00331911
Obec Slivník
Hlavná 9, Kuzmice, 07612, SVK
43953859
STAVIMAT s.r.o.
Dopravná 1907/3, Trebišov, 07501, SVK
Rekonštrukcia bývalej ZŠ na komunitné centrum/SLV
rekonštrukcia, oprava, ústredné kúrenie, bleskozvod, zdravotechnika, elektroinštalácia
Stavebná práca
1. Rekonštrukcia bývalej ZŠ na komunitné centrum/SLV
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmet Diela (zákazky) sa skladá z realizácie časti Diela: |
A. Komunitné centrum |
B. Bleskozvod |
C. Ústredne vykurovanie |
D. Vnútorna elektroinštalácia |
E. Vnútorna zdravotechnika |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
A/1.1 Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - okapovy chodnik | m3 | 14,270 | ||
A/1.1Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m | m3 | 14,270 | ||
A/1.2 Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1m2 v murive nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú | m3 | 2,670 | ||
A/1.2Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm | ks | 21,000 | ||
A/1.2 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1750 mm | ks | 5,050 | ||
A/1.2 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm | kd | 5,050 | ||
A/1.2 Keramický predpätý nosník POROTHERM PTH-KPN 120x65x1000 | ks | 1,010 | ||
A/1.2 Keramický predpätý nosník POROTHERM PTH-KPN 120x65x1250 | m | 2,020 | ||
A/1.2 Keramický predpätý nosník POROTHERM PTH-KPN 120x65x1500 | m | 8,080 | ||
A/1.3 Schodiskové konštrukcie a rampy , betón železový tr. C 16/20 | m3 | 6,759 | ||
A/1.3 Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI | t | 0,133 | ||
A/1.3 Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie | m2 | 10,620 | ||
A/1.3Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 10,620 | ||
A/1.4 Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm | m2 | 27,200 | ||
A/1.4 Kryt z riečneho štrku hr. 50 mm | m2 | 27,200 | ||
A/1.5 Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov štuková | m2 | 60,250 | ||
A/1.5 Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm | m2 | 382,982 | ||
A/1.5 Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm | m2 | 382,982 | ||
A/1.5 Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela,jemná štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm | m2 | 382,982 | ||
A/1.5 Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 382,982 | ||
A/1.5 Oprava vonk.omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladených | m2 | 54,320 | ||
A/1.5 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová difuzna hr.zrna 1,50mm | m2 | 363,107 | ||
A/1.5 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová s ryhovanou štruktúrou sokel hr.zrna 2,00mm | m2 | 114,903 | ||
A/1.5 Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti náterom | m2 | 54,320 | ||
A/1.5 Príprava podkladu pre vonkajšie nátery, silikónová penetracia Prince Color Multigrund PGT - BASF | m2 | 478,010 | ||
A/1.5 Kontaktný zatepľovací systém EPS Greywal , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 120 mm | m2 | 219,816 | ||
A/1.5 Kontaktný zatepľovací systém ostenia, podbitia a podlubia EPS Greywal , bez povrchovej úpravy, hr. izolantu 30 mm | m2 | 143,291 | ||
A/1.5 Doteplenie vonk. konštrukcie, bez povrchovej úpravy, systém XPS STYRODUR 2800 C - BASF, lepený rámovo s prikotvením, hr. izolantu 80 mm | m2 | 60,583 | ||
A/1.5 Doteplenie stropu doskami FASROCK LG 1 hr. 8cm bez omietky | m2 | 52,850 | ||
A/1.5 Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm | m3 | 1,080 | ||
A/1.5Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm | m3 | 15,471 | ||
A/1.5 Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm | m2 | 113,454 | ||
A/1.5 Betónový poter - BASF, Price Color EBF hrubý pripojený hr.25mm | m2 | 7,400 | ||
A/1.5 Betónový poter - BASF, Price Color EBF Speciál samonosný hr.50mm | m2 | 103,140 | ||
A/1.5 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 5mm | m2 | 49,900 | ||
A/1.5 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 2-3mm | m2 | 103,140 | ||
A/1.5 Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2 | ks | 6,000 | ||
A/1.5 Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm P | ks | 1,000 | ||
A/1.5 Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm P | ks | 1,000 | ||
A/1.5 Zárubňa oceľová CGU 110x197x16cm L | ks | 1,000 | ||
A/1.5 Zárubňa oceľová CGU 110x197x16cm P | ks | 1,000 | ||
A/1.5 Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm P | ks | 1,000 | ||
A/1.5 Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm P | ks | 1,000 | ||
A/1.5 Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm | m | 17,790 | ||
A/1.5 Plast Parapet 200x25 mm vratane ukončovacich prvkov | m | 17,790 | ||
A/1.6Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 57,000 | ||
A/1.6 Premac doplnky obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá | ks | 57,570 | ||
A/1.6 Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5 | m3 | 4,950 | ||
A/1.6 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m | m2 | 245,830 | ||
A/1.6 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 491,660 | ||
A/1.6 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m | m2 | 245,830 | ||
A/1.6 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 178,440 | ||
A/1.6 Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t | m2 | 18,690 | ||
A/1.6 Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t | m3 | 33,908 | ||
A/1.6 Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t | m3 | 3,375 | ||
A/1.6 Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t | m3 | 24,812 | ||
A/1.6 Búranie podkladov pod dlažby hr.do 40 mm, , - 0,09000t | m2 | 40,800 | ||
A/1.6 Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dĺžky , hr.nad 10 mm, -0,06500t | m2 | 40,500 | ||
A/1.6 Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t | m3 | 45,860 | ||
A/1.6 Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t | m2 | 3,920 | ||
A/1.6 Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t | m2 | 24,516 | ||
A/1.6 Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t | m2 | 16,200 | ||
A/1.6 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, -0,00800t | ks | 6,000 | ||
A/1.6 Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, -0,01200t | ks | 2,000 | ||
A/1.6 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t | m3 | 0,840 | ||
A/1.6 Vybúranie otvoru v želzobet. stropoch a stenách plochy do 0, 25 m2, do 150 mm, -0,09300t | ks | 2,000 | ||
A/1.6 Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t | m2 | 415,440 | ||
A/1.6 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších do 2 m2, -0,08900t | m2 | 14,848 | ||
A/1.6 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 238,549 | ||
A/1.6 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 2 385,490 | ||
A/1.6 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 238,549 | ||
A/1.6 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 238,549 | ||
A/1.7 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 180,292 | ||
A/2.1 Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche spojovaci mostik | m2 | 75,300 | ||
A/2.1 Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou FUNDALINE S šírka 2 m vodorovná | m2 | 103,140 | ||
A/2.1 Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 108,297 | ||
A/2.1 Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 200 | m2 | 113,454 | ||
A/2.1 Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou FONDALINE S šírka 2 m zvislá | m2 | 27,500 | ||
A/2.1 Fondaline S nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou | m2 | 30,250 | ||
A/2.1 Fondaline začisťovacia okrajová lišta dĺžka 2 m | ks | 60,500 | ||
A/2.1Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m | % | 9,386 | ||
A/2.2 Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím | m2 | 160,440 | ||
A/2.2 ISOVER DOMO hrúbka 100mm | m2 | 163,649 | ||
A/2.2 Montáž a dodávka tepelnej izolácie stropov FOAM°°° LOK 500 mäkká pena hr. 180 mm | m2 | 215,600 | ||
A/2.2 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednovrstvová | m2 | 153,040 | ||
A/2.2 ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 50mm | m2 | 50,898 | ||
A/2.2ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm | m2 | 105,203 | ||
A/2.2 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m | % | 79,077 | ||
A/2.3 Vnutorná zdravotechnika -vid E | sub. | 1,000 | ||
A/2.4 Demontáž potrubia zvarovaného z oceľových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t | m | 54,470 | ||
A/2.5 Ustredné vykurovanie -vid C | sub. | 1,000 | ||
A/2.6 Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t | m | 234,120 | ||
A/2.6 Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 | m | 62,400 | ||
A/2.6 Hranoly smrekovec akosť I dĺžky 400-650 100x120,140 | m3 | 2,518 | ||
A/2.6Viazané konštrukcie krovov strešnej väzby doplnenie z hranolčekov plochy 224-288 cm2 | m2 | 47,600 | ||
A/2.6 Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 mm | m2 | 395,564 | ||
A/2.6 Laty smrekovec š.100, v, 50 | m3 | 6,527 | ||
A/2.6 Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm | m2 | 395,564 | ||
A/2.6 Laty do 25 cm2 mäkké rezivo | m3 | 1,566 | ||
A/2.6 Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t | m2 | 123,000 | ||
A/2.6 Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia | m3 | 17,600 | ||
A/2.6 Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t | m2 | 59,500 | ||
A/2.6 Demontáž stropnic z reziva prierezovej plochy 144 - 288cm2, -0.01700t | m | 70,200 | ||
A/2.6 Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t | m2 | 50,900 | ||
A/2.6 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m | t | 7,095 | ||
A/2.7 SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKB hr. 12,5 mm | m2 | 153,040 | ||
A/2.7Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | % | 33,078 | ||
A/2.8 Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa LPA Polyester do 45st. | m2 | 395,564 | ||
A/2.8 Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - úžľabie alebo nárožie do 45st. | m | 6,400 | ||
A/2.8 LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - hrebeň NTP Polyester do 45st. | m | 56,790 | ||
A/2.8 Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - lemovanie komína na ploche | m2 | 1,000 | ||
A/2.8 Krytina LINDAB TOPLINE škridlová tabuľa - rozrážač snehu SNOKY do 30st. | ks | 85,000 | ||
A/2.8 Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 250 mm, -0,00280t | m | 85,000 | ||
A/2.8 Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t | ks | 4,000 | ||
A/2.8 Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 15,470 | ||
A/2.8 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t | m | 24,000 | ||
A/2.8 Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm | m | 30,000 | ||
A/2.8 Odpadné rúry Lindab výtokové koleno UTK D 100 mm | ks | 5,000 | ||
A/2.8 Odpadné rúry Lindab odskok SOKN D 100 mm | ks | 5,000 | ||
A/2.8 Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 125 mm | m | 85,000 | ||
A/2.8 Žľaby Lindab čelo polkruhové RGT veľkosť 125 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.8 Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 125 mm | ks | 6,000 | ||
A/2.8 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 116,711 | ||
A/2.9 Demontáž obloženia stien z AZC štvorcov do sutiny na latovaní, -0,01300t | m2 | 391,564 | ||
A/2.9 Prekrytie strechy fóliou BRAMAC Univer. 140 gr/m2 | m2 | 395,564 | ||
A/2.9 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m | % | 13,225 | ||
A/2.10Montáž dverového krídla kompletiz.kývavého do oceľovej zárubne, jednokrídlové | ks | 6,000 | ||
A/2.10 Dvere 60-90/197 cm s presklením , rám z masívu, odýh. dub/buk , zámok zapadkovy alt. vložkovy APEX BB | ks | 6,000 | ||
A/2.10 Montáž strešného vylezu | ks | 1,000 | ||
A/2.10 Termoizolačný výlez FAKRO FWP (Plus) 66x118 cm | ks | 1,000 | ||
A/2.10 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | 14,347 | ||
A/2.11 Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg | m | 7,600 | ||
A/2.11Zábradlie schodiskové | m | 7,600 | ||
A/2.11Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.11 Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 500/680 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.11 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1200 mm | ks | 1,000 | ||
A/2.11 Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 1200/900 mm | ks | 1,000 | ||
A/2.11Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1000 mm x výšky 1000 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.11 Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 990/930 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.11Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením | ks | 9,000 | ||
A/2.11 Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1460-1480-1500/1450 mm | ks | 4,000 | ||
A/2.11 Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 600/1480 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.11 Plastové okno dvojjkrídlové otváravé, sklopné, otváravo-sklopné výšky/šírky 1780/2000 mm | ks | 3,000 | ||
A/2.11 Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1000 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.11 Plastové dvere otváravé výšky/šírky 2050/970-100 mm | ks | 2,000 | ||
A/2.11 Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2400 mm x šírky 1000 mm | ks | 1,000 | ||
A/2.11 Plastové dvere otváravé výšky/šírky 2500/1100 mm s nadsvetlíkom | ks | 1,000 | ||
A/2.11 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | 63,936 | ||
A/2.12Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 150 x 150 mm | m2 | 23,140 | ||
A/2.12Premac DEKA platne 30 x 30 hr. 2,5 cm | ks | 265,000 | ||
A/2.12Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 100x100 mm | m | 60,500 | ||
A/2.12Dlaždice keramické | m2 | 6,171 | ||
A/2.12Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu, v obmedz. priest. bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm | m2 | 58,240 | ||
A/2.12Dlaždice keramické | m2 | 59,405 | ||
A/2.12Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m | t | 10,473 | ||
A/2.13Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základného náteru pripev. skrutkami do dreva zhotovenie | m | 65,700 | ||
A/2.13Lišta soklová WELT 60, KANT 60 a KANT 58, EXCLUSIVE, PARKETT PLUS | m | 65,700 | ||
A/2.13Lišta soklová, BN, roh vnútorný a vonkajší, PARKETT PLUS | ks | 16,000 | ||
A/2.13Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním,laminované tabule 1286x194 mm | m2 | 102,200 | ||
A/2.13Laminátové parkety KRONOSPAN SAXSON 1285x195x7,2 mm | m2 | 103,222 | ||
A/2.13Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | % | 31,874 | ||
A/2.14Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 67,000 | ||
A/2.15Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, škar. Ceresit CE 33 | m2 | 33,000 | ||
A/2.15Obkladačky keramické glazované jednofarebné | m2 | 33,660 | ||
A/2.15Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m | % | 13,298 | ||
A/2.16Maľby akrylátové jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m | m2 | 536,022 | ||
A/3.1Vnutorná elektroinštalácia - viď D | sub | 1 | ||
A/3.1Bleskozvod - viď B | sub | 1 | ||
A/3.1 Demontaž bleskozvodov a úprava zvisleho vedenia po zatepleni | m | 93,610 | ||
B/1.1Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn | m | 80,000 | ||
B/1.1Územňovací vodič lano AlFe ocelové žiarovo zinkované prierez 50mm2 | kg | 14,400 | ||
B/1.1 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm | m | 40,000 | ||
B/1.1 Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 | kg | 26,600 | ||
B/1.1 Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI | ks | 70,000 | ||
B/1.1 Podpera vedenia na vrchol krovu ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 15 UNI | ks | 70,000 | ||
B/1.1 Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24 | ks | 30,000 | ||
B/1.1 Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená | ks | 30,000 | ||
B/1.1 Podpery vedenia FeZn PV17 na zateplené fasády | ks | 18,000 | ||
B/1.1 Podpera vedenia na vonkajšie izolácie ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 17-1 | ks | 18,000 | ||
B/1.1 Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ | ks | 12,000 | ||
B/1.1 Svorka k zemniacej tyči D= 25 ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02 | ks | 12,000 | ||
B/1.1 Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS | ks | 4,000 | ||
B/1.1 Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK | ks | 4,000 | ||
B/1.1 Svorka FeZn spojovacia SS | ks | 46,000 | ||
B/1.1 Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS s p. 2 skr | ks | 46,000 | ||
B/1.1Svorka FeZn na odkvapový žľab SO | ks | 6,000 | ||
B/1.1Svorka okapová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SO | ks | 6,000 | ||
B/1.1Svorka FeZn skúšobná SZ | ks | 6,000 | ||
B/1.1Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ | ks | 6,000 | ||
B/1.1Ochranný uholník FeZn OU | ks | 6,000 | ||
B/1.1Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 1,7 m | ks | 6,000 | ||
B/1.1 Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU | ks | 12,000 | ||
B/1.1 Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DU Z | ks | 12,000 | ||
B/1.1 Uzemňovacia tyč FeZn ZT | ks | 12,000 | ||
B/1.1Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m | ks | 12,000 | ||
B/1.2Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v zemine triedy 4 | m | 30,000 | ||
B/1.2Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbokej v zemine tr. 4 | m | 30,000 | ||
B/2 Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 12,000 | ||
B/2 Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 4,000 | ||
C/1Revízie - plyn | hod | 2,000 | ||
C/2.1 Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 | m | 121,000 | ||
C/2.1TUBOLIT izolácia - trubica 22/30-DG (46) ARC-0064 Armacell AZ FLEX | m | 36,000 | ||
C/2.1 TUBOLIT izolácia - trubica 18/30-DG (46) ARC-0063 Armacell AZ FLEX | m | 61,000 | ||
C/2.1 TUBOLIT izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX | m | 14,000 | ||
C/2.1 TUBOLIT izolácia - trubica 35/30-DG (28) ARC-0066 Armacell AZ FLEX | m | 10,000 | ||
C/2.2 Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 16 kW | sub | 1,000 | ||
C/2.2 Uvedenie do prevádzky - kondenzačný kotol | sub | 1,000 | ||
C/2.2 Montáž regulácie | sub | 1,000 | ||
C/2.2Montáž odvodu spalín | sub | 1,000 | ||
C/2.2 Kotol vaillant ecoTEC plus VU 146/5-5 VIH CB 75 | ks | 1,000 | ||
C/2.2 Regulácia carormatic 470f | ks | 1,000 | ||
C/2.2 Komin rura U 80/500 | ks | 17,000 | ||
C/2.2Komin rura U 80/250 | ks | 1,000 | ||
C/2.2Komin rura FK 80/125 | ks | 3,000 | ||
C/2.2Komin poklop DN80 | ks | 1,000 | ||
C/2.2 Komin koleno pätkove DN80 | ks | 1,000 | ||
C/2.2Komin zdera 125/80 | ks | 1,000 | ||
C/2.2 Komin koleno 30° 125/80 | ks | 1,000 | ||
C/2.2 Komin koleno s kontr.otvorom 90° 125/80 | ks | 1,000 | ||
C/2.2Komin kontr.T-kus priamy U DN80 | ks | 1,000 | ||
C2/2 Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m | % | 29,538 | ||
C2/3 Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 61,000 | ||
C2/3Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 36,000 | ||
C2/3 Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 14,000 | ||
C2/3 Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 10,000 | ||
C2/3 Lis.T-kus 20-16-16 | ks | 4,000 | ||
C2/3 Lis.T-kus 20-16-20 | ks | 4,000 | ||
C2/3 Lis.T-kus 20-20-16 | ks | 2,000 | ||
C2/3 Lis.T-kus 26-16-26 | ks | 8,000 | ||
C2/3Lis.T-kus 26-26-20 | ks | 4,000 | ||
C2/3 Lis.red.32/26 | ks | 2,000 | ||
C2/3 Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm | m | 121,000 | ||
C2/3 Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m | % | 19,241 | ||
C2/4 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 | ks | 4,000 | ||
C2/4 Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou prípojkou | ks | 2,000 | ||
C2/4 AO ventil DN 1/2" | ks | 2,000 | ||
C2/4 Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 | ks | 48,000 | ||
C2/4 Vykurovanie - príslušenstvo GIACOMINI Adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16x2 | ks | 24,000 | ||
C2/4Vykurovanie - príslušenstvo GIACOMINI redukcia 3/4"-1/2" | ks | 24,000 | ||
C2/4 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 | ks | 15,000 | ||
C2/4 Vykurovanie - armatúra GIACOMINI R388 3/4"-18 | ks | 12,000 | ||
C2/4 Armatúry a príslušenstvo vykurovania Giacomini, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 3/4" | ks | 2,000 | ||
C2/4 Sp.klapka 3/4" | ks | 1,000 | ||
C2/4 Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1 | ks | 6,000 | ||
C2/4 GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 1" | ks | 3,000 | ||
C2/4 Sp.klapka 1" | ks | 1,000 | ||
C2/4 Filter 1" Honeywell 80°C | ks | 1,000 | ||
C2/4 Bezpečnostna armatúra k expanzomatu Reflex DN25 | ks | 1,000 | ||
C2/4 Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej | sub | 12,000 | ||
C2/4 Termostatická hlavica R470H | ks | 12,000 | ||
C2/4 Teplomer technický s ochranným púzdrom - priamy typ 160 prev."A" | ks | 2,000 | ||
C2/4 Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160 | ks | 2,000 | ||
C2/4 Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m | % | 7,304 | ||
C2/5 Montáž vykurovacieho telesa dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm | sub | 5,000 | ||
C2/5Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0400 úzke | ks | 2,000 | ||
C2/5 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K 600x0500 | ks | 1,000 | ||
C2/5 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x0600 | ks | 1,000 | ||
C2/5 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x1200 AAA | ks | 1,000 | ||
C2/5 Konzola korad | ks | 12,000 | ||
C2/5 Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvzdušnením do 2040mm | sub | 7,000 | ||
C2/5 Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x1500 | ks | 3,000 | ||
C2/5Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 22K 600x1600 | ks | 4,000 | ||
C2/5 Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m | % | 17,541 | ||
C2/6 Napojenie na jest.plynovod | sub | 1,000 | ||
C2/6 Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15 | sub | 1,000 | ||
C2/6Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1/2 | ks | 1,000 | ||
C2/6 Guľový kohút 1/2" plyn | ks | 1,000 | ||
C2/6 Flex.hadica 1/2"-50 hruba | ks | 1,000 | ||
C2/7 Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l | sub | 1,000 | ||
C2/7 Nádoba expanzná tlaková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 12 l | sub | 1,000 | ||
C2/7 Expanzomat - Middle s membránou, bez poistného ventilu, tlak 6 barov, objem 5 l | sub | 1,000 | ||
D/1.1 Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm, -0,00100t | ks | 10,000 | ||
D/1.1 Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t | ks | 34,000 | ||
D/1.1 Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00144t | m | 70,000 | ||
D/2.1 Krabica prístrojová KU 68/71 L1, KU 68 LA/1, do dutých stien,bez zapojenia | ks | 35,000 | ||
D/2.1 Krabica univerzálna sadr. okrová KPR 68/L NA | ks | 16,000 | ||
D/2.1 Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027 | ks | 19,000 | ||
D/2.1 Osadenie polyamidovej príchytky HM 8, do tehlového muriva | ks | 50,000 | ||
D/2.1 Hmoždinka na uchytenie káblov 8 mm typ: KRT8 | ks | 50,000 | ||
D/2.1Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 30,000 | ||
D/2.1 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 10,000 | ||
D/2.1 Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Spínač 1 vodotesný 3553-01750 | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 8,000 | ||
D/2.1 Spínač 1 biely | ks | 8,000 | ||
D/2.1 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 5 | ks | 2,000 | ||
D/2.1 Spínač 5 biely | ks | 2,000 | ||
D/2.1 Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 6 | ks | 4,000 | ||
D/2.1 Spínač 6 biely | ks | 4,000 | ||
D/2.1 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Zásuvka jednoduchá biela | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 14,000 | ||
D/2.1Zásuvka dvojitá biela | ks | 14,000 | ||
D/2.1 Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 6,000 | ||
D/2.1 Zásuvka nástenná do vlhka | ks | 6,000 | ||
D/2.1 Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ 1632, H, S, Z 2P + Z | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Zásuvka nástenná 1645 | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Montáž rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Elektrorozvádzač RP | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Zapojenie svietidlá IP65, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou | ks | 4,000 | ||
D/2.1 Svietidlo vonkajšie IP 54-typ G | ks | 4,000 | ||
D/2.1 Zapojenie svietidlá IP20, 1 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 6,000 | ||
D/2.1 Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 1x18W, IP20, EVG-typ P | ks | 6,000 | ||
D/2.1 Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=20W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 14,000 | ||
D/2.1 Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x18W, IP20, EVG | ks | 14,000 | ||
D/2.1 Interiérové svietidlo žiarivkové 1x18W, IP40, D=290mm | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Svietidlo so senzorom stropné- IP 20 | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Zapojenie svietidlá IP20, 2 x svetelný zdroj, P=40W, stropného - nástenného interierového s lineárnou žiarivkou | ks | 3,000 | ||
D/2.1 Stavebnicové svietidlo s lineárnou žiarivkou 2x36W, IP20, EVG | ks | 3,000 | ||
D/2.1 Zapojenie svietidla IP23, 1x svetelný zdroj, zabudovatelné so žiarovkou | ks | 5,000 | ||
D/2.1 Žiarivkové zabudovateľné svietidlo 1x36W, bodové,svetelný zdroj GU 10 LED | ks | 5,000 | ||
D/2.1 Montáž a napojenie termostatu na stenu | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Termostat na stenu | ks | 1,000 | ||
D/2.1 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x6 | m | 10,000 | ||
D/2.1 CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 10,000 | ||
D/2.1 Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5 | m | 10,000 | ||
D/2.1 CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 10,000 | ||
D/2.1 Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2 | m | 150,000 | ||
D/2.1 CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 150,000 | ||
D/2.1 Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2 | m | 200,000 | ||
D/2.1 CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN | m | 200,000 | ||
D/2.2 Svorkovnice do krabíc, montáž svorkovnice,zapojenie vodičov na svorky, svorka 2 pólová | ks | 40,000 | ||
D/2.2 Svorka WAGO 273-253 | ks | 40,000 | ||
D/2.2 Sádra stavebná | kg | 30,000 | ||
D/2.2 Sťahovacia páska prírodná 140 x 3,6 mm typ: 150 | ks | 40,000 | ||
D/2.2 Zásuvka datová montáž vrátane zapojenia vodičov pod skrutky, pod omietku | ks | 1,000 | ||
D/2.2 T-Zásuv.5014A-A100C datova | ks | 1,000 | ||
D/2.2 Káblový konektor 2 x 2, montáž vrátane pripojenia vodičov, perová časť | ks | 1,000 | ||
D/2.2 Počítačová sieť a príslušenstvo Konektor -Jack RJ45/u, Cat.5e | ks | 1,000 | ||
D/2.2 Montáž dátového káblu kombinovaného FTP Cat5E+2x0.88mm uložený v omietke | m | 15,000 | ||
D/2.2 Kombinovaný kábel FTP Cat5E | m | 15,000 | ||
D/3 Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie | hod | 18,000 | ||
D/3 Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 6,000 | ||
E/1.1 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 12,000 | ||
E/1.1 Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 12,000 | ||
E/1.1 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 | m3 | 6,720 | ||
E/1.1 Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 6,720 | ||
E/1.1 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 13,920 | ||
E/1.1 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu | m3 | 4,800 | ||
E/1.1 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 1,920 | ||
E/1.1 Štrkopiesok preddrvený 0-16 N | m3 | 1,920 | ||
E/1.2 Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 | ks | 1,000 | ||
E/1.2 Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 2,000 | ||
E/1.2 Osadenie žumpy objem 10000 l | ks | 1,000 | ||
E/1.2 Žumpa železobetonová 10m3 | ks | 1,000 | ||
E/1.3Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 3,295 | ||
E/2.1 Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 | m | 79,000 | ||
E/2.1 TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX | m | 10,000 | ||
E/2.1 TUBOLIT izolácia - trubica 22/ 9-DG (162) ARC-0013 Armacell AZ FLEX | m | 55,000 | ||
E/2.1TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX | m | 8,000 | ||
E/2.1 TUBOLIT izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX | m | 6,000 | ||
E/2.2 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2 | m | 20,000 | ||
E/2.2 Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8 | m | 8,000 | ||
E/2.2 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8 | m | 1,500 | ||
E/2.2 Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8 | m | 2,000 | ||
E/2.2 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8 | ks | 2,000 | ||
E/2.2 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8 | ks | 2,000 | ||
E/2.2 Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3 | ks | 2,000 | ||
E/2.2 Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40 | ks | 2,000 | ||
E/2.2 Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40 | ks | 1,000 | ||
E/2.2Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30 | ks | 1,000 | ||
E/2.2 Zápachová uzávierka pre kond.kotol | ks | 1,000 | ||
E/2.2Privzdušňovacia hlavica novodurová 110 | ks | 1,000 | ||
E/2.2 Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125 | m | 31,500 | ||
E/2.2Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 5,961 | ||
E/2.3 Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 20 | sub | 2,000 | ||
E/2.3 Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25 | sub | 1,000 | ||
E/2.3 Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 32 | sub | 1,000 | ||
E/2.3 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15 | ks | 9,000 | ||
E/2.3 Nástenka 20x1/2 | ks | 9,000 | ||
E/2.3 Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2 | ks | 8,000 | ||
E/2.3 Guľový ventil ARCO MF,PN 25 1/2",s páčkou | ks | 6,000 | ||
E/2.3 Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm | ks | 6,000 | ||
E/2.3 Tlačný ventil pisoarovy | ks | 1,000 | ||
E/2.3Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1/2 | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Poistný ventil tuv 1/2",6bar | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4 | ks | 5,000 | ||
E/2.3Filter Y 3/4" | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Guľový kohút 3/4"voda | ks | 3,000 | ||
E/2.3Spätná klapka zvislá 3/4" | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1 | ks | 6,000 | ||
E/2.3 Guľový kohút 1" voda | ks | 2,000 | ||
E/2.3 Filter s redukč.ventilom Honeywell FK06 1" | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Spätná klapka zvislá 1" | ks | 2,000 | ||
E/2.3 Guľový kohút 1"s výpustom | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 | m | 79,000 | ||
E/2.3 Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 | m | 79,000 | ||
E/2.3 Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 10,000 | ||
E/2.3 Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch | m | 55,000 | ||
E/2.3 Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 8,000 | ||
E/2.3 Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch | m | 6,000 | ||
E/2.3Lis.T-kus 26-20-20 | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Lis.T-kus 16-16-16 | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Lis.T-kus 20-20-20 | ks | 3,000 | ||
E/2.3 Lis.T-kus 26-26-20 | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Lis.T-kus 20-16-16 | ks | 2,000 | ||
E/2.3 Lis.T-kus 20-16-20 | ks | 2,000 | ||
E/2.3 Lis.T-kus 26-26-26 | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Lis. Koleno 20/90 | ks | 2,000 | ||
E/2.3 Lis. Red.20/16 | ks | 2,000 | ||
E/2.3 Lis. Red.32/26 | ks | 1,000 | ||
E/2.3 Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 20,728 | ||
E/2.4 Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom | sub | 1,000 | ||
E/2.4 Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.6 rovný biele | ks | 1,000 | ||
E/2.4Montáž záchodovej misy zavesenej s rovným odpadom | ks | 1,000 | ||
E/2.4 Sanitárna keramika JIKA OLYMP závesné WC 2064.0 + sedátko | ks | 1,000 | ||
E/2.4 Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast) | sub | 1,000 | ||
E/2.4 GEBERIT Duofix pre závesné WC UP320 1.138x 136x 526 obj.č. 111.300.00.5 | ks | 1,000 | ||
E/2.4 GEBERIT ovl. tlačidlo Sigma 10 biela-lesk-biela 295x 175x 45 obj.č. 115.758.KJ.1 | ks | 1,000 | ||
E/2.4 Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže | sub | 1,000 | ||
E/2.4 Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný prívod/ | ks | 1,000 | ||
E/2.4 Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva | sub | 2,000 | ||
E/2.4 Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm | ks | 2,000 | ||
E/2.4 Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu s použitím silikónového tmelu | sub | 1,000 | ||
E/2.4 Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA | ks | 1,000 | ||
E/2.4 Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2 | ks | 3,000 | ||
E/2.4 KLUDI STANDARD Stojanková umývadlová batéria | ks | 2,000 | ||
E/2.4 RAF TAMIGI TM05 stojanková drezová batéria | ks | 1,000 | ||
E/2.4 Prečerpavač kondenzu Grundfos Conlift | ks | 1,000 | ||
E/2.4 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m | % | 11,654 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
A. | Komunitné centrum |
A/1 | Práce a dodávky HSV |
A/1.1 | Zemné práce |
A/1.2 | Zvislé a kompletné konštrukcie |
A/1.3 | Vodorovné konštrukcie |
A/1.4 | Komunikácie |
A/1.5 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |
A/1.6 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
A/1.7 | Presun hmôt HSV |
A/2 | Práce a dodávky PSV |
A/2.1 | Izolácie proti vode a vlhkosti |
A/2.2 | Izolácie tepelné |
A/2.3 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |
A/2.4 | Zdravotechnika - plynovod |
A/2.5 | Ústredné kúrenie, kotolne |
A/2.6 | Konštrukcie tesárske |
A/2.7 | Konštrukcie - drevostavby |
A/2.8 | Konštrukcie klampiarske |
A/2.9 | Konštrukcie - krytiny tvrdé |
A/2.10 | Konštrukcie stolárske |
A/2.11 | Konštrukcie doplnkové kovové |
A/2.12 | Podlahy z dlaždíc |
A/2.13 | Podlahy vlysové a parketové |
A/2.14 | Podlahy povlakové |
A/2.15 | Dokončovacie práce a obklady |
A/2.16 | Dokončovacie práce - maľby |
A/3 | Práce a dodávky M |
A/3.1 | Elektromontáže |
B | Bleskozvod |
B/1 | Práce a dodávky HSV |
B/1.1 | Elektromontáže |
B/1.2 | Montáže oznam. a zabezp. zariadení/ Zemné práce pri extr.mont.prácach |
B/2 | Hodinové zúčtovacie sadzby |
C | Ústredne vykurovanie |
C/1 | Ostatné |
C/2 | Práce a dodávky PSV |
C/2.1 | Izolácie tepelné |
C/2.2 | Ústredné kúrenie, kotolne |
C2/3 | Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie |
C2/4 | Ústredné kúrenie, armatúry. |
C2/5 | Ústredné kúrenie, vykurov. telesá |
C2/6 | Zdravotechnika |
C2/7 | Ústredné kúrenie, strojovne |
D | Vnútorna elektroinštalácia |
D/1 | Práce a dodávky HSV |
D/1.1 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
D/2 | Práce a dodávky M |
D/2.1 | Elektromontáže |
D/2.2 | Montáže oznam. a zabezp. zariadení |
D/3 | Hodinové zúčtovacie sadzby |
E | Vnútorna zdravotechnika |
E/1 | HSV |
E/1.1 | Zemné práce |
E/1.2 | Rúrové vedenie |
E/1.3 | Presun hmôt HSV |
E/2 | Práce a dodávky PSV |
E/2.1 | Izolácie tepelné |
E/2.2 | Zdravotech. vnútorná kanalizácia |
E/2.3 | Zdravotechnika |
E/2.4 | Zdravotechnika |
Názov |
Úvodné informácie k osobitným požiadavkám |
Stanovené osobitné požiadavky je potrebné chápať ako súvislý text a jednotlivé očíslované riadky sú len technickou záležitosťou a nemajú vplyv na význam. a uprednostnenie niektorých podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú uvedené |
V technickej špecifikácií môžu byť použité pre uľahčenie identifikácie položiek poradové čísla. Ak je rovnaké poradové číslo vo viacerých riadkoch, jedná sa o tú istú položku ktorej špecifikácia je rozdelená do viacerých častí, ktoré spolu súvisia |
Vyhlásenia dodávateľa, povinnosti a záväzky |
1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v uvedenom rozsahu s požadovanými špecifikáciami a v požadovanej kvalite a zabezpečiť a uskutočniť všetky s tým súvisiace činnosti a služby zabezpečujúce riadne plnenie predmetu zákazky - realizáciu diela |
1.1 Záväzok Dodávateľa zrealizovať Dielo sa viaže na realizáciu Diela časť "A,B,C,D,E " a je potrebné za Dielo považovať všetky časti Diela" A,B,C,D,E" ako celok Diela - ďalej aj ako "Dielo" |
2. Dodávateľ vyhlasuje, že: |
2.1 je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu |
2.2 je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov |
2.3 je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. |
3. Dodávateľ sa zaväzuje že je držiteľom a počas celej doby plnenia zmluvy: |
- bude vlastniť platný certifikát systému riadenia rizík BOZP OHSAS 18001 prípadne možný ekvivalent |
- bude vlastniť platný certifikát systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, resp. jeho ekvivalent vydaný nezávislou inštitúciou, |
ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality s možnosťou využitia zabezpečenia kvality vyplývajúcej z európskych noriem |
- bude vlastniť platný certifikát ISO:14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky |
3.1 Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi certifikáty uvedené v bode 3, postačuje ich doručiť vo forme kópií |
4. Ak Dodávateľ: |
4.1 nedoručí dokumenty - požadované kópie certifikátov podľa bodu 3. 1 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
4.2 ak sa preukáže ku dňu uzavretia zmluvy, alebo v priebehu plnenia zmluvy - realizácie diela nepravdivosť vyhlásenia Dodávateľa podľa bodu 2, a podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 500 eur |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
5. Dodávateľ je povinný dodržiavať počas celej doby realizácie diela - plnenia predmetu zákazky a plnenia podmienok tejto zmluvy : |
- príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy technické normy Slovenskej republiky |
- technické normy Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela |
- ustanovenia zákona zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení |
6. Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a ním nominovaní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na realizácií časti Diela, disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou |
6.1 Dodávateľ nie je oprávnený zadať realizáciu Diela subdodávateľovi/subdodávateľom v 100 % rozsahu Diela |
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizovať a Dielo bude zhotovené podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite a lehotách a podľa: |
- špecifikácie, technických parametrov a opisu uvedeného v tejto Zmluve |
- podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (neoceneného) a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, rozhodnutí a príslučných povolení, nevyhnutných na začatie realizácie diela, ktoré doručí objednávateľ najneskôr do troch dní po uzavretí zmluvy, pokiaľ nie je určené v zmluve inak |
7.1 Doručená projektová dokumentácia, podrobný výkaz výmer (neocenený/ocenený) a iná sprievodná dokumentácia, doklady a dokumenty poskytnuté Objednávateľom/Dodávateľom po uzavretí zmluvy a poskytované počas realizácie diela tvoria a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy |
8. Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s Podrobným výkazom výmer a ďalšou sprievodnou dokumentáciou, sú mu známe zmluvné podmienky a požiadavky na realizáciu diela a nemá k tomu výhrady |
9. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že Cena za realizáciu Diela je stanovená s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy a bola stanovená ako reálna za realizáciu diela v požadovanom rozsahu, kvalite a lehote |
10. Cena za Dielo zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou Diel , náklady za, mzdy a práce, dodanie tovarov a poskytnutie služieb, a iné neuvedené náklady všetko náklady spojené s riadnym realizovaním Diela v rozsahu podľa zmluvy |
11. Iné náklady na realizáciu diela, ktoré neboli zahrnuté v Cene uvedenej v zmluve, ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky, ktoré mal a mohol dodávateľ zistiť a neboli zahrnuté v cene Diela, uhradí Dodávateľ: |
- bez možnosti navýšenia Ceny za dielo, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
12. Dodávateľ berie na vedomie, a nemá výhrady proti skutočnostiam : |
- podmienky a požiadavky na realizáciu Diela boli stanovené s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v špecifikácií a v podmienkach uvedených v zmluve |
- že v prípadné práce naviac, ktoré budú nevyhnutné na realizáciu Diela, zabezpečí ich bez nároku na náhradu za ich plnenie, bez nároku na navýšenie ceny a zmenu termínu plnenia |
- že zo svojho postavenia odborníka v danej oblasti, tieto skutočnosti sú mu známe a cenu za predmet plnenia - cenu za dielo stanovil podľa doručenej PD, výkazu výmer a technickej špecifikácie a daných podmienok zmluvy |
13. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto zmluve . |
13. 1 Dodávateľ pred uzavretím zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy: rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na riadnu realizáciu Diela podľa zmluvných podmienok a dostupnej dokumentácie pre realizáciu Diela |
13.2 Dodávateľ vyhlasuje, že Cena diela zahŕňa: |
- všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb a nevyhnutných stavebných prác na riadne splnenie a realizáciu Diela podľa požiadaviek a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a dostupnej dokumentácie potrebnej na realizáciu Diela |
- všetky náklady za: materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržbu prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela |
14. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu |
15. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh, VZP a obchodného zákonníka |
15.1 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavby a iných rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi |
16. Dodávateľ zabezpečí realizáciu Diela v rozsahu danej špecifikácie v tejto zmluve, podľa doručenej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami |
17. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou. |
18. Dielo bude realizované podľa dokumentov súvisiacich s ohlásením stavby a súvisiacich dokumentov, vzťahujúcich sa k oprávnenosti Dielo realizovať, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných Objednávateľom Dodávateľovi. |
19. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. |
20. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije: |
- žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom |
- zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná, len ak bude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa a to zápisom v stavebnom denníku |
- pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami |
21. Dodávateľ je povinný zdokumentovať na požiadanie objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky materiálov na odsúhlasenie objednávateľovi |
22. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky dostupné podklady a má potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy |
23. Dodávateľ je oprávnený použiť podklady pre realizáciu Diela (doklad o ohlásení stavby a vydané rozhodnutie, vzťahujúce sa na Dielo, Projektová dokumentácia, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. |
24. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby v Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov súvisia realizáciu Diela |
-najneskôr do času, kedy má dôjsť k výkonu realizácie časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, |
- tieto zistenia na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela vrátane zistených nepresností, ak ich plnenie sú nevyhnutné na riadne splnenie Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
25. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy: kompletné paré projektovej dokumentácie a neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela v minimálnom rozsahu: |
- kompletné paré projektovej dokumentácie v listinnej forme/alebo v digitalizovanej forme |
- neocenený výkaz výmer v elektronickej forme (na nosiči USB alebo CD) |
-inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie Diela |
26. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 dní po prevzatí neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie podľa bodu 25 doručiť Objednávateľovi: |
- ocenený výkaz výmer, vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte (na nosiči USB, alebo CD) a v listinnej forme |
26.1. Objednávateľ stanovuje, že podmienkou pre ocenene položiek je, že každá rovnaká položka musí byť vo výkaze výmer ocenená rovnakou jednotkovou cenou |
27. Ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi ocenený výkaz výmer v stanovenej lehote a podľa požiadavky Objednávateľa uvedenej v bode 25 a ďalších uvedených podmienok viažucich sa k výkazu výmer, považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 1 000 eur a to aj opakovane |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
28. Prevzatie staveniska a Termín realizácie Diela - začatie prác na realizácií Diela |
28.1 Termín realizácie Diela je najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa protokolárne odovzdaného a prevzatého Staveniska |
28.2 Dodávateľ prevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán |
28.3 O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený aj zápis v stavebnom denníku , ktorého vedenie sa začína k momentu odovzdania a prevzatia Staveniska |
28.4 Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami, pričom základom a súčasťou protokolu bude Stavebný denník a potvrdenie o realizovaných prácach |
29. Dodávateľ začne s výkonom stavebných prác určených na zhotovenie Diela najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska |
29.1 Dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska v rozsahu diela po tejto Zmluvy, pokiaľ sa na zmene termínu nedohodnú zmluvné strany inak |
29.2 Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami |
30. Dodávateľ sa bezodkladne po prevzatí Staveniska zaväzuje a je povinný zabezpečiť na Stavebných pozemkoch: |
- inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody, ktoré bude čerpať na plnenie Diela |
31. Dodávateľ na Stavenisku počas realizácie diela a do ukončenia Zmluvy riadnym odovzdaním a prevzatím Diela : |
- nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. |
- je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
- je oprávnený umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení Staveniska logo svojej spoločnosti maximálne s rozmermi 2 x 2 m a zabezpečiť bezpečnosť jeho umiestnenia |
- je povinný označiť stavbu umiestnením informačnej tabule s rozmermi 1,5 m x 1,5 m ktorá bude bude obsahovať: |
text s názvom stavby, |
obchodné meno Objednávateľa/jeho názov/sídlo Objednávateľa/kontaktné údaje a kontaktnú osobu Objednávateľa, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, |
meno Projektanta/sídlo, kontakt na projektanta, |
obchodné meno/názov Dodávateľa/sídlo, kontaktné údaje a kontaktnú osobu, |
termíny začatia a dokončenia Diela, |
meno zodpovedného stavbyvedúceho /kontakt |
ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo objednávateľom (na základe osobitne doručenej písomnej žiadosti o doplnenie údajov na informačnej tabuli) |
31.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu a ohrozeniu života, zdravia a majetku tretích osôb |
32. Ďalšie práva a povinnosti Dodávateľ a Odberateľa v priebehu realizácie Diela : |
32.1 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu: najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín Časového harmonogramu, |
- najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín realizácie Diela a na vykonanie Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. |
- ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch určených v Zmluve, je povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu - zvýšenie ceny Diela |
33. Cena Diela, platobné podmienky: |
33.1 Cena Plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a podľa jej príloh a zahŕňa: |
- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, |
- na náklady na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa , |
- náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, a náklady spojené s ich čerpaním , ktoré je nevyhnutné na riadne plnenie Diela a ktoré bude čerpať Dodávateľ |
- náklady na odstránenie dočasného napojenia elektriny, vody a plynu, vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, |
- na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); pre zamestnancov Dodávateľa a pre zamestnancov jeho subdodávateľov |
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; |
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. |
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa; |
- náklady na všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia vzniklé od prevzatia staveniska do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, |
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ak také sú v pri realizácii diela relevantné |
- náklady na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela (ktorý po jeho odovzdaní Diela doručí Objednávateľovi v jednom vyhotovení) , |
- náklady spojené so zabezpečením vydaní nevyhnutných rozhodnutí a certifikátov, potrebných pre riadne odovzdanie Diela |
- náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebnej sute, |
- náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revíznych správy, ak ich potreba vyplynie pri realizácií Diela z |
- náklady spojené so zabezpečením záručných listov v kópii, návodov na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, ak sa vyžadujú pre plnenie Diela |
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, ak si to plnenie a realizácia Diela vyžaduje a/alebo ak pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; |
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; |
- náklady vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute a náklady spojené s uvedením staveniska a jeho priľahlých časti do riadneho pôvodného stavu |
- náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. spotrebované Dodávateľom pri realizácií Diela |
- náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Staveniska ako aj ďalších priestorov , kde sa bude Dielo realizovať v rozsahu nevyhnutnom jeho užívania, |
- náklady na poskytnutie prípadnej bankovej záruky garantujúce riadne a včasné vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; |
- náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie Staveniska a jeho likvidáciu; a uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu |
- akékoľvek ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); a iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; |
34. Dodávateľ potvrdzuje a zaručuje, že Cena Diela uvedená v zmluve a následne doručená a potvrdená podľa oceneného výkazu výmer je úplná a záväzná |
35. V prípade vzniku potreby činností, prác naviac nevyhnutných na riadnu realizáciu Diela, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, tieto zrealizuje riadne dodávateľ a : |
- nevzniká mu nárok na úhradu nákladov spojených s ich realizáciou, nevyhnutnou na riadne plnenie Diela |
-na zmenu ceny Diela a na zmenu termínu na ukončenie Diela |
pokiaľ sa na zmene Ceny diela z titulu realizácie týchto prác a na zmene termínu plnenia diela z uvedeného dôvodu zmluvné strany nedohodnú inak |
35.1 Objednávateľ môže uznať náklady na vykonanie prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale sú nevyhnutné na riadne plnenie Diela, ak sa ich potreba objektívne preukáže a ak sa na tom zmluvné strany dohodnú a to formou písomného dodatku pri splnení a dodržaní príslušných ustanovení: |
- zákona o verejnom obstarávaní, VZP-OPET-u, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov |
36. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu |
37. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu |
38. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa, pokiaľ sa na tom zmluvné strany nedohodnú inak |
39. Cena za dielo - forma úhrady |
39. 1 Cenu za vykonanie diela uhradí Objednávateľ Dodávateľovi na základe vystavenej doručenej jednorázovej faktúry, bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa |
39.2 Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi počas realizácie Diela zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry za čiastočne zrealizované časti Diela po realizácií jednotlivých časti Diela |
40. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela |
40.1 Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať aj tieto zákonné náležitosti: |
- označenie zmluvných strán s uvedením sídla, identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla, |
- číslo faktúry (daňového dokladu), |
- deň, mesiac a rok vystavenia faktúry (daňového dokladu), |
- deň, mesiac a rok splatnosti fakturovanej sumy určený v súlade s touto Zmluvo,u |
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, podľa tejto zmluvy na základe odovzdania a prevzatia Diela potvrdeného podpísaním príslušného protokolu |
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má poukázať fakturovaná suma, |
- názov požadovaného úkonu, Diela, za realizáciu ktorého je vystavená faktúra, |
- výšku ceny za Dielo v eur bez dane z pridanej hodnoty, |
- sadzbu dane z pridanej hodnoty vyjadrenú v percentách, |
- výšku dane z pridanej hodnoty v eurách, |
- výšku ceny za Dielo vrátane dane z pridanej hodnoty v eur, |
- pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu Dodávateľa , |
- a ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi ktoré sa viažu k obsahu daňového dokladu platnými v čase vystavenia faktúry (daňového dokladu) |
40.2 Podkladom pre vystavenie faktúry je protokol a súpis skutočne realizovaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť vystavenej faktúry |
40.3 Splatnosť vystavenej a doručenej faktúry je určená touto zmluvou a podmienkami OPET-u, Všeobecnými zmluvné podmienkami a začína plynúť od nasledujúceho dňa po jej riadnom doručení Objednávateľovi |
40.4 Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vrátane je súčasti podľa tejto zmluvy, prípadne po obsahovej stránke nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na prepracovanie |
40.5 V prípade vrátenia faktúry, ktorá má vady lehoty splatnosti neplynie, nová lehota splatnosti začne plynúť podľa bodu 36.2 a to doručením opravenej faktúry Objednávateľovi |
40.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu Diela vo výške vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa v lehote splatnosti určenej v tejto zmluve v zmysle OPET-u, Všeobecných zmluvných podmienkach a to v lehote ktorá plynie od nasledujúceho dňa odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi |
Za deň úhrady ceny Diela - vystavenej a doručenej faktúry bez vád sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny za poskytnutú prácu z účtu objednávateľa. |
40.7 Objednávateľ má právo zadržať 10 % zo sumy bez DPH z vystavenej faktúry a to na zabezpečenie nákladov spojených za odstránenie vád diela, alebo úhradu časti alebo celej hodnoty zmluvných pokút |
40.8 Zadržanú čiastku vráti - uvolní Objednávateľ Dodávateľovi |
- do 15 dní ak nenastali dôvody na jej zadržanie z titulu úhrady nákladov na odstránenie vád, všetko po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela |
- do 3 dní po odstránení vád Diela alebo po úhrade zmluvnej pokuty alebo iných sankcií uplatnených podľa zmluvy |
41. Zábezpeka na plnenie, jej zloženie, podmienky jej použitia a uvolnenia |
41.1 Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dńa uzavretia zmluvy zložiť na určený bankový účet Objednávateľa zábezpeku na plnenie (ďalej len "zábezpeka") vo výške 10 % z ponúkanej - zmluvnej ceny Diela s DPH |
41.2 Zábezpeka ako inštitút je je určená: |
- na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Dodávateľa spôsobených jeho konaním alebo zdržaním sa konania ktorých porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa |
- na zabezpečenie nákladov spojených s riadným ukončením Diela, |
- na náklady spojené s odstránením vád a nedorobkov |
- na úhradu oprávnene uplatnených zmluvných pokút, penále za omeškanie a iných finančných uplatnených voči Dodávateľovi v zmysle zmluvy |
41. 3 Objednávateľ má právo uspokojiť svoje oprávnené nároky na úhradu vzniklých nákladov (podľa bodu 37.2 ) prvotne z hodnoty zloženej v rámci inštitútu zábezpeky Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Dodávateľovi zábezpeku v plnej výške alebo jeho alikvótnu časť do konca mesiaca, |
41. 4 Objednávateľ uvolní zábezpeku v plnej výške alebo jeho alikvótnu časť (zníženú o príslušnú výšku jej uplatnenie v zmysle bodov 37.2 a 37.3) najneskôr do 15 dní : |
- vo výške 50 % z jej hodnoty po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela |
- vo výške 40 % z jej hodnoty po uplynutí 3 mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení vád a nedorobkov ak táto povinnosť dodávateľovi vznikla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
- vo výške 10 % z jej hodnoty po uplynutí 12 mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení vád a nedorobkov ak táto povinnosť dodávateľovi vznikla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
41.5 Dodávateľ nemá právo požadovať vrátenie zábezpeky počas trvania zmluvného vzťahu a počas realizácie Diela a to až do jej riadneho ukončenia a protokolárneho odovzdania a prevzatia, inak |
42. Ak Dodávateľ nezloží zábezpeku v požadovanej výške alebo v požadovanej lehote na účet Objednávateľa podľa bodu 41 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
43. Zmluvné pokuty, dôvody uplatnenia zmluvných pokút, spôsob, forma a lehoty na ich úhradu: |
43.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov a v uvedenej výške ak Dodávateľ : |
a) bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50% z ceny diela a to aj za každý začatý deň omeškania |
b) nepredloží informácie spojené so subdodávateľom vo výške 200 eur, za každý deň omeškania poskytnutia danej informácie a zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur ak takúto informáciu neposkytne vôbec a Objednávateľ zistí výkon činnosti subdodávateľom |
c) ak najneskôr tri (3) dni pred odovzdaním Diela objednávateľovi neodstráni z miesta vykonávania diela, ako aj z ostatných pozemkov, resp. objektov nachádzajúcich sa v mieste plnenia |
- všetok odpad a znečistenie, ktoré spôsobil alebo vytvoril pri vykonávaní diela, |
- všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela, |
- neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bola vykonávaná rekonštrukcia - plnenie Diela |
a to ani po písomnej výzve Objednávateľa a nezabezpečí nápravu do 24 hod. , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každý začatý deň omeškania. |
a to vo výške 500 eur a to aj opakovane za porušenia a nesplnenia stanovených povinností a lehôt uvedených v bode 43.1 c) |
d) ak bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy, je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z ceny diela za každý začatý deň omeškania s odstránením vád |
e) ak v prípade ceny Diela, ktorá je nižšia ako 30 % od výšky zdrojov určených Objednávateľom na predmet Diela nepredloží v stanovenej lehote doklady, dokumenty a vyjadrenie: |
- o reálnosti realizácie Diela podľa požiadaviek uvedených v zmluve a v stanovenej kvalite a v určenej lehote za Zmluvnú cenu uvedenú v zmluve a /alebo ich obsahom nepreukáže reálnosť realizácie Diela za danú cenu |
a to vo výške jvo výške 10 000 eur |
44. Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených vbodoch 43 je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu |
44.1 Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške bez DPH |
44.2 Uplatnením Zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa obchodného zákonníka a iných právnych predpisov |
45. Zastupovanie Objednávateľa na konanie v priebehu realizácie Diela - plnenia predmetu zákazky Dodávateľom, konanie v mene Objednávateľa počas trvania zmluvy |
45.1 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve, ktoré bude poskytnuté Dodávateľovi |
45.1 a) Objednávateľ Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v jeho mene s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva doručí Dodávateľovi najneskôr do troch (3) dní po uzavretí zmluvy |
46. Zastupovanie Dodávateľa na konanie v priebehu realizácie Diela - plnenia predmetu zákazky, konanie v mene Dodávateľa počas trvania zmluvy |
46.1 Dodávateľ je povinný doručiť do 3 dní po uzavretí zmluvy oznámenie o určení kontaktej osoby, ktorá bude určená na zastupovanie Dodávateľa a na konanie vo veciach zmluvy a to po celý čas jej trvania |
46.1.a) Oznámenie o určení konatktnej osoby Dodávateľa bude obsahovať plnomocenstvo s presne určeným rozsahom práv a povinností a kompetencií na konanie v mene Dodávateľa |
46.1 b) Zmenu určenej kontaktnej osoby musí oznámiť Dodávateľ Objednávateľovi písomne /listinne alebo elektornicky najneskôr 3 dní pred nástupom na výkon činnosti zastupovania Dodávateľa |
46.2 Dodávateľ je povinný určiť do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. |
46.2 a) Dodávateľom určená osoba - Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa |
46.2 b) Dodávateľ je povinný v súvislosti so splnením povinnosti podľa bodu 40.2 a) doručiť Objednávateľovi do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy v písomnej forme listinne/alebo elektronicky : |
- identifikáciu osoby, ktorá bude zabezpečovať stavebný dozor - stavbyvedúceho s uvedením kontaktu na stavbyvedúceho |
- doklad o oprávnenosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho a životopis stavbyvedúceho v ktorom sa preukáže minimálna prax 5 rokov v danom odbore |
46.2 c) Dodávateľ pri zmene určenej osoby stavbyvedúceho je povinný túto zmenu písomne listinne /alebo elektronicky oznámiť Objednávateľovi a to najneskôr tri dni pred nástupom novej osoby stavbyvedúceho |
46.3 Dodávateľ alebo jeho zástupca sa zúčastni na poradách vyvolaných Objednávateľom v rámci plnenia zmluvy , koordinačných porádách a kontrolných dňoch organizovaných Objednávateľom |
- Dodávateľ je povinný vždy zabezpečí účasť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na týchto stretnutiach |
47. Objednávateľ je povinný preukázateľne doručiť Dodávateľovi pozvanie na dané stretnutie, v rozsahu určenia : |
- miesta a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní |
- určenia osôb, ktorých účasť zo strany Dodávateľa vyžaduje |
- určenia osôb, ktoré sa zúčastnia za Objednávateľa |
- predmet a rokovania a príslušné potrebné materiály a dokúmenty súvisiace s predmetom rokovania |
- iné dôležité skutočnosti |
a to najneskôr tri (tri dni pred samotným stretnutím, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, ak si bude realizácia predmetu zákazky vyžadovať pracovné stretnutie vzhľadom na povahu riešenia problému stavu veci. |
48. Stavebný denníík, obsah stavebného denníka, kompetencie , práva a povinnosti viažuce sa k vedeniu a obsahu stavebného denníka |
48.1 Stavebný denník je vedený na stavbe a zapisujú sa doň všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela |
48.2 Zástupca Dodávateľa je povinný umožniť prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie a inému určenému zástupcovi Objednávateľa |
48.2 a) v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej si okamžité riešenie a rozhodnutie Objednávateľa vo veci, je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť s daným stavom priamo aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. |
48. 2 b) zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku: |
- uviesť/vyjadriť svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. |
- v prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom a/alebo navrhovaným riešením a konaním vo veci záznamu súhlasí |
49. Stavebný denník sa bude viesť odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia |
50. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. |
50.1 Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: |
- Stavbyvedúci Dodávateľa; |
- Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; |
- Projektant; |
- Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; |
- Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. |
- ostatné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu realizácie Diela |
51. Dodávateľ je povinný vopred písomne v listinnej alebo elektronickej forme a /alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. |
51.1 Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred, pred vykonaním predmetných prác |
51.2 Nedoručenie tejto výzvy/nedoručenie v stanovenej minimálnej lehote, umožňuje Objednávateľovi požiadať Dodávateľa, aby na vlastné náklady zabezpečil: |
- tieto práce odkryť a opakovane zakryť, a uviesť danú časť Diela do pôvodného stavu, spĺňajúceho požiadavky Diela |
52. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby: |
- nedošlo k zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu Diela alebo jeho časti a to až do doby protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatiadiela na základe protokolu. |
52. 1 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak |
53. Ďalšie povinností, práva a oprávnenia pri realizácií Diela |
53.1 Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej Projektovej dokumentácii a sprievodných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa |
- použitie náhradných materiálov , výrobkov, technických postupov a technológie je možné na základe len na základe súhlasu Objednávateľa, a to po doručení žiadosti o tento súhlas s príslušnou zmenou |
- ak Objednávateľ na základe doručenej žiadosti o súhlas na príslušnú zmenu/zmeny sa nevyjadrí do 2 dní, má sa za to, že so zmenami súhlasí |
54. Objednávateľ v prípade pochybnosti alebo preukázateľných dôvodov má za to, že niektoré osoby/zamestnanci Dodávateľa/alebo subdodávateľa Dodávateľa |
- zneužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, |
- sú nespôsobilé alebo nedbalé pri riadnom plnení svojich povinností pri plnení a realizácií Diela, |
-alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť svojím konaním, alebo zdržaním sa konania škodu Objednávateľovi, |
- ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov |
môže požiadať Dodávateľa, ak nastane jedná alebo viac vyššie uvedených skutočností o ich výmenu za iné osoby a žiadať o zamedzenie vstupu na stavenisko a zabezpečiť ďalší ich výkon činnosti na realizácií Diela, pokiaľ nedá Objednávateľ súhlas na ich ďalšie pôsobenie na realizácií Diela |
55. Objednávateľ môže žiadať od Dodávateľa odvolanie subdodávateľa z realizácie časti Diela ak nastane jedna, alebo viac skutočnosti nižšie uevedených : |
- subdodávateľ koná a vykonáva činnosti v rozpore s touto zmluvou a s požiadavkami alebo pokynmi Objednávateľa |
- neužíva svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, |
- stratil schopnosť vykonávať činnosti na realizácií Diela |
-alebo svojím konaním/zdržaním sa konania spôsobil alebo mohol spôsobiť škodu Objednávateľovi, |
-jeho prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov (napr. vzhľadom na súdny spor so subdodávateľom) |
55.1 Dodávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť najneskôr do troch dní, po jej doručení a nahradiť odvolaného subdodávateľa novým subdodávateľom (ak nebude dané práce zabezpečovať vlastnými kapacitami po odvolaní spochybneného subdodávateľa) |
55.2 Nahradenie nového subdodávateľa/alebo nominovanie nového subdodávateľa na realizáciu diela vždy podlieha súhlasu Objednávateľa, ktorý je povinný sa k nemu vyjadriť do troch dní po nahlásení zmeny/nového subdodávateľa |
55.3 Ak sa Objednávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote k novému/nominovanému subdodávateľovi, má sa zato, že s ním súhlasí |
56. Pre subdodávateľov, ktorých na základe zmluvy poverí Dodávateľ realizáciou časti Diela platí a vyžaduje sa, že: |
56.1 Musia spĺňať všetky podmienky a požiadavky viažuce sa k oprávnenosti vykonávať činnosti spojené s realizáciou časti Diela, ktoré v zmysle zmluvy s Dodávateľom majú v prospech Objednávateľa vykonať |
56.2 Spĺňať všetky podmienky a požiadavky v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ustanovení Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov |
58. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez súhlasu Dodávateľa, pričom uvedené oznámi Dodávateľovi nasledovne: |
58.1 Delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Dodávateľovi nadobudne účinnosť po jeho doručení v listinnej alebo elektronickej forme Dodávateľovi |
58.2 Akékoľvek rozhodnutia, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt a úkony uskutočňované touto osobou, určenou v rámci delegovania a v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám a to so všetkými následkami |
59. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia: |
- svojich pracovníkov / zamestnancov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa |
- pracovníkov/zamestnancov subdodávateľa Dodávateľa |
a iných osôb, ktoré na Stavenisku vykonávajú činnosti spojené s realizáciou Diela a je povinný vykázať zo Staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú podmienky zmluvy a príslušné predpisy dodržiavať dodržiavať alebo ich porušujú |
59.1 Dodávateľ zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na realizácií Diela: |
- absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné oprávnenia, atesty a osvedčenia, ktoré sa na realizáciu danej časti Diela, na ktorej sa budú podieľať vzťahujú |
59.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky a ochranné pomôcky podľa platných predpisov a zabezpečiť a zaručiť sa, že a subdodávateľ/lia, ktorí sa podieľajú na realizácií časti Diela uvedené zabezpečia pre svojich zamestnancov |
60. Dodávateľ je povinný v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti, ktorá nastane na stavenisku počas realizácie diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa o: |
- pracovných úrazoch, |
- škodách na vybavení a strojoch a objekte v mieste realizácie Diela |
- o vzniklých požiaroch, aj zneškodnených |
- o vzniklých škodách na životnom prostredí a to aj odstránených |
- neoprávnených zásahoch a úkonoch uskutočnených na stavenisku bez ohľadu na osoby, ktoré daný stav spôsobili |
- alebo o inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnym plnením predmetu zákazky s realizáciou Diela |
61.Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, na stavenisku na realizácií Diela ak: |
- zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa, ktorá by takýto príkaz v prípade nevyhnutnosti mohla udeliť nie je dosiahnuteľná |
- a ak ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody |
62. Iné informácie a požiadavky súvisiace s plnením predmetu zákazky a realizáciou diela |
62.1 Dodávateľ sa zaväzuje - počas realizácie Diela a plnenia predmetu zákazky: |
- vytvoriť jedno pracovné miesto a udržať ho počas celej realizácie diela, pričom dané pracovné miesto sa neviaže počas realizácie diela a plnenia predmetu zákazky na jednu rovnakú osobu |
- ak bude dielo realizované v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, dodávateľ sa zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 |
uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. |
62.2 Pokiaľ z opisu predmetu zákazky, alebo projektovej dokumentácie, doručeného výkazu výmer alebo v inej sprievodnej dokumentácie, ktorá bola poskytnutá po a známa Dodávateľovi vyplýva priame alebo nepriame označenie stavebného postupu ( výrobku alebo výrobcu), Objednávateľ : |
- umožňuje ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať stavebný postup (výrobok) rovnakých alebo vyšších parametrov a ak ich uplatnenie nebude v rozpore s inými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov |
62.3 Ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie, že ním ponúkaný stavebný postup/ výrobok je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a výbave |
63. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov, pričom v danom prípade je povinný Dodávateľ: |
63.1 Doručiť Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela informáciu v nasledovnom rozsahu a doručiť nasledovné doklady a dokumenty: k identifikácii a splneniu povinnosti viažucich sa k osobe subdodávateľa: |
- identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba |
- identifikácia a opis časti realizácie Diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať |
- doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky |
- vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa oprávnenie na činnosť, ktorú bude v rámci realizácie zabezpečovať a spĺňa všetky podmienky a požiadavky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u a Obchodného zákonníka |
64. Dodávateľ najneskôr do 3 dní po uzavretí zmluvy je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľa minimálne do výšky hodnoty Diela |
64.1 Dodávateľ na preukázanie splnenia povinnosti uvedenej v bode 64 doručí objednávateľovi do 3 dní po uzavretí zmluvy: |
- kópiu poistnej zmluvy na stanovenú výšku poistnej udalosti, kópiu dokladu uhradenia príslušného poistného za dohodnuté obdobie |
- vyhlásenie Dodávateľ že sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela |
64.2 Ak Dodávateľ nepredloží dokumenty viažuce sa k poisteniu: |
- v stanovenej lehote/alebo v požadovanom rozsahu |
- alebo Objednávateľ preukázateľné zistí, že s priebehu realizácie Diela, poistenie bolo ukončené |
považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou: |
- uplatnenia zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a to vo výške 10 000 eur aj opakovane |
- uplatnenia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
65. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky - a Dielo realizovať a dodať v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v zmluve a v doručenej sprievodnej dokumentácie, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a iných príslušných povolení a rozhodnutí a podľa podmienok tejto zmluvy |
65.1 Porušenie zmluvných podmienok, ktoré majú vplyv na riadne plnenie zmluvy, na dodržanie termínu odovzdania riadne splneného a realizovaného diela oprávňuje Objednávateľa |
- uplatniť jednorázovo voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny Diela |
ak sa s porušením/ podstatným porušením zmluvných podmienok - porušením zmluvy, alebo porušením zmluvných podmienok viaže možnosť odstúpenia od zmluvy podľa týchto zmluvných podmienok alebo podľa Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
65.2 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 60.1 nie je dotknutý nárok Objednávateľa voči dodávateľovi na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, ktorému bolo zo strany Dodávteľa umožnené konanie a realizácia časti Diela. |
- náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, |
- uplatnenie iných zmluvných pokút, sankcií, penále a pokút, podľa tejto zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
66. Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy - podmienky a forma |
66.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť v zmysle ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
- ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Dodávateľovi v listinnej forme |
66.2 Zmluva sa končí: |
66.2 a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách |
66.2 b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve Dodávateľ |
66.2 c) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u |
- ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodov 66:2 a) a b) nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v listinnej forme |
- v prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenie o odstúpení od zmluvy |
66.2 d) ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán |
-pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomne v listinnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán |
- ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení zmluvy |
66.2 e) výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov |
- ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 15 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede Dodávateľovi v listinnej forme |
- výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy |
67. Iné dojednania |
67.1 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady |
67. 2 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. ak to bude aktuálne |
67.3 Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka môže byť: predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu |
- predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. |
67.3 a) Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy , |
- je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. |
67.3 b) Schválenie Zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy, všetko podľa podmienok zmluvy a podmienok Všeobecných zmluvných podmienok - OPET-u a podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní |
68. Zmluvné pokuty |
68.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každé porušenie zmluvných podmienok vo výške 100 eur a to aj opakovane, pokiaľ ich výška a určenie konkrétneho porušenia zmluvnej podmienky nie je uvedené v zmluve inak |
Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody, všetko v znení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov |
69. Zmena zmluvných podmienok - zmluvy, uzatváranie dodatkov, forma a podmienky ich uzavretia |
69.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy |
69.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: |
- v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy |
-znevýhodňovať Objednávateľa |
-sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam |
- uzatvorený v rozpore s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u |
- uzatvorený v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami obchodného zákonníka |
70. Všetky doklady, dokumenty, dodatky a iná sprievodná dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a bude vždy vyhotovená v dvoch rovnopisoch - vyhotoveniach, aby každá zmluvná strana mala k dispozícií jedno vyhotovenie |
71. Podmienky realizácie Diela neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov viažucich sa k plneniu predmetu zákazky - realizácii Diela |
Názov | Upresnenie |
Používané skratky | |
Zákon o verejnom obstarávaní | Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
OPET | Obchodné podmienky elektronického trhoviska |
Obec Slivník, Hlavná 9, 076 12 Slivník, Trebišov, Košický, Slovenská republika
01.04.2016 08:00 — 31.08.2016 23:59
1,00 kompletný predmet zákazky
182 273,04
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
27.01.2016 16:24
01.02.2016 08:50
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
29.01.2016 10:10 - Vstupná ponuka | 180 000,00 | € | Cena s DPH |
01.02.2016 08:49 - Najvýhodnejšia ponuka | 145 000,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: