00332763
Obec Rudlov
Rudlov 37, Rudlov, 09435, SVK
45521441
DANEX PLUS, s.r.o.
Soľ 109, Soľ, 09435, SVK
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníka v obci
rekonštrukcia, oprava chodníkov, výstavba ciest a chodníkov
Stavebná práca, Služba, Tovar
1. Opravy a údržba
|
1. Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníka v obci
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Predmetom zákazky (diela) sú povrchové opravy a stavebné úpravy chodníkov |
| Zákazka (Dielo) pozostáva z: |
| A - Chodník - novonavrhovaný chodník pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácie od OÚ k cintorínu šírky 1,5m, dĺžky 143 m + rekonštrukcia jestvujúcich terénnych schodov |
| B1 - Vetva "A" - jestvujúca miestna komunikácia od OÚ smerujúca k cintorínu a k domu smútku šírky 5,00 m pri OÚ, plynule sa zužujúca na šírku 3,00 m. Dĺžka komunikácie je 250 m. |
| B2 - Vetva "B"- jestvujúca miestna komunikácia napájajúca sa na vetvu "A" a smerujúca k cintorínu s parkoviskom po pravej strane. Končí pri oplotení cintorína. Šírka komunikácie je 3,6 m + 4,8m parkovisko. Dĺžka komunikácie je 60 m. |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| A/1 Rozoberanie dlažby z betónových alebo kameninových dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek | m2 | 42,000 | ||
| A/1 Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t | m2 | 42,000 | ||
| A/1 Odstránenie ornice s vodor. premiest. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100 m3 | m3 | 21,450 | ||
| A/1 Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3 | m3 | 27,300 | ||
| A/1 Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 27,300 | ||
| A/1 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 5,520 | ||
| A/1 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | m3 | 5,520 | ||
| A/1 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 | m3 | 9,500 | ||
| A/1 Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 9,500 | ||
| A/1 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m | m3 | 17,790 | ||
| A/1 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m | m3 | 17,790 | ||
| A/1 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 17,790 | ||
| A/1 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 28,980 | ||
| A/1 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 170,000 | ||
| A/1 Trávové semeno - parková zmes | kg | 8,500 | ||
| A/1 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením | m2 | 191,100 | ||
| A/1 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 170,000 | ||
| A/1 Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4 | m2 | 37,500 | ||
| A/1 Svahovanie trvalých svahov v násype | m2 | 79,130 | ||
| A/2 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20 | m3 | 2,270 | ||
| A/2 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI | t | 0,050 | ||
| A/2 Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné | m2 | 15,800 | ||
| A/2 Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné | m2 | 15,800 | ||
| A/3 Montáž dielca rámovej konštrukcie priepustu hmotnosti do 10 t | ks | 1,000 | ||
| A/3 Mostný prefabrikát ramovy priepust L x B x H = 1480 x 2400 x 1650 mm | ks | 1,000 | ||
| A/3 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 2,760 | ||
| A/4 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm | m2 | 182,000 | ||
| A/4 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr.150 mm | m2 | 44,100 | ||
| A/4 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm | m2 | 191,100 | ||
| A/4 Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm | m2 | 42,000 | ||
| A/4 Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2 | m2 | 224,000 | ||
| A/4 Premac KLASIKO sivá hrúbky 6 cm | m2 | 235,200 | ||
| A/5 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 0,360 | ||
| A/5 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) | m3 | 0,540 | ||
| A/5 Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400 | m | 69,000 | ||
| A/5 Kanalizačné rúry PVC 400x 9.8x1000mm | ks | 75,210 | ||
| A/5 Osadenie mreže vrátane rámu hmotnosti do 50 kg | ks | 1,000 | ||
| A/5 Rošt mriežkový s rámom | ks | 1,000 | ||
| A/5 Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou | m | 193,000 | ||
| A/5 Premac doplnky obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá | ks | 389,860 | ||
| A/5 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu | m | 8,000 | ||
| A/5 Premac doplnky palisády 60: 18 x 18 x 60 cm farba sivá | ks | 44,880 | ||
| A/5 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 90cm - do radu | m | 8,000 | ||
| A/5 Premac doplnky palisády 90: 18 x 18 x 90 cm farba sivá | ks | 44,880 | ||
| A/5 Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 120cm - do radu | m | 12,000 | ||
| A/5 Premac doplnky palisády 120: 18 x 18 x 120 cm farba hnedá,červená | ks | 67,340 | ||
| A/5 Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 144,000 | ||
| A/5 Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá | ks | 145,440 | ||
| A/5 Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu z rúr DN do 800 mm | ks | 2,000 | ||
| A/5 Vtoková nádržka z betónu prostého tr.C 8/10 priepustu DN až 1500 mm | ks | 1,000 | ||
| A/5 Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm | m | 144,000 | ||
| A/5 Vloženie dilatácie - priepust s prepojením | m2 | 1,980 | ||
| A/5 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 26,890 | ||
| A/5 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 26,890 | ||
| A/5 Poplatok za skládku vybúraných hmôt | t | 26,890 | ||
| A/6 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu | t | 319,950 | ||
| A/6 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m | t | 639,900 | ||
| A/6 Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1m do 20 kg | m | 12,500 | ||
| A/6 Oceľové zábradlie výšky 1000 mm | m | 12,500 | ||
| A/6 Demontáž zábradlia | m | 10,000 | ||
| A/6 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | t | 0,110 | ||
| B1/ 1 Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t | m2 | 80,000 | ||
| B1/ 1 Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3 | m3 | 17,400 | ||
| B1/ 1 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 17,400 | ||
| B1/ 1 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m | m3 | 17,400 | ||
| B1/ 1 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 174,000 | ||
| B1/ 1 Trávové semeno - parková zmes | kg | 8,700 | ||
| B1/ 1 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 174,000 | ||
| B1/ 1 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 174,000 | ||
| B1/ 2 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.60 mm | m2 | 734,400 | ||
| B1/ 2 Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr.50 mm | m2 | 174,000 | ||
| B1/ 2 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený | t | 46,550 | ||
| B1/ 2 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 816,000 | ||
| B1/ 2 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm | m2 | 816,000 | ||
| B1/ 3 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 816,000 | ||
| B1/ 3 Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t | m2 | 174,000 | ||
| B1/ 3 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 32,080 | ||
| B1/ 3 Poplatok za skládku vybúraných hmôt | t | 32,080 | ||
| B1/ 3 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 32,080 | ||
| B1/ 4 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 286,900 | ||
| B1/ 4 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m | t | 573,800 | ||
| B2/ 1 Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2, do 100 m3 | m3 | 6,000 | ||
| B2/ 1 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 6,000 | ||
| B2/ 1 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m | m3 | 6,000 | ||
| B2/ 1 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 | m2 | 60,000 | ||
| B2/ 1 Trávové semeno - parková zmes | kg | 3,000 | ||
| B2/ 1 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm | m2 | 60,000 | ||
| B2/ 1 Ošetrenie trávnika v rovine alebo na svahu do 1:5 | m2 | 60,000 | ||
| B2/ 2 Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.I., po zhutnení hr.60 mm | m2 | 471,600 | ||
| B2/ 2 Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmôt a zhutnením krytov asfaltovou zmesou pre koberec otvorený | t | 18,950 | ||
| B2/ 2 Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 524,000 | ||
| B2/ 2 Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm | m2 | 524,000 | ||
| B2/ 3 Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 41,000 | ||
| B2/ 3 Premac doplnky obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá | ks | 41,410 | ||
| B2/ 3 Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. | m2 | 524,000 | ||
| B2/ 3 Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm, -0,12600t | m2 | 60,000 | ||
| B2/ 3 Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km | t | 7,560 | ||
| B2/ 3 Poplatok za skládku vybúraných hmôt | t | 7,560 | ||
| B2/ 3 Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km | t | 7,560 | ||
| B2/ 4 Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 170,940 | ||
| B2/ 4 Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m | t | 341,880 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| A | chodník |
| A/1 | zemné práce |
| A/2 | komunikácie |
| A/3 | zvislé, kompletné a vodorovné konštrukcie |
| A/6 | Presun hmôt, konštrukcie doplnkové kovové |
| A/4 | komunikácie |
| A/5 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie, rúrové vedenie, ostatné konštrukcie a práce-búranie |
| B1 | Miestne komunikácie vetva "A" |
| B1/ 1 | zemné práce |
| B1/ 2 | komunikácie |
| B1/ 3 | ostatné konštrukcie a práce - búranie |
| B1 / 4 | Presun hmôt HSV |
| B2 | Miestne komunikácie vetva "B" |
| B2/ 1 | zemné práce |
| B2/ 2 | komunikácie |
| B2/ 3 | ostatné konštrukčné a práce - búranie |
| B2/ 4 | presun hmôt |
| Požaduje sa: | Zaistiť skutočné vytýčenie trás podzemných vedení kolidujúcich s projektovanými stavebnými objektami |
| pokračovanie: | aby nedošlo k ich poškodeniu. Všetky zemné práce v blízkosti podzemných inžinierskych sietí |
| pokračovanie: | je potrebné vykonávať ručne |
| Požaduje sa | Dodržať STN 73 3050 a STN 736005 |
| Názov |
| Stanovené osobitné požiadavky je potrebné chápať ako súvislý text a jednotlivé očíslované riadky sú len technickou záležitosťou , nemajú vplyv na význam a uprednostnenie niektorých podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú uvedené |
| Zmluvné strany sa dohodli, že pri realizácii Diela sa budú riadiť ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre elektronické trhovisko (ďalej len „OPET“) a nasledovnými osobitnými požiadavkami na plnenie uvedenými nižšie: |
| 1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať a zrealizovať dielov uvedenom rozsahu s požadovanými špecifikáciami a v požadovanej kvalite a zabezpečiť s tým všetky súvisiace činnosti a služby zabezpečujúce riadne plnenie predmetu zákazky - realizáciu diela. |
| 2. Dodávateľ vyhlasuje, že je: |
| 2.1 je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu |
| 2.2 je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov |
| 3. Dodávateľ sa zaväzuje že najneskôr do (5) piatich kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy predloží objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, uzavretú minimálne do výšky hodnoty Diela. |
| 3.1 Dodávateľ sa zaväzuje: že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela a dodávateľ predloží Objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy. |
| 4. Ak Dodávateľ: |
| 4.1 nedoručí poistnú zmluvu podľa bodu 3 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
| - zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur |
| - využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 4.2 ak sa preukáže ku dňu uzavretia zmluvy, alebo v priebehu plnenia zmluvy - realizácie diela nepravdivosť vyhlásenia Dodávateľa podľa bodu 2, považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
| - zmluvnej pokuty vo výške 500 eur |
| - využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 5. Dodávateľ je povinný dodržiavať počas celej doby realizácie diela - plnenia predmetu zákazky a plnenia podmienok tejto zmluvy : |
| - príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy technické normy Slovenskej republiky |
| - technické normy Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, |
| - ustanovenia zákona zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení |
| 6. Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a ním nominovaní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na realizácií časti Diela, disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou |
| 6.1 Dodávateľ nie je oprávnený zadať realizáciu Diela subdodávateľovi/subdodávateľom v 100 % rozsahu Diela |
| 7. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizovať a Dielo bude zhotovené podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite a lehotách a podľa: |
| - špecifikácie, technických parametrov a opisu uvedeného v tejto Zmluve |
| - podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, rozhodnutí a príslučných povolení, nevyhnutných na začatie realizácie diela, ktoré doručí objednávateľ najneskôr do troch dní po uzavretí zmluvy, pokiaľ nie je určené v zmluve inak |
| 7.1 Doručená projektová dokumentácia, podrobný výkaz výmer (neocenený/ocenený) a iná sprievodná dokumentácia, doklady a dokumenty poskytnuté Objednávateľom/Dodávateľom po uzavretí zmluvy a poskytované počas realizácie diela tvoria a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy |
| 8. Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s Podrobným výkazom výmerom a ďalšou sprievodnou dokumentáciou, sú mu známe zmluvné podmienky a požiadavky na realizáciu diela a nemá k tomu výhrady |
| 9. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že Cena za realizáciu Diela je stanovená s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy a bola stanovená ako reálna za realizáciu diela v požadovanom rozsahu, kvalite a lehote |
| 10. Cena za Dielo zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou Diela , náklady za, mzdy a práce, dodanie tovarov a poskytnutie služieb a iné neuvedené náklady, všetko náklady spojené s riadnym realizovaním Diela v rozsahu podľa zmluvy |
| 11. Iné náklady na realizáciu diela, ktoré neboli zahrnuté v Cene uvedenej v zmluve, ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky, ktoré mal a mohol dodávateľ zistiť a neboli zahrnuté v cene Diela, uhradí Dodávateľ: |
| - bez možnosti navýšenia Ceny za dielo, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
| 12. Dodávateľ berie na vedomie a nemá výhrady proti skutočnostiam, že: |
| - podmienky a požiadavky na realizáciu Diela boli stanovené s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v špecifikácií a v podmienkach uvedených v zmluve |
| - v prípadné práce naviac, ktoré budú nevyhnutné na realizáciu Diela, zabezpečí ich bez nároku na náhradu za ich plnenie, bez nároku na navýšenie ceny a zmenu termínu plnenia |
| - zo svojho postavenia odborníka v danej oblasti, tieto skutočnosti sú mu známe a cenu za predmet plnenia - cenu za dielo stanovil podľa doručenej PD, výkazu výmeru a technickej špecifikácie a daných podmienok zmluvy |
| 13. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto zmluve . |
| 13. 1 Dodávateľ pred uzavretím zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy: rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na riadnu realizáciu Diela podľa zmluvných podmienok a dostupnej dokumentácie pre realizáciu Diela |
| 13.2 Dodávateľ vyhlasuje, že Cena diela zahŕňa: |
| - všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb a nevyhnutných stavebných prác na riadne splnenie a realizáciu Diela podľa požiadaviek a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a dostupnej dokumentácie potrebnej na realizáciu Diela |
| - všetky náklady za: materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržbu prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela |
| 14. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu |
| 15. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh, VZP a obchodného zákonníka |
| 15.1 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavby a iných rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi |
| 16. Dodávateľ zabezpečí realizáciu Diela v rozsahu danej špecifikácie v tejto zmluve, podľa doručenej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami |
| 17. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou |
| 18. Dielo bude realizované podľa dokumentov súvisiacich s ohlásením stavby a súvisiacich dokumentov, vzťahujúcich sa k oprávnenosti Dielo realizovať, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmeru a prípadne ďalších podkladov odovzdaných Objednávateľom Dodávateľovi |
| 19. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi |
| 20. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije: |
| - žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, |
| - zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná, len ak bude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa a to zápisom v Stavebnom denníku |
| - pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami |
| 21. Dodávateľ je povinný zdokumentovať na požiadanie objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky materiálov na odsúhlasenie objednávateľovi |
| 22. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky dostupné podklady a má potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy |
| 23. Dodávateľ je oprávnený použiť podklady pre realizáciu Diela (doklad o ohlásení stavby a vydané rozhodnutie, vzťahujúce sa na Dielo, Projektová dokumentácia, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. |
| 24. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby v Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov súvisia realizáciu Diela |
| - najneskôr do času, kedy má dôjsť k výkonu realizácie časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, |
| - tieto zistenia na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela vrátane zistených nepresností, ak ich plnenie sú nevyhnutné na riadne splnenie Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
| 25. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy: kompletné paré projektovej dokumentácie a neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela v minimálnom rozsahu: |
| - kompletné paré projektovej dokumentácie v listinnej forme/alebo v digitalizovanej forme |
| - neocenený výkaz výmer v elektronickej forme (na nosiči USB alebo CD) |
| -inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie Diela |
| 26. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 dní po prevzatí neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie podľa bodu 25 doručiť Objednávateľovi: |
| - ocenený výkaz výmer, vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte (na nosiči USB, alebo CD) a v listinnej forme |
| 26.1 Objednávateľ stanovuje, že podmienkou pre ocenene položiek je, že každá rovnaká položka musí byť vo výkaze výmer ocenená rovnakou jednotkovou cenou |
| 27. Ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi ocenený výkaz výmer v stanovenej lehote a podľa požiadavky Objednávateľa uvedenej v bode 26 a ďalších uvedených podmienok viažucich sa k výkazu výmer, považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
| - zmluvnej pokuty vo výške 1 000 eur a to aj opakovane |
| - využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 28. Prevzatie staveniska a Termín realizácie Diela - začatie prác na realizácií Diela |
| 28.1 Termín realizácie Diela je najneskôr do deväťdesiat (90) kalendárnych dní odo dňa protokolárne odovzdaného a prevzatého Staveniska |
| 28.2 Dodávateľ prevezme Stavenisko pre Dielo najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán |
| 28.3 O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený aj zápis v Stavebnom denníku, pre každú časť Diela samostatne, ktorého vedenie sa začína k momentu odovzdania a prevzatia Staveniska |
| 28.4 Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami, pričom základom a súčasťou protokolu bude Stavebný denník a potvrdenie o realizovaných prácach na každej časti Diela samostatne |
| 29. Dodávateľ začne s výkonom stavebných prác určených na zhotovenie Diela najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska |
| 29.1 Dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo ako celok Objednávateľovi najneskôr do deväťdesiatich (90) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska v rozsahu diela podľa tejto Zmluvy, pokiaľ sa na zmene termínu nedohodnú zmluvné strany inak |
| 29.2 Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami |
| 30. Dodávateľ sa bezodkladne po prevzatí Staveniska, zaväzuje a je povinný zabezpečiť na Stavebných pozemkoch: |
| - inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody, ktoré bude čerpať na plnenie Diela |
| 31. Dodávateľ na Stavenisku počas realizácie diela a do ukončenia Zmluvy riadnym odovzdaním a prevzatím Diela : |
| - je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
| - je povinný označiť stavbu umiestnením informačnej tabule s rozmermi 1,5 m x 1,5 m ktorá bude bude obsahovať údaje: |
| text s názvom stavby, |
| obchodné meno Objednávateľa/jeho názov/sídlo Objednávateľa/kontaktné údaje a kontaktnú osobu Objednávateľa, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, |
| meno Projektanta/sídlo, kontakt na projektanta |
| obchodné meno/názov Dodávateľa/sídlo, kontaktné údaje a kontaktnú osobu |
| termíny začatia a dokončenia Diela |
| meno zodpovedného stavbyvedúceho /kontakt |
| ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo objednávateľom (na základe osobitne doručenej písomnej žiadosti o doplnenie údajov na informačnej tabuli) |
| 31.1 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu a ohrozeniu života, zdravia a majetku tretích osôb |
| 32. Ďalšie práva a povinnosti Dodávateľ a Odberateľa v priebehu realizácie Diela : |
| 32.1 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu: najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín Časového harmonogramu, |
| - najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín realizácie Diela a na vykonanie Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. |
| - ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch určených v Zmluve, je povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu - zvýšenie ceny Diela |
| 33. Cena Diela - platobné podmienky: |
| 33.1 Cena Plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela , podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a podľa jej príloh a zahŕňa: |
| - všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, |
| - na náklady na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa , |
| - na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); pre zamestnancov Dodávateľa a pre zamestnancov jeho subdodávateľov |
| - náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, a náklady spojené s ich čerpaním , ktoré je nevyhnutné na riadne plnenie Diela a ktoré bude čerpať Dodávateľ |
| - náklady na odstránenie dočasného napojenia elektriny, vody a plynu, vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, |
| - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; |
| - náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu, |
| - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa; |
| - náklady na všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia ktoré vzniknú od prevzatia staveniska do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, |
| - náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ak také sú v pri realizácii diela relevantné |
| - náklady na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela ktorý po jeho odovzdaní Diela doručí Objednávateľovi v jednom vyhotovení) , |
| - náklady spojené so zabezpečením vydaní nevyhnutných rozhodnutí a certifikátov, potrebných pre riadne odovzdanie Diela |
| - náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebnej sute, |
| - náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revíznych správy, ak ich potreba vyplynie pri realizácií Diela |
| - doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, ak si to plnenie a realizácia Diela vyžaduje a/alebo ak pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; |
| - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; |
| - náklady vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute a náklady spojené s uvedením staveniska a jeho priľahlých časti do riadneho pôvodného stavu |
| - náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. spotrebované Dodávateľom pri realizácií Diela |
| - náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Staveniska ako aj ďalších priestorov , kde sa bude Dielo realizovať v rozsahu nevyhnutnom jeho užívania, |
| - náklady na poskytnutie prípadnej bankovej záruky garantujúce riadne a včasné vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; |
| - náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie Staveniska a jeho likvidáciu; a uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu |
| - akékoľvek ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); a iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; |
| 33.2 Všetky vyššie uvedené náklady ktoré sú zahrnuté v cene za Dielo sú nákladmi za realizáciu Diela |
| 34. Dodávateľ potvrdzuje a zaručuje, že Cena Diela uvedená v zmluve a následne doručená a potvrdená podľa oceneného výkazu výmeru je úplná a záväzná a je daná ako Cena za Dielo celkom |
| 35. V prípade vzniku potreby činností, prác naviac nevyhnutných na riadnu realizáciu Diela, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, tieto zrealizuje riadne dodávateľ a : |
| - nevzniká mu nárok na úhradu nákladov spojených s ich realizáciou, nevyhnutnou na riadne plnenie Diela |
| 35.1 Objednávateľ môže uznať náklady na vykonanie prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale sú nevyhnutné na riadne plnenie Diela, ak sa ich potreba objektívne preukáže a ak sa na tom zmluvné strany dohodnú a to formou písomného dodatku pri splnení a dodržaní príslušných ustanovení |
| 36. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu |
| 37. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu |
| 38. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa, pokiaľ sa na tom zmluvné strany nedohodnú inak |
| 39. Cena za dielo - forma úhrady |
| 39. 1 Cenu za vykonanie diela uhradí Objednávateľ Dodávateľovi na základe vystavenej doručenej jednorázovej faktúry, bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa |
| 39.2 Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi počas realizácie Diela zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry za čiastočne zrealizované časti, po realizácií jednotlivých časti Diela |
| 40. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) , najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela |
| 40.1 Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať aj tieto zákonné náležitosti: |
| - označenie zmluvných strán s uvedením sídla, identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla, |
| - číslo faktúry (daňového dokladu), |
| - deň, mesiac a rok vystavenia faktúry (daňového dokladu), |
| - deň, mesiac a rok splatnosti fakturovanej sumy určený v súlade s touto Zmluvou |
| - dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, podľa tejto zmluvy na základe odovzdania a prevzatia Diela potvrdeného podpísaním príslušného protokolu |
| - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má poukázať fakturovaná suma, |
| - názov požadovaného úkonu, Diela, za realizáciu ktorého je vystavená faktúra |
| - výšku ceny za Dielo v eur bez dane z pridanej hodnoty, sadzbu DPH, výšku DPH v EUR, výšku ceny za Dielo vrátane DPH, pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu |
| - a ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi ktoré sa viažu k obsahu daňového dokladu platnými v čase vystavenia faktúry (daňového dokladu) |
| 40.2 Podkladom pre vystavenie faktúry je protokol a súpis skutočne realizovaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami |
| 40.3 Splatnosť vystavenej a doručenej faktúry je určená touto zmluvou a podmienkami OPET-u, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a začína plynúť od nasledujúceho dňa po jej riadnom doručení Objednávateľovi |
| 40.4 Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vrátane je súčasti podľa tejto zmluvy, prípadne po obsahovej stránke nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na prepracovanie |
| 40.5 V prípade vrátenia faktúry, ktorá má vady lehoty splatnosti neplynie, nová lehota splatnosti začne plynúť podľa bodu 40.3 a to doručením opravenej faktúry Objednávateľovi |
| 40.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu Diela vo výške vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa v lehote splatnosti určenej v tejto zmluve v zmysle OPET-u, Všeobecných zmluvných podmienkach a to v lehote ktorá plynie od nasledujúceho dňa odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi |
| Za deň úhrady ceny Diela - vystavenej a doručenej faktúry bez vád sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny za poskytnutú prácu z účtu objednávateľa. |
| 40.7 Objednávateľ má právo zadržať 10 % zo sumy bez DPH z vystavenej faktúry a to na zabezpečenie nákladov spojených za odstránenie vád diela, alebo úhradu časti alebo celej hodnoty zmluvných pokút |
| 40.8 Zadržanú čiastku vráti - uvolní Objednávateľ Dodávateľovi |
| - do 15 dní ak nenastali dôvody na jej zadržanie z titulu úhrady nákladov na odstránenie vád, všetko po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela - časti Diela A alebo časti diela B |
| - do 3 dní po odstránení vád Diela alebo po úhrade zmluvnej pokuty alebo iných sankcií uplatnených podľa zmluvy |
| 41. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania Diela bude zabezpečovať fotodokumentáciu zrealizovaných prác a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté ( minimálne 30 fotografií na CD) |
| 42. Zmluvné pokuty, dôvody uplatnenia zmluvných pokút, spôsob, forma a lehoty na ich úhradu: |
| 42.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov a v uvedenej výške ak Dodávateľ : |
| a) bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50% z ceny diela a to aj za každý začatý deň omeškania |
| b) nepredloží informácie spojené so subdodávateľom vo výške 200 eur, za každý deň omeškania poskytnutia danej informácie a zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur ak takúto informáciu neposkytne vôbec a Objednávateľ zistí výkon činnosti subdodávateľom |
| c) ak najneskôr tri (3) dni pred odovzdaním Diela objednávateľovi neodstráni z miesta vykonávania diela, ako aj z ostatných pozemkov, resp. objektov nachádzajúcich sa v mieste plnenia |
| - všetok odpad a znečistenie, nepoužitý materiál, ktoré spôsobil, vytvoril pri vykonávaní diela, |
| - všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela, |
| - neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bola vykonávaná rekonštrukcia - plnenie Diela |
| a to ani po písomnej výzve Objednávateľa nezabezpečí nápravu do 24 hod. , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každý začatý deň omeškania. |
| d) ak v prípade ceny Diela, ktorá je nižšia ako 30 % od výšky zdrojov určených Objednávateľom na predmet Diela nepredloží v stanovenej lehote doklady, dokumenty a vyjadrenie: |
| - o reálnosti realizácie Diela podľa požiadaviek uvedených v zmluve a v stanovenej kvalite a v určenej lehote za Zmluvnú cenu uvedenú v zmluve a /alebo ich obsahom nepreukáže reálnosť realizácie Diela za danú cenu |
| a to vo výške 10 000 eur |
| 43. Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených vbodoch 42 je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu |
| 43.1 Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške bez DPH |
| 43.2 Uplatnením Zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa obchodného zákonníka a iných právnych predpisov |
| 44. Zastupovanie Objednávateľa na konanie v priebehu realizácie Diela - plnenia predmetu zákazky Dodávateľom, konanie v mene Objednávateľa počas trvania zmluvy |
| 45. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve, ktoré bude poskytnuté Dodávateľovi |
| 45.1 Objednávateľ Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v jeho mene s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva doručí Dodávateľovi najneskôr do troch (3) dní po účinnosti zmluvy |
| 46. Zastupovanie Dodávateľa na konanie v priebehu realizácie Diela - plnenia predmetu zákazky, konanie v mene Dodávateľa počas trvania zmluvy |
| 46.1 Dodávateľ je povinný doručiť do 3 dní po uzavretí zmluvy oznámenie o určení kontaktej osoby, ktorá bude určená na zastupovanie Dodávateľa a na konanie vo veciach zmluvy a to po celý čas jej trvania |
| 46.1.a) Oznámenie o určení konatktnej osoby Dodávateľa bude obsahovať plnomocenstvo s presne určeným rozsahom práv a povinností a kompetencií na konanie v mene Dodávateľa |
| 46.1 b) Zmenu určenej kontaktnej osoby musí oznámiť Dodávateľ Objednávateľovi písomne /listinne alebo elektornicky najneskôr 3 dní pred nástupom na výkon činnosti zastupovania Dodávateľa |
| 46.2 Dodávateľ je povinný určiť do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy osobu stavbyvedúceho. |
| 46.2 a) Dodávateľom určená osoba - Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa |
| 46.2 b) Dodávateľ je povinný v súvislosti so splnením povinnosti podľa bodu 40.2 a) doručiť Objednávateľovi do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy v písomnej forme listinne/alebo elektronicky : |
| - identifikáciu osoby, ktorá bude zabezpečovať stavebný dozor - stavbyvedúceho s uvedením kontaktu na stavbyvedúceho |
| - doklad o oprávnenosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho a životopis stavbyvedúceho v ktorom sa preukáže minimálna prax 5 rokov v danom odbore |
| 46.2 c) Dodávateľ pri zmene určenej osoby stavbyvedúceho je povinný túto zmenu písomne listinne /alebo elektronicky oznámiť Objednávateľovi a to najneskôr tri dni pred nástupom novej osoby stavbyvedúceho |
| 46.3 Dodávateľ alebo jeho zástupca sa zúčastni na poradách vyvolaných Objednávateľom v rámci plnenia zmluvy , koordinačných porádách a kontrolných dňoch organizovaných Objednávateľom |
| - Dodávateľ je povinný vždy zabezpečí účasť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na týchto stretnutiach |
| 47. Objednávateľ je povinný preukázateľne doručiť Dodávateľovi pozvanie na dané stretnutie, v rozsahu určenia : |
| - miesta a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní, |
| - určenia osôb, ktorých účasť zo strany Dodávateľa vyžaduje |
| - predmet a rokovania a iné dôležité skutočnosti |
| a to najneskôr tri (tri dni pred samotným stretnutím, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, ak si bude realizácia predmetu zákazky vyžadovať pracovné stretnutie vzhľadom na povahu riešenia problému stavu veci. |
| 48. Stavebný denníík, obsah stavebného denníka, kompetencie , práva a povinnosti viažuce sa k vedeniu a obsahu stavebného denníka |
| 48.1 Stavebný denník je vedený na stavbe a zapisujú sa doň všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela |
| 48.2 Zástupca Dodávateľa je povinný umožniť prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie a inému určenému zástupcovi Objednávateľa |
| 49. Stavebný denník sa bude viesť odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia |
| 50. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. |
| 50.1 Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: Stavbyvedúci dodávateľa, Technický dozor Objednávateľa, ostatné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu realizácie diela, projektant, zástupcovia orgánov štátneho dozoru a stavebného dohľadu |
| 51. Dodávateľ je povinný vopred písomne v listinnej alebo elektronickej forme a /alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. |
| 51.1 Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred, pred vykonaním predmetných prác |
| 51.2 Nedoručenie tejto výzvy/nedoručenie v stanovenej minimálnej lehote,umožňuje Objednávateľovi požiadať Dodávateľa, aby na vlastné náklady zabezpečil odkrytie a opakované zakrytie danej časti |
| 52. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami , lebo nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak |
| 53. Ďalšie povinností, práva a oprávnenia pri realizácií Diela |
| 53.1 Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej Projektovej dokumentácii a sprievodných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa |
| - použitie náhradných materiálov , výrobkov, technických postupov a technológie je možné na základe len na základe súhlasu Objednávateľa, a to po doručení žiadosti o tento súhlas s príslušnou zmenou |
| - ak Objednávateľ na základe doručenej žiadosti o súhlas na vyššie uvedené zmeny sa nevyjadrí do 2 dní, má sa za to, že so zmenami súhlasí |
| 54. Objednávateľ v prípade pochybnosti alebo preukázateľných dôvodov má za to, že niektoré osoby/zamestnanci Dodávateľa/alebo subdodávateľa Dodávateľa |
| - zneužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, alebo |
| - sú nespôsobilé alebo nedbalé pri riadnom plnení svojich povinností pri plnení Diela, |
| - alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu Objednávateľovi, |
| - ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov |
| môže požiadať Dodávateľa, ak nastane jedná alebo viac vyššie uvedených skutočností o ich výmenu za iné osoby a žiadať o zamedzenie vstupu na stavenisko a zabezpečiť ďalší ich výkon činnosti na realizácií Diela, pokiaľ nedá Objednávateľ súhlas na ich ďalšie pôsobenie na realizácií Diela |
| 55. Objednávateľ môže žiadať od Dodávateľa odvolanie subdodávateľa z realizácie časti Diela ak nastane jedna, alebo viac skutočnosti nižšie uvedených : |
| - subdodávateľ koná a vykonáva činnosti v rozpore s touto zmluvou a/alebo s požiadavkami a pokynmi Objednávateľa |
| - zneužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, alebo |
| - stratil schopnosť vykonávať činnosti na realizácií Diela |
| -alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť škodu Objednávateľovi, |
| - jeho prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov (napr. vzhľadom na súdny spor so subdodávateľom) |
| 55.1 Dodávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť najneskôr do troch dní, po jej doručení a nahradiť odvolaného subdodávateľa novým subdodávateľom (ak nebude dané práce zabezpečovať vlastnými kapacitami po odvolaní spochybneného subdodávateľa) |
| 55.2 Nahradenie nového subdodávateľa/alebo nominovanie nového subdodávateľa na realizáciu diela vždy podlieha súhlasu Objednávateľa, ktorý je povinný sa k nemu vyjadriť do troch dní po nahlásení zmeny/nového subdodávateľa |
| 55.3 Ak sa Objednávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote k novému/nominovanému subdodávateľovi, má sa zato, že s ním súhlasí |
| 56. Pre subdodávateľov, ktorých na základe zmluvy poverí Dodávateľ realizáciou časti Diela platí a vyžaduje sa, že: |
| 56.1 Musia spĺňať všetky podmienky a požiadavky viažuce sa k oprávnenosti vykonávať činnosti spojené s realizáciou časti Diela, ktoré v zmysle zmluvy s Dodávateľom majú v prospech Objednávateľa vykonať |
| 56.2 Spĺňať všetky podmienky a požiadavky v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ustanovení Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov |
| 57. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia: |
| - svojich pracovníkov / zamestnancov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa |
| - pracovníkov/zamestnancov subdodávateľa Dodávateľa |
| a iných osôb, ktoré na Stavenisku vykonávajú činnosti spojené s realizáciou Diela a je povinný vykázať zo Staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú podmienky zmluvy a príslušné predpisy dodržiavať alebo ich porušujú |
| 58. Dodávateľ zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na realizácií Diela: |
| - absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné oprávnenia, atesty a osvedčenia, ktoré sa na realizáciu danej časti Diela, na ktorej sa budú podieľať vzťahujú |
| 59. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky a ochranné pomôcky podľa platných predpisov a zabezpečiť a zaručiť sa, že a subdodávateľ/lia, ktorí sa podieľajú na realizácií časti Diela uvedené zabezpečia pre svojich zamestnancov |
| 60. Dodávateľ je povinný v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti, ktorá nastane na stavenisku počas realizácie diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa o: |
| - pracovných úrazoch, vzniknutých škodách na životnom prostredí ( a to aj odstránených), neoprávnených zásahoch a úkonoch uskutočnených na stavenisku, alebo inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnou realizáciou Diela. |
| 61.Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, na stavenisku na realizácií Diela ak: |
| - zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa , ktorá by takýto príkaz v prípade nevyhnutnosti mohla udeliť nie je dosiahnuteľná, |
| - a ak ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. |
| 62. Iné informácie a požiadavky súvisiace s plnením predmetu zákazky a realizáciou diela |
| 62.1 Dodávateľ sa zaväzuje - počas realizácie Diela a plnenia predmetu zákazky: |
| V prípade, že sa Dielo bude realizovať v obci z Atlasu róm. komunít 2013, sa Dodávateľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii |
| Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď |
| Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity aspoň dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky |
| 62.2 Pokiaľ z opisu predmetu zákazky, alebo projektovej dokumentácie, doručeného výkazu výmer alebo v inej sprievodnej dokumentácie, ktorá bola poskytnutá po a známa Dodávateľovi vyplýva priame alebo nepriame označenie stavebného postupu ( výrobku alebo výrobcu), Objednávateľ : |
| - umožňuje ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať stavebný postup (výrobok) rovnakých alebo vyšších parametrov a ak ich uplatnenie nebude v rozpore s inými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov |
| 62.3 Ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie, že ním ponúkaný stavebný postup/ výrobok je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a výbave |
| 63. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov, pričom v danom prípade je povinný Dodávateľ: |
| 63.1 Doručiť Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela informáciu v nasledovnom rozsahu a doručiť nasledovné doklady a dokumenty: k identifikácii a splneniu povinnosti viažucich sa k osobe subdodávateľa: |
| - identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba |
| - identifikácia a opis časti realizácie Diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať |
| - doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky |
| - vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa oprávnenie na činnosť, ktorú bude v rámci realizácie zabezpečovať a spĺňa všetky podmienky a požiadavky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u a Obchodného zákonníka |
| 64. Dodávateľ najneskôr do 3 dní po uzavretí zmluvy je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľa minimálne do výšky hodnoty Diela |
| 64.1 Dodávateľ na preukázanie splnenia povinnosti uvedenej v bode 64 doručí objednávateľovi do 3 dní po uzavretí zmluvy: |
| - kópiu poistnej zmluvy na stanovenú výšku poistnej udalosti, kópiu dokladu uhradenia príslušného poistného za dohodnuté obdobie |
| - vyhlásenie Dodávateľ že sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela |
| 64.2 Ak Dodávateľ nepredloží dokumenty viažuce sa k poisteniu: |
| - v stanovenej lehote/alebo v požadovanom rozsahu |
| - alebo Objednávateľ preukázateľné zistí, že v priebehu realizácie Diela, poistenie bolo ukončené |
| považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou: |
| - uplatnenia zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a to vo výške 10 000 eur aj opakovane |
| - uplatnenia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
| 65. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky - a Dielo realizovať a dodať v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v zmluve a v doručenej sprievodnej dokumentácie, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a iných príslušných povolení a rozhodnutí a podľa podmienok tejto zmluvy |
| 65.1 Porušenie zmluvných podmienok, ktoré majú vplyv na riadne plnenie zmluvy, na dodržanie termínu odovzdania riadne splneného a realizovaného diela oprávňuje Objednávateľa |
| - uplatniť jednorázovo voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny Diela |
| ak sa s porušením/ podstatným porušením zmluvných podmienok - porušením zmluvy, alebo porušením zmluvných podmienok viaže možnosť odstúpenia od zmluvy podľa týchto zmluvných podmienok alebo podľa Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
| 65.2 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa voči dodávateľovi na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, ktorému bolo zo strany Dodávateľa umožnené konanie a realizácia časti Diela. |
| - náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, |
| - uplatnenie iných zmluvných pokút, sankcií, penále a pokút, podľa tejto zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
| 66. Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy - podmienky a forma |
| 66.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť v zmysle ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
| - ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Dodávateľovi v listinnej forme |
| 66.2 Zmluva sa končí: |
| 66.2 a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách |
| 66.2 b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve Dodávateľ |
| 66.2 c) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u |
| - ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v listinnej forme |
| - v prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenie o odstúpení od zmluvy |
| 66.2 d) ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán |
| - ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení zmluvy |
| 66.2 e) výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov |
| - ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 15 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede Dodávateľovi v listinnej forme |
| - výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy |
| - pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomne v listinnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán |
| 67. Iné dojednania |
| 67. Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka bude predmetom „ex ante“ administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu |
| 67.1 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady |
| 67. 2 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. ak to bude aktuálne |
| 67.3 Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka môže byť: predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu |
| - predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. |
| 67.3 a) Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy , |
| - je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. |
| 67.3 b) Schválenie Zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy, všetko podľa podmienok zmluvy a podmienok Všeobecných zmluvných podmienok - OPET-u a podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní |
| 68. Zmluvné pokuty |
| 68.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každé porušenie zmluvných podmienok vo výške 100 eur a to aj opakovane, pokiaľ ich výška a určenie konkrétneho porušenia zmluvnej podmienky nie je uvedené v zmluve inak |
| Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody, všetko v znení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov |
| 69. Zmena zmluvných podmienok - zmluvy, uzatváranie dodatkov, forma a podmienky ich uzavretia |
| 69.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy |
| 69.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: |
| - v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy, znevýhodňovať Objednávateľa, uzatvorený v rozpore s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET, uzatvorených v rozpore s ustanoveniami ZVO, sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam |
| 70. Všetky doklady, dokumenty, dodatky a iná sprievodná dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a bude vždy vyhotovená v dvoch rovnopisoch - vyhotoveniach, aby každá zmluvná strana mala k dispozícií jedno vyhotovenie |
| 71. Podmienky realizácie Diela neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov viažucich sa k plneniu predmetu zákazky - realizácii Diela |
| 73. Situácia šírších vzťahov bude predložená až pri odovzdaní staveniska |
| 74. Z dôvodu, že sa predmet zákazky _ Dielo bude realizovať v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa dodávateľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych |
| Pokračovanie: komunít (ďalej len MRK), t.j. pri zákazkach realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013. Dodávateľ sa v zmysle uvedeného zaväzuje vytvoriť dve pracovné miesta minimálne na dobu počas |
| Pokračovanie: realizácie predmetu zákazky - diela. |
| 75. Objednávateľ upozorňuje Dodávateľa na znenie bodu 4.4 VZP: Ak v momente uzavretia Zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, Zmluva nadobudne účinnosť najneskôr v deň zápisu Dodávateľa do tohto regi |
| 76. Dodávateľ berie na vedomie, že Dielo bude financované z prostriedkov Európskeho spoločenstva a z prostriedkov ŠR. Pokiaľ Objednávateľ tieto prostriedky nezíska, tak nie sú splnené podmienky pre realizáciu Diela a Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť. |
| Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
|---|
Rudlov 37, Rudlov, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika
15.02.2016 10:27 — 29.12.2017 15:30
1,00 súbor
77 923,64
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
27.01.2016 11:13
01.02.2016 15:30
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 30.01.2016 10:02 - Vstupná ponuka | 77 923,00 | € | Cena s DPH |
| 01.02.2016 15:29 - Najvýhodnejšia ponuka | 67 231,20 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: