00311693
Obec Kostolná - Záriečie
Kostolná - Záriečie 148, Kostolná-Záriečie, 91304, SVK
36785571
SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, Diaková , 03802, SVK
Futbalové ihrisko a Multifunkčné ihrisko
futbalové ihrisko , multifunkčné ihrisko
Stavebná práca
1. Futbalové ihrisko a Multifunkčné ihrisko
|
|
---|---|
Funkcia |
Futbalové ihrisko s umelou trávou 33x18m: |
ihrisko je určené pre malý futbal, volejbal |
rozmer ihriska bude 33,0m x 18,00m + 2x vysunutá plocha na brány 5x1,5m s celkovou hracou plochou cca 609 m2 |
na ploche staveniska sa prevedie skrývka humusového horizontu v minimálnej hĺbke 200 mm. Skrývka sa prevedie o 500 mm širšia ako bude konečný rozmer ihriska |
Dno výkopu sa musí robiť v sklone tak, aby nevsiaknuté zrážkové vody boli odvedené do drenážneho systému stavby. Pozdĺžny sklon dna výkopu musí byť min. 0,5% a priečny sklon min. 1%. Celá plocha sa zhutní, min. hodnota hutnenia je 25 MPa. |
Na celý podklad sa položí netkaná geotextília 100g/m2. |
Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované vsakom cez vodopriepustné vrstvy. |
Pomocou spádovania spodnej vrstvy odvedenie vody do zberného drénu, ktorý tvorí perforovaná flexibilná rúra z PVC, priemer DN65 spád min. 0,5% do odtokového drénu a následne do vsakovacej jamy priemeru 1m a hĺ. 2m. |
Odtokové drenážne potrubie bude tvoriť perforovaná flexibilná rúra z PVC, priemer DN 80, spád 0,5-1,0%. |
Na upravenú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 180 mm. |
Stredná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-22 mm v hrúbke 50mm, rovinatosť ±5mm na 2m. |
Horná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-4 mm v hrúbke 20mm, rovinatosť ±5mm na 2m |
Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, odporúčaná min. hodnota hutnenia je 50 MPa |
Základové pätky oplotenia (Z1) sú pôdorysných rozmerov ø 300 mm výšky 800 mm pre stĺpiky oplotenia a vstupnú bráničku. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -1,00m. |
Základové pätky (Z2) sú pôdorysných rozmerov 500x500mm výšky 800 mm pre osadenie puzdier športového náradia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky. |
Konštrukcia športovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovaná betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka. Obrubníky sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi dostatočne hrubej (cca10-20 cm hrúbka). |
Konštrukcia hracej plochy ihriska : |
Vrchná stavba : |
- finálny športový povrch, umelá tráva dĺžka vlákna 40 mm |
- pružná pružná stabilizačná podložka z sieťovanej polyetylénovej peny hr. 8 mm |
Spodná stavba : |
- vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-4 mm hr. 20 mm |
- stredná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-22 mm hr. 50 mm |
- ochranná vrstva, štrkodrvina frakcia 32-63 hr. 180 mm |
Podklad: |
- vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice |
- drenáž |
- Geotextília |
Na prip. vyrovnáv. pieskové lôžko sa na ploche 33x18 m + 7,5m2 výbehy, zrealizuje pružná, vodopriepustná stabiliz. Podklad. vrstva z sieťovanej bielej polyolenovej šport. podložky, 500 g/m2 konštruk. váha (ISO 845), hrúbky 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h. |
Na pripravenú polyefilenovú podložku sa položí umelá tráva |
Parametre umelého trávnika: vlákno materiál Polyetylén, dĺžka vlákna 40 mm, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C s výstužou priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2. |
hracia plocha bude v zelenej farbe a čiaranie bude v bielej farbe aj pre volejbal a aj pre malý futbal |
oplotenie ihriska bude po všetkých stranách z ochranných sietí na výšku 4m |
Konštrukcia oplotenia pozostáva z: |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 4800mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +4,00m |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 48 mm, dĺžky 5000mm, pre stuženie |
- oporný stĺpik k bráničke požadovaného tvaru (pro lu) potrebný pre spevnenie čas vstupu na hraciu plochu, základová pätka 450x450x1300 pod úroveň rastlého terénu |
– typizovaná vstupná jednokrídlová FE bránička rozmerov 1100x2200mm, uzamykateľná, výplň FE profil |
Výplň oplotenia je tvorená: |
- Ochranná sieť, oko 120x120mm, zelená, UV stabilná,výška siete 4000mm |
- napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stĺpikov oplotenia |
vybavenie ihriska bude pozostávať z dvoch futbalových bránok a z volejbalového kompletu |
Multifunkčné ihrisko 34x14,40m: |
ihrisko bude určené pre tenis, volejbal, (nohejbal, basketbal bez čiar) |
Na existujúcej ploche staveniska sa prevedie úprava asfaltovej plochy odstránením nežiaducich nerovností, následne sa plocha vydieruje 4ks /m2. |
Odvodnenie hracej plochy ihriska je navrhované predierovaním asfaltovej a betónovej plochy po celej ploche ihriska a to 4 diery/m2 (priemer diery 50 mm). Pod asfaltom a betónom sa predpokladá štrkové lôžko, ak by tak nebolo diery sa navŕtajú a dosypú hrubou frakciou kameniva. |
Na upravenú asfaltovú plochu sa prevedie vrstva zo štrkodrviny, frakcia 0-22 mm v hrúbke 50mm. |
Horná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-4 mm v hrúbke 20mm, rovinatosť ±5mm na 2m. |
Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, min. hodnota hutnenia je 50 MPa. Proces hutnenia je potrebné previesť po jednotlivých frakčných vrstvách. |
Základové pätky oplotenia (Z1) sú pôdorysných rozmerov ø 300 mm výšky 800 mm pre stĺpiky oplotenia a vstupnú bráničku. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -1,00m. |
Základové pätky (Z2) sú pôdorysných rozmerov 1200x500mm výšky 800 mm pre osadenie puzdier športového náradia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky. |
Základové pätky (Z3) sú pôdorysných rozmerov 800x800mm výšky 1000mm pre osadenie stožiarov osvetlenia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky, vystužené kotevným košom, kt. je súčasťou dodávky stožiara. Do pätiek osadiť chráničky káblov! |
Základ. pätky (Z4) sú pôdorysných rozmer. 600x1200mm výšky 1000 mm pre osadenie basketbal. bordov (BB). Pätky budú zrealiz. z prostého betónu B15-C12/15, vystužené v spodnej časti a bokoch zváranou sieťovinou Q188-6/6-150x150 mm. Do pätiek je potrebné osadiť kotevné skrutky (súčasť basket. bordu). |
Konštrukcia športovej plochy ihriska bude po celom obvode lemovaná betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka. Obrubníky sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi dostatočne hrubej (cca10-20 cm hrúbka). |
Konštrukcia hracej plochy ihriska : |
Vrchná stavba : |
finálny športový povrch, umelá tráva dĺžka vlákna 24 mm |
pružná stabilizačná podložka z sieťovanej polyetylénovej peny hr. 08 mm |
Spodná stavba : |
vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-4 mm hr. 20 mm |
ochranná vrstva, štrkodrvina frakcia 0-22 hr. 50 mm |
Podklad : |
vydrenážovaný asfalt |
Na pripravené vyrovnávajúce pieskové lôžko sa na ploche 34x14,40m zrealizuje pružná podložka zo sieťovanej bielej polyolefinovej peny, 500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845), hrúbky 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h. |
Na pripravenú polyefilénovýú podložku sa položí umelá tráva |
Parametre umelého trávnika: dĺžka vlákna 24 mm, materiál PE, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2 |
Umelú trávu je potrebné maximálne zapieskovať |
hracia plocha ihriska bude v dvoch farbách a to v červenej a zelenej |
čiarovanie bude v bielej a žltej farbe |
Oplotenie sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska z AL+PVC sendvičových mantinelov hr. 6mm, farba sivá, rozmer 2200x1000 mm. Súčasťou oplotenia ihriska budú ochranné siete na výšku 3m nad mantinelom, čím celková výška oplotenia dosiahne 4m po celom obvode ihriska. |
Konštrukcia oplotenia pozostáva z: |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 4800mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +4,00m ukončený spojovacím kusom pre osadenie stužujúcej oceľovej rúry priemeru 48 mm |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 1500mm, hr. 2,5mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +1,00m ukončený plastovou krytkou |
- oporný stĺpik k bráničke požadovaného tvaru (pro lu) potrebný pre spevnenie čas vstupu na hraciu plochu, základová pätka 450x450x1300 pod úroveň rastlého terénu |
- oceľová galvanizovaná okrúhla stužujúca rúra priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvená do spojovacích kusov systému oplotenia na kóte +4,025m |
– typizovaná vstupná jednokrídlová FE bránička rozmerov 1100x2200mm, uzamykateľná, výplň AL profil |
Výplň oplotenia je tvorená: |
- mantinel (AL+PVC) šírky 2200 mm, výšky 1000 mm, hrúbky 6 mm, farba sivá, pripevnený na vodorovne uložených vystužovacích tenkostenných jaklových profiloch (VP) 30x30mm v dvoch úrovniach nad sebou (+0,565m, +0,115m). |
Vrchná časť mantinelu je opatrené hliníkovým madlom, farba sivá. |
- hliníkové ochranné madlo osadené na hornej hrane mantinelu |
- jäklový profil stužujúci, 30x30mm osadený za mantinelmi pre spevnenie mantinelového systému |
- Ochranná sieť, oko 45x45mm, zelená, UV stabilná, hr. 60Ply, materiál nylon (PA), výška siete 3000mm |
- napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stĺpikov oplotenia |
vybavenie ihriska bude pozostávať z volejbalového, tenisového, basketbalového kompletu a z dvoch futbalových bránok |
Osvetlenie multifunkčného ihriska 34x14,40: |
predmetom bude umelé osvetlenie viacúčelového športového ihriska rozmeru 34x14,40 m s výškou osvetľovacích stožiarov 6 m v obci |
pre montáž nových svietidiel sa použijú oceľové žiarovo zinkované pätkové stožiare dĺžky 6 m s hrúbkou steny 3,5 mm, na vrchol stožiara sa montuje montážna konzola pre dve svietidlá |
stožiare budú doplnené svorkou SP 1 pre vonkajšie pripojenie uzemňovacieho vodiča FeZn 10 mm |
do betónových základov pre stožiare sa pred betonážou vložia dve rúrky pre prívodné vedenia k svietidlám |
na osvetlenie sa použijú LED svietidlá, na jednom stožiari budú použité dve svietidlá, dokopy ich bude osem |
prívod ku každému svietidlu driekom stožiara bude zhotovené káblom CYKY-J 3x1,5, ktorý bude napojený z rozvádzača RO |
okolo celého ihriska bude v zemi uložený FeZn pásik, na ktoré sú pripojené jednotlivé stožiare |
odbočenie k pripojovacej svorke stožiara bude zhotovené pomocou svorky SR02, na ktorú bude urobený asfaltový, alebo iný antikorózny náter |
na svorku sa pripojí vodič FeZn 10 a bude vedený na svorku SP1, ktorá je pripevnená na stožiar |
následne sa všetko ošetrí ochranným náterom |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Futbalové ihrisko: | dielo | 1 | ||
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm | m3 | 121,8 | ||
Vyrovnanie odhrnutej plochy do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania | m2 | 609 | ||
Zhutnenie pôdy po odhrnutí válcom. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/ | m2 | 609 | ||
Výkop ryhy pre drenáž /min. 0,3x0,3 + spád/*126+36m=162bm | m3 | 14,58 | ||
Výkop vsakovacej jamy /2mx2mx2m/ alebo alt. Zaustenie drenáže | m3 | 2 | ||
Drenážna rúra priemer 65 mm | bm | 126 | ||
Drenážna zberná rúra priemer 80mm | bm | 36 | ||
Geotextília+ pokládka geotextílie | m2 | 611,4 | ||
Položenie drenážnych rúr do rýh | bm | 162 | ||
Štrkodrť 4 - 8 (8 - 16) na drenáž vrátane dopravy a obsypu. | t | 26 | ||
Zhutnenie drenáže válcom. /pozdĺž objektov/ | m2 | 48,6 | ||
Štrkodrť 32 - 63, prvá vrstva minimálnej hrúbky 180 mm vrátane dopravy | t | 201,70 | ||
Rozhrnutie prvej vrstvy podľa leaserového zamerania | m2 | 609 | ||
Zhutnenie prvej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Štrkodrť 0-22, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 50 mm vrátane dopravy | t | 56,03 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 609 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Štrkodrť 0-4, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 20 mm vrátane dopravy | t | 19,66 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 609 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov | m3 | 10,26 | ||
Betón pre osadenie obrubníkov vrátane dopravy | m3 | 5,7 | ||
Parkové obrubníky 1000x200x50 vrátane dopravy | ks | 114 | ||
Osadenie záhonových obrubníkov položených do šnúrky,v max. + 3 cm. | ks | 114 | ||
Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky, vzpery a vstupné bráničky | m3 | 5,184 | ||
D+M-Štrkový podsyp (0,2*0,3*0,3m) | t | 2 | ||
Betón pre osadenie stĺpikov oplotenia, vzpier a vstupných bráničiek vrátane dopravy. | m3 | 3,888 | ||
Osadenie stĺpikov oplotenia | ks | 34 | ||
Osadenie vstupných bráničiek | ks | 2 | ||
Zameranie staveniska polohy,výšky a vytýčenie staveniska pred výstavbou. | dielo | 1 | ||
Biela polyolefinová športová podložka, 500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845). hrúbka 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h, | m2 | 609 | ||
Pokládka podložky | m2 | 609 | ||
Umelá tráva farba: zelená Umelá tráva dĺžka vlákna 40 mm, material vlákna PE, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C s výstužou, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2 | m2 | 609 | ||
Umelá tráva farba: biela (maly fotbal,volejbal) Umelá tráva dĺžka vlákna 40 mm, material vlákna PE, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C s výstužou, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2 | bm | 183 | ||
Lepidlo | kg | 80 | ||
Podlepovacia páska | bm | 500 | ||
Vyčiarovanie ihriska:malý futbal - bránkovisko , volejbal | bm | 183 | ||
Kremičitý piesok vrátane dopravy(9kg/m2) | t | 5,48 | ||
Gumenný recyklovaný granulát vrátane dopravy(11kg/m2), frakcia : 0,5mm-2mm | t | 6,70 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiek športového náradia (volejbal) | m3 | 0,3 | ||
Betón pre osadenie pätiek športového náradia volejbal vrátane dopravy | m3 | 0,3 | ||
Osadenie pätiek športového náradia | ks | 2 | ||
Volejbalové stĺpiky material hliník, výškovo nadstaviteľné + sieť + anténky | komplet | 1 | ||
Montáž športového náradia: volejbal | komplet | 1 | ||
Futbalové bránky materiál hliník prenosné 5 x 2 x 1,5m včítane sietí, demotnovateľné | ks | 2 | ||
Montáž športového náradia: futbal | ks | 2 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 4800mm | ks | 36 | ||
Vzpera pre oplotenie O/48 vrchné stuženie | ks | 12 | ||
Stĺpik profilovaný,450x450x1300 | ks | 2 | ||
PVC krytka na stĺpik galvanizovaný O/60mm. | ks | 36 | ||
Vstupné bráničky | ks | 1 | ||
Sieť ochranná oko 12x12 zelená | m3 | 303,6 | ||
Spojovací materiál | dielo | 1 | ||
Doprava materiálu a strojov | dielo | 1 | ||
Multifunkčné ihrisko: | dielo | 1 | ||
Dierovanie asfaltu pre drenáž /min. 4 diery na m2/ | ks | 1956 | ||
Výkop ryhy pre drenáž pre žlab | m3 | 6,12 | ||
Výkop vsakovacej jamy /2mx2mx2m/ alebo alt. Zaustenie drenáže | m3 | 16 | ||
Drenážny žlab 100*100*115 | bm | 68 | ||
Drenážna zberná rúra priemer 80mm | bm | 8 | ||
Geotextília+ pokládka geotextílie | m2 | 24 | ||
Položenie drenážnych rúr do rýh | bm | 8 | ||
Štrkodrť 4 - 8 (8 - 16) na drenáž vrátane dopravy a obsypu. | t | 26 | ||
Pokládka a zabetónovanie žľabov | ks | 68 | ||
Štrkodrť 0-22, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 50 mm vrátane dopravy | t | 45,04 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 489,6 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 489,6 | ||
Štrkodrť 0-4, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 20 mm vrátane dopravy | t | 15,80 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 489,6 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 489,6 | ||
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov | m3 | 8,64 | ||
Betón pre osadenie obrubníkov vrátane dopravy | m3 | 4,8 | ||
Záhonové obrubníky 1000x200x50 vrátane dopravy | ks | 96 | ||
Osadenie záhonových obrubníkov položených do šnúrky,v max. + 3 cm. | ks | 96 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiek športového náradia ( basketbal) | m3 | 1,44 | ||
Betón pre osadenie pätiek športového náradia basketbal vrátane dopravy | m3 | 1,44 | ||
Osadenie pätiek športového náradia | ks | 2 | ||
Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky, vzpery a vstupné bráničky | m3 | 5,184 | ||
D+M-Štrkový podsyp (0,2*0,3*0,3m) | t | 2 | ||
Betón pre osadenie stĺpikov oplotenia, vzpier a vstupných bráničiek vrátane dopravy. | m3 | 3,888 | ||
Osadenie stĺpikov oplotenia | ks | 34 | ||
Osadenie vstupných bráničiek | ks | 2 | ||
Zameranie staveniska polohy,výšky a vytýčenie staveniska pred výstavbou. | dielo | 1 | ||
Biela polyolefinová športová podložka, 500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845). hrúbka 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h, | m2 | 489,6 | ||
Pokládka podložky | m2 | 489,6 | ||
Umelá tráva farba: olivovo zelená (okolie) , dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | m2 | 211 | ||
Umelá tráva farba: červená (tenis), dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | m2 | 274,9 | ||
Umelá tráva farba: biela (tenis) , dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | bm | 148 | ||
Umelá tráva farba: žltá/modrá, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | bm | 81 | ||
Lepidlo | kg | 80 | ||
Podlepovacia páska | bm | 500 | ||
Vyčiarovanie ihriska: volejbal ,tenis | bm | 229 | ||
Kremičitý piesok vrátane dopravy(24kg/m2) | t | 11,75 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiek športového náradia (volejbal, tenis) | m3 | 0,6 | ||
Betón pre osadenie pätiek športového náradia volejbal, tenis vrátane dopravy | m3 | 0,6 | ||
Osadenie pätiek športového náradia | ks | 4 | ||
Univerzálne Tenisové/ Volejbalové stĺpiky material hliník (oválny profil), výškovo nadstaviteľné + sieť + anténky | komplet | 1 | ||
Tenisové stĺpiky material hliník (oválny profil), výškovo nadstaviteľné + sieť + tičky pre dvojhru | komplet | 1 | ||
Montáž športového náradia: volejbal | komplet | 1 | ||
Basketbalový komplet stacionárny (basketbalová konštrukcia s ramenom 1,2m - galvanizovaná (štvorcový profil) + púzdro + akrylová doska 1,80x1,05m s oceľovým rámom + galvanizovaná obruč s reťazou) | komplet | 1 | ||
Montáž-Basketbalový komplet stacionárny | komplet | 1 | ||
Futbalové bránky materiál hliník prenosné 5 x 2 x 1,5m včítane sietí, demotnovateľné | ks | 2 | ||
Montáž športového náradia: futbal | ks | 2 | ||
Mantinel (hliník+plast) hrúbka 6mm, farba sivá rozmer: 2200x1000 mm vrátane montáže. | m2 | 96,8 | ||
Madlo ochranné | bm | 96 | ||
Stĺpik profilovaný,450x450x1300 | ks | 2 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 4800mm | ks | 36 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 1500mm | ks | 32 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/48mm pre stuženie | bm | 12 | ||
PVC krytka na stĺpik galvanizovaný O/60mm. | ks | 32 | ||
PVC H profil na spoje mantinelov. | ks | 40 | ||
PVC U profil na spoje mantinelov. | ks | 12 | ||
Vstupné bráničky | ks | 1 | ||
Vystužovací jacklový profil galvanizovaný 30x30x2,5(FE) | bm | 292,5 | ||
Sieť ochranná oko 4,5x4,5 zelená h | m2 | 248 | ||
Spojovací materiál | dielo | 1 | ||
Doprava materiálu a strojov | dielo | 1 | ||
Osvetlenie multifunkčného ihriska: | dielo | 1 | ||
Rozvodnica kovová, oceľovoplechová, krytie min. IP 65 | ks | 1 | ||
Hlavný vypínač 3, min. 16A | ks | 1 | ||
Istič 10A, charakteristika B, 1-pólový | ks | 4 | ||
Prúdový chránič 25A, 30mA | ks | 1 | ||
Vývodka P | ks | 2 | ||
Svorka SO | ks | 1 | ||
Prepoj. mostík N7 | ks | 2 | ||
Prepoj. mostík PE7 | ks | 7 | ||
Visiaci zámok | ks | 1 | ||
Podružný materiál | ks | 1 | ||
LED svietidlá,príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 30° x 70°, Farba | ks | 4 | ||
LED svietidlá,príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 60° x 90°, Farba | ks | 4 | ||
Konzola rotačná pre LED svietidlo, max. príkon svietidla 185W | ks | 8 | ||
Rozvodná krabica 230/400V, IP67 | ks | 8 | ||
Pripojovacia svorka SO | ks | 4 | ||
Odbočovacia spojovacia svorka - SR 01 | ks | 2 | ||
Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02 | ks | 6 | ||
Kábel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 198 | ||
Pozinkovaný vodič FeZn 10 mm | kg | 6 | ||
Pásovina FeZn 30/4 | kg | 110 | ||
Výstražná fólia PVC, červená, šírka 22 cm | m | 100 | ||
Chránička dvojplášťová, 32mm, IP40 | m | 120 | ||
Oceľový stožiar v. 6 m, hr. steny 3,5 mm; pätkový | ks | 4 | ||
Konzola na stožiar pre dve svietidlá | ks | 4 | ||
Piesok pre káblové lôžko | m3 | 4 | ||
Podružný materiál | ks | 1 | ||
Vytýčenie a výkop ryhy pre položenie kábla NN osvetlenia (03,x0,6 m) *100bm | m3 | 14 | ||
Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm | bm | 85 | ||
Uloženie a zasypanie kábla NN | bm | 85 | ||
Položenie výstražnej fólie na vedenie NN | bm | 90 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre stĺpy osvetlenia | m3 | 2,6 | ||
Betón pre osadenie pätiek stĺpov svetlenia vrátane dopravy | m3 | 2,6 | ||
Osadenie pätiek stĺpov osvetleni /vyvedenia chráničky a zemnenia/ | ks | 4 | ||
Úprava okolia zahumusovaním po obvode ihriska na šírku 1,5m*102m s výsevom tráneho semena | m2 | 153 | ||
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horniny tr. 1 až 4 | m3 | 165 | ||
Poplatok za uloženie odpadu zo sypaniny na skládke (skládkovné) | m3 | 165 | ||
Zapojenie a odskúšanie rozvádzača | hod | 8 | ||
Ostatné elektroinštalačné práce | hod | 20 | ||
Výškové práce - inštalácia a smerovanie LED technológie | hod | 8 | ||
Prenájom plošiny do 8 metrov | hod | 8 | ||
Revízna správa - elektro (Prvotná revízia + 1 opakovaná po 4 rokoch) | ks | 1 | ||
Doprava strojov a materiálu | km | 186 |
Názov |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Dodávateľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z cudzích prostriedkov a z vlastných zdrojov objednávateľa. |
Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov. |
Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámené do 7 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov. |
Dielo bude zhotovené podľa: |
- špecifikácie a opisu |
- projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a inej sprievodnej dokumentácie |
- platných STN, EN a technických predpisov |
- podkladov a požiadaviek Objednávateľa, |
- podľa cenovej ponuky/rozpočtu/výkazu výmer |
- požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo riadne a včas v termíne: |
prevzatie staveniska – do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). |
začatie prác : dňom prevzatia staveniska |
ukončenie prác a odovzdanie diela: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. |
Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to kompletnú projektovú dokumentáciu, neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní od prevzatia neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie predložiť objednávateľovi ocenený výkaz výmer vo formáte pdf. na CD nosiči a zároveň aj v listinnej forme. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť časový postup realizácie prác deklarovaný v Harmonograme prác zhotoviteľa, najneskôr do 7 dní od prevzatia neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ocení súpis položiek v súlade s výkazom výmer, pričom jednotkovú cenu na dve desatinné miesta uvedie v eurách vo všetkých položkách . |
Jednotkové ceny budú počas trvania zmluvy pevné, nemenné a cena bude maximálna. |
Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po písomnom protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom podľa ustanovení tejto zmluvy. |
V prípade, že dielo má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť v celom rozsahu odstránené zhotoviteľom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr však do termínu celkového ukončenia diela |
Drobné nedorobky je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo. |
V prípade, že zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou 12 mesiacov od prevzatia staveniska je oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou. |
V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie Diela. |
V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. |
Súčasťou predmetu tejto zmluvy je i záväzok Zhotoviteľa zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú možno od neho požadovať pre skolaudovanie stavby, ak sa uplatnenia. |
Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. A je pre zhotoviteľa záväzná. |
V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH (zníženiu alebo zvýšeniu) je zhotoviteľ povinný fakturovať za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aktuálne platnú sadzbu DPH. O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve. |
Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky, merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. |
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo. |
Cena za Dielo bude uhradená po predložení faktúry Objednávateľovi vystavenej Zhotoviteľom na základe Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok. |
Faktúra (vyhotovená v min. 4 origináloch) sa považuje za doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. |
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a súčasne musí obsahovať aj názov projektu a/alebo diela podľa inštrukcií Objednávateľa. |
Prílohou faktúry musí byť: |
- Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela |
- Položkový rozpočet |
- Krycí list rozpočtu |
- Fotodokumentácia o postupe realizácie prác a zrealizovaných prácach na elektronickom nosiči dát |
- Atesty a certifikáty zabudovaných materiálov, doklady o likvidácii odpadov, záznamy a protokoly o vykonaných skúškach, ak mali byť vykonané |
- Ďalšie dokumenty, ktoré bude vyžadovať implementácia projektu, o ktorých potrebe získania a/alebo vystavenia bude Objednávateľ Zhotoviteľa včas informovať |
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. |
Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti. |
Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. |
Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi. |
V prípade,ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr,než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku Diela alebo skôr,než došlo k odovzdaniu a prevzatiu Diela,plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doruč. faktúry odo dňa skončenia prehliadky,ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie Diela. |
Objednávateľ na základe fakturácie uhradí maximálne 90% z ceny Diela. |
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z ceny diela ako zádržné, ktoré objednávateľ uhradí zhotoviteľovi najneskôr do 30-tich dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených na preberacom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. |
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol začať s realizáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom termíne. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 kalendárnych dní vopred. |
Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. |
Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. |
Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z pozemných prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou. |
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. |
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie Diela. |
Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. |
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR/EU. |
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR/EU a že po dokončení bude Dielo, ak bude realizované podľa projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom, všetky takéto ustanovenia spĺňať. |
Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. |
Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. |
Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní diela použiť hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácii k dielu. Rovnako nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. |
Stavebný dozor Objednávateľa na stavbe bude určený dodatočne. Stavebný dozor je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a odsúhlasiť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok spolu s osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. |
Objednávateľ najneskôr pri odovzdávaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať stavebný dozor, a prípadne aj odborný autorský dohľad, ak sa takýto dozor/dohľad na stavbe bude vykonávať. |
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonávať námatkové kontroly. Pri týchto kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa dohodnutého časového harmonogramu plnenia a ďalších podmienok vykonávania Diela dohodnutých v tejto zmluve. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: |
a) strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom: NFP a prijímateľom NFP, a to oprávnenými osobami, ako aj sa zaväzuje, že poskytne týmto osobám potrebnú súčinnosť. |
b) umožní všetkým kontrolným subjektom a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, úplný prístup k svojmu účtovníctvu. |
c) Takisto aj k inej dokumentácii,ktorá súvis. s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv. a že týmto osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluv. a/alebo s touto zmluv. a to po celú dobu pov. archivácie týchto dokument. určenou v súlade s plat. Práv. predpismi SR. |
Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. |
Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela. |
Zhotoviteľ písomne, najmenej 10 dní vopred pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. |
Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela. |
V procese odovzdania a preberania Diela podľa tejto Zmluvy sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto Zmluve. |
Preverí to Objednávateľ spolu so stavbyvedúcim, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v príp.,ak je OAD na diele - stavbe vykonávaný) vykonajú fyzickú kontrolu vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky. |
Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou. |
Tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. |
A súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeob.záväz.práv.predpismi a technickými normami. |
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. |
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: Objednávateľom, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavbe vykonávaný). |
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. |
Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v takej forme a takým spôsobom, ako predpokladá účel tejto zmluvy. |
Zhotoviteľ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie, úpravou terénu staveniska do 10 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi. |
Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdí Objednávateľ v lehote 7 pracovných dní od doručenia. Ak má súpis skutočne vykonaných prác a dodávok chyby, Objednávateľ ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s určením chýb. |
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. |
Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami, najmä ustanovením § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. |
Zhotoviteľ začiatok prác oznámi Objednávateľovi najmenej 3 dni vopred. |
Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. |
Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou stavebného denníka min. 1 pracovný deň vopred. |
Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť poruší, náklady spojené so sprístupnením zakrytých alebo neprístupných prác bude znášať Zhotoviteľ. |
Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. |
Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov. |
V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. |
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobnej škody v plnej výške. |
V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu nad 10 dní po odovzdaní diela objednávateľovi, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. |
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. |
Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €. |
Rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100.-€ za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. |
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú. |
Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy v prípade ak zhotoviteľ použije hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácií dielu. |
Z tohto istého dôvodu je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. |
V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z tejto zmluvy: |
- t. j. v prípade, ak zhotoviteľ nestrpí výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb a/alebo neposkytne oprávneným osobám potrebnú súčinnosť na výkon kontroly/auditu/overovania |
- a/alebo ak neumožní všetkým kontrolným subjektom úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou |
/alebo,ak týmto osobám neumožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv.,je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. |
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. |
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Takisto, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. |
Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. |
Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR/EU alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce. |
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. |
Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. |
Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov. |
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní so začatím procesu preberania Diela, alebo po ktorú neoprávnene odmietol Dielo prevziať. |
Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. |
Záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú dobu. Na ne sa vzťahuje predpísaná záručná doba. |
Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť do 30 dní po zistení vady v písomnej forme. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád Diela do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne alebo e-mailom/telefonicky nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. |
Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou medzi osobou stavbyvedúceho zhotoviteľa poverenou osobou objednávateľa. Tieto osoby sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť. |
V prípade, ak nedôjde zo strany zhotoviteľa k odstráneniu vád v čo najkratšom čase v zmysle písomnej dohody podľa vyššie uvedeného v tomto ods., objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela na vlastné náklady, ktorých úhradu následne uplatní u zhotoviteľa. |
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu takto uplatnené nároky objednávateľa uhradiť. |
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť. |
Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradnú časť Diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie Diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo Objednávateľa na záruku. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne, ak sa uplatňuje. |
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov. |
Rozoznávajú sa: |
- zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia; |
- skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. |
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomne dohody. |
Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia Diela na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak. |
Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela – na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela. |
Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela – zabudovaním alebo namontovaním. |
Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy. |
V prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov. |
Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. |
V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy. |
V prípade ak sa v technických špecifikáciách nachádza typ výrobku, druh výrobku, resp. meno výrobku, je možné predložiť aj ekvivalentné riešenie, pri zachovaní požadovaných technických, úžitkových parametrov a materiálového vyhotovenia. |
V opačnom prípade ekvivalentné riešenie nie je možné predložiť, v prípade ak bude predložené, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy. |
Zhotoviteľ predloží : Technická karta k umelej tráve pre multifunkčné ihrisko (Umelá tráva: material vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2) |
Zhotoviteľ predloží : Technická karta k umelej tráve pre futbalové ihrisko (Umelá tráva: material vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 40 mm, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2) |
Zhotoviteľ predloží : Technická karta LED svietidlo (príkon svietidla 185W, svetelný tok zdroja 20 700 lm, uhol rozptylu 30x70, farba |
Vyhlásenie zhody alebo iný dokument, ktorý potvrdzuje, že LED svietidlo bolo vyrobené v súlade s požiadavkami noriem elektrickej bezpečnosti a EMC. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Kostolná - Záriečie 148, Kostolná - Záriečie, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
01.04.2016 10:15 — 31.12.2016 10:15
1,00 súbor
170 296,04
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
28.01.2016 10:17
02.02.2016 12:13
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
28.01.2016 14:48 - Vstupná ponuka | 170 000,00 | € | Cena s DPH |
02.02.2016 12:12 - Najvýhodnejšia ponuka | 110 000,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: