznej hĺbky. |
Doplňujúcim prvkom drobnej architketúty sú smetná nádoby. Sú tvorené oceľovou pozink. Konštruk.,ktorá je obalená drev. doskami hr. 25 mm s povrch. úpravou ako všetky ostatné drevené prvky-kartáčovaním a priheľadným náterom. Celá konštruk. je osadená na oceľ. Pozink. podnož kotvenú do betón. základu. |
Medzi prvky drobnej architektúry patrí aj úprava obecnej studne, kde bude vybúraná nadzemná časť studne, predpokladáme že to bude jedna skruž a betónový poklop |
Tieto konštrukcie budú nahradené novými, skruž s pohľadovým hladeným betónom. Na betónový poklop bude osadená úprava z devených trámov, kde bude osadená ručná pumpa s celým príslušenstvom. |
Medzi objektami obecného úradu a reštuarácie s obchodom je v súčasnoti osadená oceľová brána. Pri riešení nových spevnených plôch príde k výmene tejto oceľovej konštrukcie |
- Navrhovná brána je riešená zváraná z obdĺžnikových uzatvorených profilov z výplňou z plochých oceľových prútov. Celá konštrukcia bude pozinkovaná. Dvojkrídlová brana bude osadená na pozinkované oceľové stĺpy kotvené do betónových základov. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t | m2 | 70,000 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 10,900 | ||
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t | m3 | 70,000 | ||
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 | 85,000 | ||
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t | m2 | 85,000 | ||
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 7,560 | ||
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t | m | 12,400 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 0,600 | ||
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 8,840 | ||
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t | m2 | 7,920 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 2,100 | ||
Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby v ploche nad 20 m2, -0,26000t | m2 | 97,600 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 4,880 | ||
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t | m2 | 97,600 | ||
Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t | m2 | 42,100 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 2,100 | ||
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t | m2 | 42,100 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 1,000 | ||
Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t | m2 | 7,300 | ||
Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t | m2 | 17,000 | ||
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t | m3 | 6,300 | ||
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 360,000 | ||
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 72,000 | ||
Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m | m2 | 360,000 | ||
Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 100,000 | ||
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 20,000 | ||
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo stľpov, stľpikov alebo konzol, -0,00400t | ks | 1,000 | ||
Odstránenie dopravného zrkadla a demontáž zrkadlovej časti, vrátane stľpika alebo konzoly, -0,18700t | ks | 1,000 | ||
Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t | m3 | 0,300 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 3,000 | ||
Odstránenie hracích zostáv | ks | 3,000 | ||
Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t | m3 | 3,000 | ||
Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 150,000 | ||
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 30,000 | ||
Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20km a so zlož. v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 970,000 | ||
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 194,000 | ||
Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,15 do 0,20m | m2 | 970,000 | ||
Odstránenie drevín priem. do 100 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 970,000 | ||
Demolácia konštr. objektov, iným spôsobom z bet. prostého na maltu cementovú, -2,38000t | m3 | 0,300 | ||
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,425 | ||
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 28,500 | ||
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,425 | ||
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 0,305 | ||
Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t | 292,336 | ||
Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné | t | 0,820 | ||
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 292,336 | ||
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm | m2 | 373,200 | ||
Štrkopiesok preddrvený 0-32 n | m2 | 133,232 | ||
Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého | m2 | 373,200 | ||
Dlažbová kocka - žula, rozmer 4-6 cm | m2 | 391,860 | ||
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 54,500 | ||
Štrkopiesok preddrvený 0-32 n | m3 | 11,445 | ||
Podklad z minerálneho betónu s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm | m2 | 54,500 | ||
Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty | m2 | 54,500 | ||
Dlažba Parkett 8 alebo ekvivalent | m2 | 57,225 | ||
Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm | m2 | 118,00 | ||
Štrkopiesok preddrvený 0-32 n | m3 | 24,780 | ||
Kladenie gumovej dlažby 500 x 500 x 70 mm do štrkového lôžka | m2 | 118,000 | ||
Gumová dlažba PIN-HOLE (zelená, 500 x 500 x 70 mm) GUMOVE PODLAHY alebo ekvivalent | m2 | 123,900 | ||
Osadenie chodník. obrubníka kamen. ležatého s bočnou oporou z betónu prostého C 10/12,5 do lôžka | m | 151,400 | ||
Montáž schodiskového ramena bez podesty, hmotnosti do 1,5 t | ks | 75,000 | ||
Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 | ks | 2,000 | ||
Premac OBRUBNÍK 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm alebo ekvivalent | ks | 76,000 | ||
Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x20x15-5 cm - NÁBEHOVÝ (kc.OBCN) alebo ekvivalent | ks | 22,000 | ||
Platne Premac Schodiskový stupeň 808/400/40 upravená čelná hrana alebo ekvivalent | ks | 150,000 | ||
Gumový OBRUBNÍK (čierny, 50 x 200 x 1000 mm) GUMOVE PODLAHY | ks | 137,000 | ||
Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25 | m3 | 29,531 | ||
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce | m2 | 112,500 | ||
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce | m2 | 112,500 | ||
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25 | m3 | 14,604 | ||
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 80,910 | ||
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 80,910 | ||
Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm | m2 | 46,998 | ||
Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 - pod sochu | m3 | 1,106 | ||
Montáž brány pre šírku prejazdu 4,5 m - vrchné vedenie | ks | 1,000 | ||
Vráta oceľové s oceľový stĺpikom 620x205cm | ks | 1,000 | ||
Uloženie a hrubé rozhrnutie výkopku bez zhutnenia v rovine alebo na svahu do 1:5 | m3 | 54,000 | ||
Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 1580,000 | ||
Trávnikový koberec - rolovaný | m2 | 1330,000 | ||
Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, pri výške kmeňa nad 1,8 do 2,5m | ks | 2,000 | ||
Javor tatarský - Acer tataricum, do v. 5m; listnatý krík dekoratívny listom, drevom | ks | 2,000 | ||
Detské prvky BOBR AGÁT, HOJDAČKA A-A-1 | ks | 1,000 | ||
Detské prvky BOBR AGÁT, PRESKAKOVACIA DRÁHA | ks | 1,000 | ||
Detské prvky BOBR AGÁT, ŠPLHACIA STENA | ks | 1,000 | ||
Detské prvky BOBR AGÁT,KOLOTOČ | ks | 1,000 | ||
Detské prvky BOBR AGÁT, PYRAMIDA | ks | 1,000 | ||
Detské prvky BOBR AGÁT, DETSKÉ IHRISKO | ks | 1,000 | ||
Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovánia nôh na pevný podklad | ks | 17,000 | ||
Drevený trám upraveny | m3 | 5,950 | ||
ocelove prvky | t | 0,686 | ||
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 680,000 | ||
Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 | m3 | 92,800 | ||
Drevený trám upraveny kotveny chemickymi skrutkami | m3 | 0,375 | ||
Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovánia nôh na pevný podklad | ks | 4,000 | ||
Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez zabetonovánia nôh na pevný podklad | ks | 3,000 | ||
Drevený trám upraveny | m3 | 1,200 | ||
ocelove prvky | t | 0,042 | ||
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 42,000 | ||
Tyč oceľová jemná plochá š.20xhr.6 mm ozn.11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 | t | 0,166 | ||
ocelove prvky | t | 0,051 | ||
Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad | ks | 5,000 | ||
Drevený trám upraveny | m3 | 0,346 | ||
Betónová skruž vrátane poklopu | ks | 1,000 | ||
Ručná pumpa PV 75 | ks | 1,000 | ||
Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000 | m | 0,500 | ||
Drevený trám upraveny | m3 | 2,345 | ||
ocelove prvky | t | 0,153 | ||
Hliníkový sendvičový panel hr.100 mm | t | 4,233 | ||
Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 | m3 | 1,107 | ||
Osadenie autobusovej zástavky | m2 | 22,320 | ||
Drevený trám upraveny | m3 | 0,918 | ||
ocelove prvky | t | 0,024 | ||
Betón základových pätiek, prostý tr.C 20/25 | m3 | 0,320 | ||
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg | kg | 24,000 | ||
Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3 | m3 | 16,240 | ||
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 16,240 | ||
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 % | m3 | 2,496 | ||
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 40,600 | ||
Striekaný betón plôch stien zo suchej betón. zmesi suchým spôsobom priem. hr. nad 50 do 100mm | m2 | 3,520 | ||
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so zhutnením frakcie 0-63 mm | m3 | 8,120 | ||
Štrkopiesok preddrvený 0-32 n | m3 | 8,120 |
Názov |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Dodávateľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z cudzích prostriedkov a z vlastných zdrojov objednávateľa. |
Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov. |
Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámené do 7 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov. |
Dielo bude zhotovené podľa: |
- špecifikácie a opisu |
- projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a inej sprievodnej dokumentácie |
- platných STN, EN a technických predpisov, |
- podkladov a požiadaviek Objednávateľa, |
- podľa cenovej ponuky/rozpočtu/výkazu výmer |
- požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo riadne a včas v termíne: |
- prevzatie staveniska – do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). |
- začatie prác : dňom prevzatia staveniska |
- ukončenie prác a odovzdanie diela: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. |
Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy odovzdať kompletnú projektovú dokumentáciu, neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní od prevzatia neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie predložiť objednávateľovi ocenený výkaz výmer vo formáte pdf. na CD nosiči a zároveň aj v listinnej forme. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť časový postup realizácie prác deklarovaný v Harmonograme prác zhotoviteľa, najneskôr do 7 dní od prevzatia neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ocení súpis položiek v súlade s výkazom výmer, pričom jednotkovú cenu na dve desatinné miesta uvedie v eurách vo všetkých položkách . |
Jednotkové ceny budú počas trvania zmluvy pevné, nemenné a cena bude maximálna. |
Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po písomnom protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom podľa ustanovení tejto zmluvy. |
V prípade, že dielo má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť v celom rozsahu odstránené zhotoviteľom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr však do termínu celkového ukončenia diela |
Drobné nedorobky je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo. |
V prípade, že zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou 12 mesiacov od prevzatia staveniska je oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou. |
V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie Diela. |
V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. |
Súčasťou predmetu tejto zmluvy je i záväzok Zhotoviteľa zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú možno od neho požadovať pre skolaudovanie stavby, ak sa uplatnenia. |
Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. A je pre zhotoviteľa záväzná. |
V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH (zníženiu alebo zvýšeniu) je zhotoviteľ povinný fakturovať za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aktuálne platnú sadzbu DPH. O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve. |
Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky, merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. |
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo. |
Cena za Dielo bude uhradená po predložení faktúry Objednávateľovi vystavenej Zhotoviteľom na základe Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok. |
Faktúra (vyhotovená v min. 4 origináloch) sa považuje za doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. |
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a súčasne musí obsahovať aj názov projektu a/alebo diela podľa inštrukcií Objednávateľa. |
Prílohou faktúry musí byť: |
- Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela |
- Položkový rozpočet |
- Krycí list rozpočtu |
- Fotodokumentácia o postupe realizácie prác a zrealizovaných prácach na elektronickom nosiči dát |
- Atesty a certifikáty zabudovaných materiálov, doklady o likvidácii odpadov, záznamy a protokoly o vykonaných skúškach, ak mali byť vykonané |
- Ďalšie dokumenty, ktoré bude vyžadovať implementácia projektu, o ktorých potrebe získania a/alebo vystavenia bude Objednávateľ Zhotoviteľa včas informovať |
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. |
Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti. |
Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. |
Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi. |
V prípade,ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr,než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku Diela alebo skôr,než došlo k odovzdaniu a prevzatiu Diela,plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doruč. faktúry odo dňa skončenia prehliadky,ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie Diela. |
Objednávateľ na základe fakturácie uhradí maximálne 90% z ceny Diela. |
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z ceny diela ako zádržné, ktoré objednávateľ uhradí zhotoviteľovi najneskôr do 30-tich dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených na preberacom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. |
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol začať s realizáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom termíne. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 kalendárnych dní vopred. |
Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. |
Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. |
Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z pozemných prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou. |
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. |
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie Diela. |
Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. |
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR/EU. |
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR/EU a že po dokončení bude Dielo, ak bude realizované podľa projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom, všetky takéto ustanovenia spĺňať. |
Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. |
Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. |
Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní diela použiť hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácii k dielu. Rovnako nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. |
Stavebný dozor Objednávateľa na stavbe bude určený dodatočne. |
Stavebný dozor je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a odsúhlasiť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok spolu s osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. |
Objednávateľ najneskôr pri odovzdávaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať stavebný dozor, a prípadne aj odborný autorský dohľad, ak sa takýto dozor/dohľad na stavbe bude vykonávať. |
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonávať námatkové kontroly. Pri týchto kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa dohodnutého časového harmonogramu plnenia a ďalších podmienok vykonávania Diela dohodnutých v tejto zmluve. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: |
a) strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom: NFP a prijímateľom NFP, a to oprávnenými osobami, ako aj sa zaväzuje, že poskytne týmto osobám potrebnú súčinnosť. |
b) umožní všetkým kontrolným subjektom a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, úplný prístup k svojmu účtovníctvu. |
c) Takisto aj k inej dokumentácii,ktorá súvis. s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv. a že týmto osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluv. a/alebo s touto zmluv. a to po celú dobu pov. archivácie týchto dokument. určenou v súlade s plat. Práv. predpismi SR. |
Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. |
V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. |
Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela. |
Zhotoviteľ písomne, najmenej 10 dní vopred pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. |
Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela. |
V procese odovzdania a preberania Diela podľa tejto Zmluvy sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto Zmluve. |
Preverí to Objednávateľ spolu so stavbyvedúcim, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v príp.,ak je OAD na diele - stavbe vykonávaný) vykonajú fyzickú kontrolu vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky. |
Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou. |
Tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. |
A súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeob.záväz.práv.predpismi a technickými normami. |
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. |
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: Objednávateľom, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavbe vykonávaný). |
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. |
Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v takej forme a takým spôsobom, ako predpokladá účel tejto zmluvy. |
Zhotoviteľ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie, úpravou terénu staveniska do 10 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi. |
Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdí Objednávateľ v lehote 7 pracovných dní od doručenia. Ak má súpis skutočne vykonaných prác a dodávok chyby, Objednávateľ ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s určením chýb. |
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. |
Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami, najmä ustanovením § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. |
Zhotoviteľ začiatok prác oznámi Objednávateľovi najmenej 3 dni vopred. |
Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. |
Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou stavebného denníka min. 1 pracovný deň vopred. |
Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť poruší, náklady spojené so sprístupnením zakrytých alebo neprístupných prác bude znášať Zhotoviteľ. |
Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. |
Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov. |
V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. |
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobnej škody v plnej výške. |
V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu nad 10 dní po odovzdaní diela objednávateľovi, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. |
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. |
Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €. |
Rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100.-€ za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. |
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú. |
Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy v prípade ak zhotoviteľ použije hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácií dielu. |
Z tohto istého dôvodu je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. |
V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z tejto zmluvy: |
- , t. j. v prípade, ak zhotoviteľ nestrpí výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb a/alebo neposkytne oprávneným osobám potrebnú súčinnosť na výkon kontroly/auditu/overovania |
- a/alebo ak neumožní všetkým kontrolným subjektom úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou |
a/alebo,ak týmto osobám neumožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv.,je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. |
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. |
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. |
Takisto, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. |
Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR/EU alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce. |
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. |
Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. |
Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov. |
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní so začatím procesu preberania Diela, alebo po ktorú neoprávnene odmietol Dielo prevziať. |
Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. |
Záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú dobu. Na ne sa vzťahuje predpísaná záručná doba. |
Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť do 30 dní po zistení vady v písomnej forme. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád Diela do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne alebo e-mailom/telefonicky nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. |
Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou medzi osobou stavbyvedúceho zhotoviteľa poverenou osobou objednávateľa. Tieto osoby sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť. |
V prípade, ak nedôjde zo strany zhotoviteľa k odstráneniu vád v čo najkratšom čase v zmysle písomnej dohody podľa vyššie uvedeného v tomto ods., objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela na vlastné náklady, ktorých úhradu následne uplatní u zhotoviteľa. |
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu takto uplatnené nároky objednávateľa uhradiť. |
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť. |
Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradnú časť Diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie Diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo Objednávateľa na záruku. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne, ak sa uplatňuje. |
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov. |
Rozoznávajú sa: |
- zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia; |
- skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. |
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomne dohody. |
Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia Diela na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak. |
Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela – na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela. |
Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela – zabudovaním alebo namontovaním. |
Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy. |
V prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov. |
Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. |
V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje,že na základe objednávateľom predloženej projektovej dokumentácie je povinný vypracovať a dodať na odsúhlasenie objednávateľovi výrobnú dokumentáciu na vlastné náklady. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Oreské 7, Oreské, Skalica, Trnavský, Slovenská republika
01.04.2016 11:10 — 31.12.2016 11:12
1,00 súbor
129 805,64
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
02.02.2016 11:15
05.02.2016 12:05
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
02.02.2016 11:42 - Vstupná ponuka | 129 800,00 | € | Cena s DPH |
05.02.2016 12:04 - Najvýhodnejšia ponuka | 107 340,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: