00691321
Obec Veľká Lodina
Veľká Lodina 48, Veľká Lodina, 04481, SVK
36380041
SOAR, spol. s r.o.
Pri Rajčianke 49, Žilina, 01001, SVK
Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu/VL
rekonštrukcia, oprava, okna,dvere, zateplenie, ústredné kúrenie, elektroinštalácia
Stavebná práca, Služba, Tovar
1. Opravy a údržba
1. Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu/VL
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmet Diela (zákazky) sa skladá z realizácie časti Diela: |
A - Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu |
B - Ústredné kúrenie |
C-Elektroinštalácia |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
A/1.1 Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím | m3 | 1,149 | ||
A/1.1 Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m | m3 | 1,149 | ||
A/1.2 Očistenie plôch tlakovou vodou L stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb | m2 | 369,271 | ||
A/1.2 Násyp okapového chodníka z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 0,574 | ||
A/1.3 Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými tvárnicami hr. do 450 mm | m3 | 8,168 | ||
A/1.4 Penetračný náter úpravy-komíny | m2 | 11,250 | ||
A/1.4 Oprava vonk.omietok cementových komínov | m2 | 11,250 | ||
A/1.4 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová KEMA, Nanopor omietka (Kema NanoporTop), škrabaná, hr. 1,5 mm silikónová ekvivalent alternatíva, | m2 | 380,992 | ||
A/1.4 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, NOBIO hr. 1,5 mm-komínov, ekvivalent alternatíva, | m2 | 11,250 | ||
A/1.4 Vonkajšia omietka stien mozaiková KEMA, ručné miešanie a nanášanie, Kema Mozaiková omietka ,ekvivalent alternatíva, | m2 | 12,920 | ||
A/1.4 Podkladný náter pod omietky | m2 | 393,912 | ||
A/1.4 Príprava vonkajšieho podkladu stien KEMA, Základný náter open, ekvivalent alternatíva, | m2 | 369,271 | ||
A/1.4 Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou | m2 | 11,250 | ||
A/1.4 Podkladný náter | m2 | 11,250 | ||
A/1.4 Očistenie komínov | m2 | 11,250 | ||
A/1.4 Tmelenie škár (s dodaním hmôt) polyuretanový tmel | m | 242,150 | ||
A/1.4 Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm KEMA - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy - podhľady, ekvivalent alternatíva, | m2 | 22,616 | ||
A/1.4 Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm KEMA - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy, ekvivalent alternatíva, | m2 | 335,662 | ||
A/1.4 Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm KEMA - minerálne riešenie, ekvivalent alternatíva, | m2 | 37,106 | ||
A/1.4 Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm KEMA - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy, ekvivalent alternatíva, | m2 | 15,217 | ||
A/1.4 Poter pieskovocementový hr. nad 20 do 30 mm (krycí nášľapný) | m2 | 105,170 | ||
A/1.4 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 6 mm | m2 | 105,170 | ||
A/1.4 Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm | m | 19,200 | ||
A/1.4 Parapetné dosky vnútorné | m | 19,200 | ||
A/1.5 Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka | m | 5,743 | ||
A/1.5 Obrubník betónový A 2/828 | ks | 5,800 | ||
A/1.5Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 531,827 | ||
A/1.5 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 531,827 | ||
A/1.5 Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 531,827 | ||
A/1.5 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 531,827 | ||
A/1.5 Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m | m2 | 167,032 | ||
A/1.5 Soklový profil SL 14 (hliníkový) | m | 30,030 | ||
A/1.5 Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou LK Al 100 (hliníkový) | m | 105,600 | ||
A/1.5 Okenný APU profil s integrovanou tkaninou | m | 98,400 | ||
A/1.5 Nadokenný profil s priznanou okapničkou VLT - 2H (plastový) | m | 30,550 | ||
A/1.5 Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t | m2 | 5,670 | ||
A/1.5 Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t | m2 | 50,040 | ||
A/1.5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 6,933 | ||
A/1.5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 61,190 | ||
A/1.5 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 6,933 | ||
A/1.5 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 6,933 | ||
A/1.6 Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 54,670 | ||
A/2.1 Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú | m2 | 4,594 | ||
A/2.1 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 400, ekvivalent alternatíva, | m2 | 5,283 | ||
A/2.2 Očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t | m2 | 213,368 | ||
A/2.2 Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju | m2 | 230,257 | ||
A/2.2FATRAFOL kotviaca technika - vrut SK-RB Power , ekvivalent alternatíva, | ks | 723,007 | ||
A/2.2 FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá, ekvivalent alternatíva, | m2 | 264,796 | ||
A/2.2 Vykonanie údržby prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prilep. plnoplošne a bleskozvodových nosičov | ks | 3,000 | ||
A/2.2 Hydroizolačná fólia 801 hrúbka 2,0 mm, ekvivalent alternatíva, | m2 | 1,875 | ||
A/2.2 Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10° | m2 | 228,071 | ||
A/2.2 Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300, ekvivalent alternatíva, | m2 | 262,282 | ||
A/2.2 Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,802 | ||
A/2.3 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, prichyten S1 a atiky | m2 | 11,885 | ||
A/2.3 Strešný polystyrén EPS 100 Stabil S hr. 3 cm | m2 | 11,885 | ||
A/2.3 Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v dvoch vrstvách, prichyte S | m2 | 223,781 | ||
A/2.3 FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu, ekvivalent alternatíva, | ks | 234,970 | ||
A/2.3 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 80 mm ISOVER, ekvivalent alternatíva, | m2 | 223,781 | ||
A/2.3 EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 120 mm ISOVER, ekvivalent alternatíva, | m2 | 223,781 | ||
A/2.3Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m | t | 0,955 | ||
A/2.4 Demontáž sklobeton.tvarnic | m2 | 4,908 | ||
A/2.5 Obloženie atiky z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 18 mm | m2 | 7,419 | ||
A/2.6SDK kazetový podhľad RIGIPS 600x600 mm na drevenú konštrukciu protipožiarná hr.12,5 mm v.č.roštu | m2 | 167,032 | ||
A/2.6 Očistenie a vyspravenie pôvodného podhľadu H v sále | m2 | 105,282 | ||
A/2.6 Montáž drevenej čelnej dosky javiska s namorení a úpravy podľa PD | m2 | 2,355 | ||
A/2.6 Čelná doska úpravená namorená | m2 | 2,473 | ||
A/2.6 Skrátenie podlahy javiska -úpravy | m2 | 6,280 | ||
A/2.6 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m | t | 1,526 | ||
A/2.7 Oplechovanie striešok nad vstupmi Poplastovaný plech do 30° K 6 | m2 | 4,698 | ||
A/2.7 Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vrátane podkladového plechu, do 30° rš 500 mm, -0,00420t | m | 65,820 | ||
A/2.7 Oplechovanie napojenia hydroizolácie na zvislú stenu Viplanyl k5 | m | 7,500 | ||
A/2.7Lemovanie VIPLANYL plechu lemovací profil na plochých strechách r.š. 100 mm k4 | m | 111,500 | ||
A/2.7 Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m | 29,760 | ||
A/2.7 Demontáž háka so sklonom žľabu do 30° -0,00009t | ks | 41,200 | ||
A/2.7Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 355 mm k1 | m | 29,760 | ||
A/2.7 Oplechovanie parapetov VIPLANYL plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm k3 | m | 24,700 | ||
A/2.7 Oplechovanie strechy pri žľabe VIPLANYL plechu, vrátane rohov r.š. 610 mm k 2 | m | 41,120 | ||
A/2.7 Odpadné rúry Lindab kruhové rovné SROR D 120 mm, ekvivalent alternatíva, | m | 28,000 | ||
A/2.7 Odpadné rúry Lindab koleno BK D 120 mm, ekvivalent alternatíva, | ks | 8,000 | ||
A/2.7 Žľaby Lindab podokapné polkruhové R s hákmi KFL veľkosť 120 mm, ekvivalent alternatíva, | m | 41,200 | ||
A/2.7 Žľaby Lindab kotlík SOK k polkruhovým žľabom veľkosť 120 mm | ks | 4,000 | ||
A/2.7 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,294 | ||
A/2.8 Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením š. 1200 mm x v. 1500 mm | ks | 6,000 | ||
A/2.8 Plastové okno H/B 1200/1500 mm WINERGETIC, ekvivalent alternatíva, dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné trojsklo | ks | 6,000 | ||
A/2.8 Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže 1200/2100 - 9 Ks | m | 59,400 | ||
A/2.8 Plastové okno H/B 1200/2100 mm WINERGETIC, ekvivalent alternatíva, dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné trojsklo | ks | 9,000 | ||
A/2.8 Montáž okna plastového pre občiansku a bytovú výstavbu, za 1 bm montáže 1200/2100 - 3 | m | 6,600 | ||
A/2.8 Plastové okno H/B 1200/2100 mm WINERGETIC, ekvivalent alternatíva, dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné trojsklo | ks | 1,000 | ||
A/2.8 Montáž dverí hliníkových vrátane zárubne so zasklením, za 1 m obvodu dverí - 1d, 2d | ks | 15,800 | ||
A/2.8 Dvere Al z 2/3 zasklené trojsklom dvojkrídlové včetne zárubne 1750/2200 exterierové | ks | 1,000 | ||
A/2.8 Dvere drevené z 2/3 zasklené interierové 1,75/2,2 | ks | 1,000 | ||
A/2.8 Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové | ks | 9,000 | ||
A/2.8 Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové plné MH 80x197 cm prefa | ks | 1,000 | ||
A/2.8Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové z 2/3 zasklené MH 80x197 cm prefa | ks | 3,000 | ||
A/2.8Dvere vnútorné hladké drevené jednokrídlové plné MH 60x197 cm prefa | ks | 5,000 | ||
A/2.8Demontáž dverného krídla, dokovanie samozatvárača, -0,00400t | ks | 13,000 | ||
A/2.8Montáž kľučiek | ks | 9,000 | ||
A/2.8Kľučky | ks | 9,000 | ||
A/2.8Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 1,462 | ||
A/2.9Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu,rovné 200 x 100 mm,výška 100 mm | m | 20,500 | ||
A/2.9Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 Ia | m2 | 2,091 | ||
A/2.9Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300 x 300 mm | m2 | 12,870 | ||
A/2.9Dlaždice keramické s protišmikovým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 Ia | m2 | 13,127 | ||
A/2.9Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,381 | ||
A/2.10 Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt -0,02500t | m2 | 64,760 | ||
A/2.11 Lepenie podlahových soklíkov vinylových | m | 41,200 | ||
A/2.11 Lišta podlahová vinylová | m | 41,200 | ||
A/2.11Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t | m2 | 47,730 | ||
A/2.11 Lepenie vinylových podláh vrátane lepidla | m2 | 105,282 | ||
A/2.11 Vinylová podlaha Gerflor55, ekvivalent alternatíva, | m2 | 108,440 | ||
A/2.11 Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m | t | 0,478 | ||
A/2.12 Prebrúsenie a opášenie hrubozrnných povrchov výšky do 3, 80 m | m2 | 184,677 | ||
A/2.12 Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášannie 2x výšky do 3, 80 m | m2 | 184,677 | ||
A/2.12 Stierka stien na podklad výšky do 3, 80 m | m2 | 184,677 | ||
A/2.12 Penetračný náter pod stierku | m2 | 184,677 | ||
B/1 Vyregulovanie systému | hod | 2,000 | ||
B/1.1 Odvoz sute na skládku do 1 km | km | 1,000 | ||
B/1.1 Drobné stavebné úpravy | hod | 4,000 | ||
B/2.1 Montáž tep. izolácie potrubia skružami | m | 20,000 | ||
B/2.1 Izolácia potrubia | m | 20,000 | ||
B/3.1 Drobné doplnkové konštrukcie | hod | 2,000 | ||
B/3.1 Pripojenie odbočky-Cu potrubie d 28, prechodka | ks | 2,000 | ||
B/3.1 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 16 | m | 52,000 | ||
B/3.1 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 16x2 - | m | 52,000 | ||
B/3.1 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 20 | m | 68,000 | ||
B/3.1 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 20x2 - | m | 68,000 | ||
B/3.1 Potrubie plastové PVC+PE spojené zváraním priem. 25 | m | 5,000 | ||
B/3.1 Rúrka plasthliníková PE-RT hr.Al-0,4 mm - 26x3 - 3C26030, kotúč | m | 5,000 | ||
B/3.1 Demontáž starého rozvodu | m | 20,000 | ||
B/3.1Tlaková skúška potrubia plastového do d 32 | m | 125,000 | ||
B/3.2 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 | ks | 6,000 | ||
B/3.2 Hlavica termostatická HERZ-DESIGN | ks | 6,000 | ||
B/3.2 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 | ks | 12,000 | ||
B/3.2 Ventil HERZ-TS-90, priamy 1/2"- 1772391 | ks | 6,000 | ||
B/3.2 Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301 | ks | 6,000 | ||
B/3.2 Ventil závitový vyvažovací Herz Stromax-M | ks | 1,000 | ||
B/3.3 Montážny balíček | ks | 6,000 | ||
B/3.3 Demontáž vykurovacích telies | ks | 6,000 | ||
B/3.3 VYKUR TEL PANL- KOMPLET | ks | 6,000 | ||
B/3.3 Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž.800 x výš.600 mm | ks | 1,000 | ||
B/3.3 Radiátor KORAD Kompakt, Typ 22K - dĺž.2000 x výš.600 mm | ks | 5,000 | ||
B/3.3 Opr. vykur. telies, napustenie vody, vypustenie | hod | 1,000 | ||
B/3.3 Úprava jestvujúceho systému | hod | 2,000 | ||
B/3.4 Mimostavenisková doprava | km | 60,000 | ||
C/1 Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1523 - 23 mm | m | 8,000 | ||
C/1 I-Rúrka BSSH 25 + 16X DRZIAK RURKY alternativa ekvivalent | m | 8,000 | ||
C/1 Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ LV 80 - 2780 | m | 3,000 | ||
C/1 Žľab 60x40 HLP L=2m 9003 | m | 3,000 | ||
C/1 Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 34,000 | ||
C/1 Krabica KU 68-1901 ekviv alternativa | ks | 34,000 | ||
C/1 Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová | ks | 4,000 | ||
C/1 Krabica KU 68-1903 ekvivalent alternat | ks | 4,000 | ||
C/1Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová | ks | 5,000 | ||
C/1 Krabica KR-97 ekvival alternativa | ks | 5,000 | ||
C/1 Škatuľa pre lištový rozvod typ 2789 bez zapojenia | ks | 1,000 | ||
C/1 Krabica prístrojová jednonásobná LK 80x28/T biela | ks | 1,000 | ||
C/1 Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4 | ks | 2,000 | ||
C/1 Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4 | ks | 2,000 | ||
C/1 Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, pre kúpeľne | ks | 2,000 | ||
C/1 Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm | ks | 2,000 | ||
C/1 Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním,zamurovaním a začistením | m | 65,000 | ||
C/1 Otvor pre RK1 vysekaním,zamurovaním a začistením | ks | 1,000 | ||
C/1 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 63,000 | ||
C/1 G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L | ks | 63,000 | ||
C/1 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2 | ks | 4,000 | ||
C/1 G-Káblové oko CU 4x4 KU-L | ks | 4,000 | ||
C/1 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2 | ks | 3,000 | ||
C/1 G-Káblové oko CU 25x 6 KU | ks | 3,000 | ||
C/1 Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 2,000 | ||
C/1 Spínač 1 3553-01289 B1 lesklý biely ekvivalent alt. | ks | 2,000 | ||
C/1 Prepínač 6+6 3553-52289 B1 lesklý biely | ks | 2,000 | ||
C/1 Prepínač 6+6 3553-52889 B1 lesklý biely IP44 | ks | 2,000 | ||
C/1 Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 6+6 | ks | 4,000 | ||
C/1Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 4,000 | ||
C/1 Prepínač 6 3553-06289 B1 lesklý biely | ks | 2,000 | ||
C/1 Pl. prepínač striedavý IP44 3553-06929 B biely | ks | 2,000 | ||
C/1 Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový s orient.tle jivkou - radenie l SD | ks | 8,000 | ||
C/1 Ovládač 1/0 3553-80289 B1 lesklý biely ekvivalent altern. | ks | 5,000 | ||
C/1 Pl. tlačítkový ovládač IP44 3553-80929 B biely | ks | 3,000 | ||
C/1 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 9,000 | ||
C/1 Z-Zásuvka 5513A- CO2357 B1 dvojnasobná ekvivalent altern. | ks | 1,000 | ||
C/1 Zásuvka 5514-2349 B1 kompletná | ks | 8,000 | ||
C/1 Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z | ks | 6,000 | ||
C/1 Zásuvka 5518A-22989 IP44 v inst krabici | ks | 6,000 | ||
C/1 Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč. zapojenia, typ CSG 3243, 3245, 3P + Z | ks | 1,000 | ||
C/1 Zásuvka 432-C6 alternativa ekvivalent | ks | 1,000 | ||
C/1 Prepäťova ochrana | ks | 3,000 | ||
C/1 Zvodič prepätí FLP 275 na DIN lištu ekvivalent alternativa | ks | 3,000 | ||
C/1 Montáž prepäťovej ochrany | ks | 1,000 | ||
C/1 Montáž HUP | kus | 1,000 | ||
C/1 HUP | ks | 1,000 | ||
C/1 Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 20 kg | ks | 1,000 | ||
C/1 Rozvadzač Rk1 | ks | 1,000 | ||
C/1 Montažn-Svietidlo žiarIvkové - typ núdzové a orient., zelený pruh | ks | 3,000 | ||
C/1 B-Svietidlo RELAX PARVl 2x 24W IP20 ALTERN. EKVIVALENT | ks | 4,000 | ||
C/1 BN-Svietidlo RELAX PARVl 2x 24W + NUDZOVY ZDROJ IP20 ALTERN. EKVIVALENT | ks | 4,000 | ||
C/1 C-Svietidlo NASTENNE 1X24 IP40 ALTERN. EKVIVALENT | ks | 4,000 | ||
C/1 EXT-Svietidlo NASTENNE 1X24 IP54 ALTERN. EKVIVALENT | ks | 1,000 | ||
C/1 CN-Svietidlo NASTENNE 1X24 + NUDZOVY ZDROJ IP40 ALTERN. EKVIVALENT | ks | 4,000 | ||
C/1 D-Svietidlo ZAPUSTENE opal 2x 28W IP20 ALTERN. EKVIVALENT | ks | 12,000 | ||
C/1 E-Svietidlo TORNADO 1X49W | ks | 4,000 | ||
C/1 F Svietidlo NASTENNE 1X 54W S NUDZ ZDROJOM | ks | 2,000 | ||
C/1 A-Svietidlo PLAST 300X300 OPAL IP20 | ks | 4,000 | ||
C/1N-Svietidlo NASTENNE NUDZOVE 11W IP40 | ks | 3,000 | ||
C/1 Montáž -Svietidliel | ks | 42,000 | ||
C/1 Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm | m | 15,000 | ||
C/1 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm alt ekvivalent | kg | 9,240 | ||
C/1 Zvodový vodič včítane podpery pv21 na ploche strechy FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 68,000 | ||
C/1 Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm alt. ekvivalent | kg | 37,000 | ||
C/1 HR-Podpera PV21 na pochej streche alt. ekvivalent | ks | 46,000 | ||
C/1 Zvodový vodič včítane podpery na atiku FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 26,000 | ||
C/1 DEMONTAZ Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 90,000 | ||
C/1 Zvodový vodič včítane denfix svoriek do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm | m | 25,000 | ||
C/1Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm alt. ekvivalent | kg | 9,850 | ||
C/1 HR-Podpera DENFIX NA ZATEPLENU OBVODOVÚ STENU ZATEPLENÚ hr 15cm alternativa ekvivalent | ks | 15,000 | ||
C/1 HR-Podpera DEHN na atiku alt. ekvivalent | ks | 25,000 | ||
C/1 Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3 m dľžky tyče detail F | ks | 3,000 | ||
C/1 HR-Zberná tyč 103230- 1M alt. ekvivalent | ks | 3,000 | ||
C/1 HR-dRžIAK OBJIMKA alt. ekvivalent | ks | 6,000 | ||
C/1 HR-dISTANCNA TYC 106120 alt ekvivalent | ks | 6,000 | ||
C/1 Zachyt.tyč včít.upevnenia vyformovana z fezn | ks | 2,000 | ||
C/1 Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) | ks | 36,000 | ||
C/1HR-Svorka SS alt ekvivalent | ks | 36,000 | ||
C/1 Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02) | ks | 9,000 | ||
C/1 HR-Svorka SZ alt ekvivalent | ks | 4,000 | ||
C/1 HR-Svorka SP1 alt ekvivalent | ks | 1,000 | ||
C/1 HR-Svorka SO | ks | 4,000 | ||
C/1 Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | kus | 10,000 | ||
C/1 Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | kus | 10,000 | ||
C/1 Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 6 m súprava | ks | 4,000 | ||
C/1 Svorky KL2 alt ekvivalent | ks | 4,000 | ||
C/1 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m alt ekvivalent | ks | 12,000 | ||
C/1 Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie 6 m súprava uzemnenie hup | ks | 2,000 | ||
C/1 Svorky KL2 alt ekvivalent | ks | 2,000 | ||
C/1 HR-Zemniaca tyč ZT 2 m alt ekvivalent pre hup | ks | 6,000 | ||
C/1 DEMONTAZ Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny | ks | 2,000 | ||
C/1 Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot | ks | 4,000 | ||
C/1 Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm | ks | 4,000 | ||
C/1 Ochrana prechodu zvod vodiča do zeme zo vzduchu-tesnenie rurky | m | 4,000 | ||
C/1 Vodič uložený pevneCYY 25 | m | 25,000 | ||
C/1 Vodič medený CYY 25zelenožltý | m | 25,000 | ||
C/1Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 2x1.5 | m | 150,000 | ||
C/1 Kabel CXKE-R 2Ax1,5 ekvival. alternativa | m | 150,000 | ||
C/1 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 | m | 235,000 | ||
C/1 Kabel CXKE-R 3Ax1,5 ekvivalent altern. | m | 90,000 | ||
C/1 Kabel CXKE-R 3Cx1,5 ekvivalent alter, | m | 120,000 | ||
C/1 Kabel CXKE-V 3Cx1,5 ekvivalent alternat. | m | 25,000 | ||
C/1 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5 | m | 180,000 | ||
C/1 Kabel CXKE-R 3Cx2,5 alternativa ekvivalent | m | 180,000 | ||
C/1 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5 | m | 150,000 | ||
C/1 Kábel silový medený CXKE-R 5Cx1,5 ekvivalent altern. | m | 150,000 | ||
C/1 Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5 | m | 12,000 | ||
C/1 Kábel silový medený CXKE-R 5Cx02,5 | m | 12,000 | ||
C/1 Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete | hod | 8,000 | ||
C/1 Práca montéra pri zapojení do siete | hod | 8,000 | ||
C/1 UPRAVA RE | hod | 8,000 | ||
C/1 Mimostavenisková doprava | % | 6,000 | ||
C/1 Presun dodávok | % | 1,000 | ||
C/1 Podružný materiál | % | 3,000 | ||
C/1 Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | ||
C/2.1 Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm. | m2 | 2,000 | ||
C/2.1 Búranie dlažby | m2 | 2,000 | ||
C/2.1 Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3 | m | 6,000 | ||
C/2.1 Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3 | m | 6,000 | ||
C/2.1 Položenie kamennej dlažby do lôžka z cem malty hr 50mm s vytvorením škár flexibilnou špárovacou hmotou , vodoodpudivou , odolnou voči oderu ,posypovýmm soliam a zmrazovacím cyklom | m2 | 2,000 | ||
C/2.1 Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 20 cm | m2 | 2,000 | ||
C/2.1 Sieť zváraná do rohoží 6,3/100 mm a 2x5 m | m2 | 2,000 | ||
C/2.1 Betón pre vozovky, cem. portl.,fr. do 22mm | m3 | 0,400 | ||
C/2.1 Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm | ks | 4,000 | ||
C/2.1 Malta cementová 15 pre murov poj TPC | m3 | 0,120 | ||
C/2.1 Podružný materiál | % | 3,000 | ||
C/2.1 Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 | ||
C/2.2 Revízie | hod | 36,000 | ||
C/2.2 Demontažne prace | hod | 12,000 | ||
C/2.2 Podiel pridružených výkonov | % | 1,000 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
A | Stavebné úpravy a modernizácia Kultúrneho domu |
A/1 | Práce a dodávky HSV |
A/1.1 | Zemné práce |
A/1.2 | Zakladanie |
A/1.3 | Zvislé a kompletné konštrukcie |
A/1.4 | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |
A/1.5 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie |
A/1.6 | Presun hmôt HSV |
A/2 | Práce a dodávky PSV |
A/2.1 | izolácie proti vode a vlhkosti |
A/2.2 | izolácie striech |
A/2.3 | izolácie tepelné |
A/2.4 | konštrukcie sklobetónové |
A/2.5 | konštrukcie tesárske |
A/2.6 | konštrukcie drevostavby |
A/2.7 | konštrukcie klampiarske |
A/2.8 | konštrukcie stolárske |
A/2.9 | podlahy z dlaždíc |
A/2.10 | podlahy vlysove a parketové |
A/2.11 | podlahy povlakové |
A/2.12 | dokončovacie práce-maľby |
B | Ústredné kúrenie |
B/1 | Práce a dodávky HSV |
B/1.1 | Zakladanie |
B/2 | Práce a dodávky PSV |
B/2.1 | izolácie tepelné |
B/3 | ústredné vykurovanie |
B/3.1 | rozvod potrubia |
B/3.2 | armatúry |
B/3.3 | vykurovacie telesá |
B/3.4 | práce a dodávky iné |
C | Elektroinštalácia |
C/1 | elektromontáže |
C/2 | montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení |
C/2.1 | zemné práce pri exter. mont.prácach |
C/2.2 | revízie |
Názov |
Úvodné informácie k osobitným požiadavkám |
Stanovené osobitné požiadavky je potrebné chápať ako súvislý text a jednotlivé očíslované riadky sú len technickou záležitosťou a nemajú vplyv na význam. a uprednostnenie niektorých podmienok a požiadaviek vo vzťahu k poradiu v akom sú uvedené |
V technickej špecifikácií môžu byť použité pre uľahčenie identifikácie položiek poradové čísla. Ak je rovnaké poradové číslo vo viacerých riadkoch, jedná sa o tú istú položku ktorej špecifikácia je rozdelená do viacerých častí, ktoré spolu súvisia |
Vyhlásenia dodávateľa, povinnosti a záväzky |
1. Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v uvedenom rozsahu s požadovanými špecifikáciami a v požadovanej kvalite a zabezpečiť a uskutočniť všetky s tým súvisiace činnosti a služby zabezpečujúce riadne plnenie predmetu zákazky - realizáciu diela |
1.1 Záväzok Dodávateľa zrealizovať Dielo sa viaže na realizáciu Diela časť "A,B,C " a je potrebné za Dielo považovať všetky časti Diela" A,B,C" ako celok Diela - ďalej aj ako "Dielo" |
2. Dodávateľ vyhlasuje, že: |
2.1 je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu |
2.2 je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov |
2.3 je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. |
3. Dodávateľ sa zaväzuje že je držiteľom a počas celej doby plnenia zmluvy: |
- bude vlastniť platný certifikát systému riadenia rizík BOZP OHSAS 18001 prípadne možný ekvivalent |
- bude vlastniť platný certifikát systémov manažérstva kvality podľa ISO 9001, resp. jeho ekvivalent vydaný nezávislou inštitúciou, |
ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality s možnosťou využitia zabezpečenia kvality vyplývajúcej z európskych noriem |
- bude vlastniť platný certifikát ISO:14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet zákazky |
3.1 Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 pracovných dní po uzavretí zmluvy doručiť objednávateľovi certifikáty uvedené v bode 3, postačuje ich doručiť vo forme kópií |
4. Ak Dodávateľ: |
4.1 nedoručí dokumenty - požadované kópie certifikátov podľa bodu 3. 1 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 5 000 eur |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
4.2 ak sa preukáže ku dňu uzavretia zmluvy, alebo v priebehu plnenia zmluvy - realizácie diela nepravdivosť vyhlásenia Dodávateľa podľa bodu 2, a podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 500 eur |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
5. Dodávateľ je povinný dodržiavať počas celej doby realizácie diela - plnenia predmetu zákazky a plnenia podmienok tejto zmluvy : |
- príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy technické normy Slovenskej republiky |
- technické normy Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela |
- ustanovenia zákona zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovanía stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení |
6. Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a ním nominovaní subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na realizácií časti Diela, disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou |
6.1 Dodávateľ nie je oprávnený zadať realizáciu Diela subdodávateľovi/subdodávateľom v 100 % rozsahu Diela |
7. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude realizovať a Dielo bude zhotovené podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu a v požadovanej kvalite a lehotách a podľa: |
- špecifikácie, technických parametrov a opisu uvedeného v tejto Zmluve |
- podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer (neoceneného) a inej sprievodnej dokumentácie a dokladov, rozhodnutí a príslučných povolení, nevyhnutných na začatie realizácie diela, ktoré doručí objednávateľ najneskôr do troch dní po uzavretí zmluvy, pokiaľ nie je určené v zmluve inak |
7.1 Doručená projektová dokumentácia, podrobný výkaz výmer (neocenený/ocenený) a iná sprievodná dokumentácia, doklady a dokumenty poskytnuté Objednávateľom/Dodávateľom po uzavretí zmluvy a poskytované počas realizácie diela tvoria a budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy |
8. Dodávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s Podrobným výkazom výmer a ďalšou sprievodnou dokumentáciou, sú mu známe zmluvné podmienky a požiadavky na realizáciu diela a nemá k tomu výhrady |
9. Dodávateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že Cena za realizáciu Diela je stanovená s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v obsahu tejto zmluvy a bola stanovená ako reálna za realizáciu diela v požadovanom rozsahu, kvalite a lehote |
10. Cena za Dielo zahŕňa všetky nevyhnutné náklady spojené s realizáciou Diel , náklady za, mzdy a práce, dodanie tovarov a poskytnutie služieb, a iné neuvedené náklady všetko náklady spojené s riadnym realizovaním Diela v rozsahu podľa zmluvy |
11. Iné náklady na realizáciu diela, ktoré neboli zahrnuté v Cene uvedenej v zmluve, ale sú nevyhnutné na plnenie predmetu zákazky, ktoré mal a mohol dodávateľ zistiť a neboli zahrnuté v cene Diela, uhradí Dodávateľ: |
- bez možnosti navýšenia Ceny za dielo, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
12. Dodávateľ berie na vedomie, a nemá výhrady proti skutočnostiam : |
- podmienky a požiadavky na realizáciu Diela boli stanovené s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v špecifikácií a v podmienkach uvedených v zmluve |
- že v prípadné práce naviac, ktoré budú nevyhnutné na realizáciu Diela, zabezpečí ich bez nároku na náhradu za ich plnenie, bez nároku na navýšenie ceny a zmenu termínu plnenia |
- že zo svojho postavenia odborníka v danej oblasti, tieto skutočnosti sú mu známe a cenu za predmet plnenia - cenu za dielo stanovil podľa doručenej PD, výkazu výmer a technickej špecifikácie a daných podmienok zmluvy |
13. Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok špecifikovaných v Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v rozsahu podľa danej technickej a funkčnej špecifikácie a podľa podmienok určených v tejto zmluve . |
13. 1 Dodávateľ pred uzavretím zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy: rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na riadnu realizáciu Diela podľa zmluvných podmienok a dostupnej dokumentácie pre realizáciu Diela |
13.2 Dodávateľ vyhlasuje, že Cena diela zahŕňa: |
- všetky náklady spojené s dodaním nevyhnutných materiálov, poskytnutím nevyhnutných služieb a nevyhnutných stavebných prác na riadne splnenie a realizáciu Diela podľa požiadaviek a technickej špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a dostupnej dokumentácie potrebnej na realizáciu Diela |
- všetky náklady za: materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržbu prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela |
14. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu |
15. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Dodávateľovi Cenu za riadne dodané dielo, ktoré bude spĺňať požiadavky podľa tejto zmluvy a jej príloh, VZP a obchodného zákonníka |
15.1 Realizácia Diela bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe ohlásenia stavby a iných rozhodnutí vydaných príslušnými orgánmi |
16. Dodávateľ zabezpečí realizáciu Diela v rozsahu danej špecifikácie v tejto zmluve, podľa doručenej projektovej dokumentácie a výkazu výmer a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami |
17. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou. |
18. Dielo bude realizované podľa dokumentov súvisiacich s ohlásením stavby a súvisiacich dokumentov, vzťahujúcich sa k oprávnenosti Dielo realizovať, podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných Objednávateľom Dodávateľovi. |
19. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. |
20. Dodávateľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela nepoužije: |
- žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom |
- zmena materiálov, technológie alebo technických riešení a postupov je možná, len ak bude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa a to zápisom v stavebnom denníku |
- pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami |
21. Dodávateľ je povinný zdokumentovať na požiadanie objednávateľa navrhované materiály a výrobky a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky materiálov na odsúhlasenie objednávateľovi |
22. Dodávateľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil s požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky dostupné podklady a má potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia podľa Zmluvy |
23. Dodávateľ je oprávnený použiť podklady pre realizáciu Diela (doklad o ohlásení stavby a vydané rozhodnutie, vzťahujúce sa na Dielo, Projektová dokumentácia, Výkaz výmer) výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. |
24. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby v Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov súvisia realizáciu Diela |
-najneskôr do času, kedy má dôjsť k výkonu realizácie časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, |
- tieto zistenia na vlastné náklady odstrániť a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela vrátane zistených nepresností, ak ich plnenie sú nevyhnutné na riadne splnenie Diela, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
25. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Dodávateľovi najneskôr do 3 dní po uzatvorení zmluvy: kompletné paré projektovej dokumentácie a neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela v minimálnom rozsahu: |
- kompletné paré projektovej dokumentácie v listinnej forme/alebo v digitalizovanej forme |
- neocenený výkaz výmer v elektronickej forme (na nosiči USB alebo CD) |
-inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie Diela |
26. Dodávateľ je povinný najneskôr do 3 dní po prevzatí neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie podľa bodu 25 doručiť Objednávateľovi: |
- ocenený výkaz výmer, vo formáte MICROSOFT EXCEL alebo inom editovateľnom formáte (na nosiči USB, alebo CD) a v listinnej forme |
26.1. Objednávateľ stanovuje, že podmienkou pre ocenene položiek je, že každá rovnaká položka musí byť vo výkaze výmer ocenená rovnakou jednotkovou cenou |
27. Ak Dodávateľ nedoručí Objednávateľovi ocenený výkaz výmer v stanovenej lehote a podľa požiadavky Objednávateľa uvedenej v bode 25 a ďalších uvedených podmienok viažucich sa k výkazu výmer, považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 1 000 eur a to aj opakovane |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
28. Prevzatie staveniska a Termín realizácie Diela - začatie prác na realizácií Diela |
28.1 Termín realizácie Diela je najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa protokolárne odovzdaného a prevzatého Staveniska |
28.2 Dodávateľ prevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán |
28.3 O odovzdaní a prevzatí Staveniska bude vyhotovený aj zápis v stavebnom denníku , ktorého vedenie sa začína k momentu odovzdania a prevzatia Staveniska |
28.4 Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami, pričom základom a súčasťou protokolu bude Stavebný denník a potvrdenie o realizovaných prácach |
29. Dodávateľ začne s výkonom stavebných prác určených na zhotovenie Diela najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska |
29.1 Dodávateľ riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska v rozsahu diela po tejto Zmluvy, pokiaľ sa na zmene termínu nedohodnú zmluvné strany inak |
29.2 Odovzdanie a prevzatie Diela zmluvné strany potvrdia písomne v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísanom zmluvnými stranami |
30. Dodávateľ sa bezodkladne po prevzatí Staveniska zaväzuje a je povinný zabezpečiť na Stavebných pozemkoch: |
- inštaláciu meracích zariadení na spotrebu energií a vody, ktoré bude čerpať na plnenie Diela |
31. Dodávateľ na Stavenisku počas realizácie diela a do ukončenia Zmluvy riadnym odovzdaním a prevzatím Diela : |
- nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. |
- je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. |
- je oprávnený umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení Staveniska logo svojej spoločnosti maximálne s rozmermi 2 x 2 m a zabezpečiť bezpečnosť jeho umiestnenia |
- je povinný označiť stavbu umiestnením informačnej tabule s rozmermi 1,5 m x 1,5 m ktorá bude bude obsahovať: |
text s názvom stavby, |
obchodné meno Objednávateľa/jeho názov/sídlo Objednávateľa/kontaktné údaje a kontaktnú osobu Objednávateľa, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi, |
meno Projektanta/sídlo, kontakt na projektanta, |
obchodné meno/názov Dodávateľa/sídlo, kontaktné údaje a kontaktnú osobu, |
termíny začatia a dokončenia Diela, |
meno zodpovedného stavbyvedúceho /kontakt |
ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; alebo objednávateľom (na základe osobitne doručenej písomnej žiadosti o doplnenie údajov na informačnej tabuli) |
31.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu a ohrozeniu života, zdravia a majetku tretích osôb |
32. Ďalšie práva a povinnosti Dodávateľ a Odberateľa v priebehu realizácie Diela : |
32.1 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu: najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín Časového harmonogramu, |
- najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termín realizácie Diela a na vykonanie Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. |
- ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch určených v Zmluve, je povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu - zvýšenie ceny Diela |
33. Cena Diela, platobné podmienky: |
33.1 Cena Plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa špecifikácie uvedenej v tejto zmluve a podľa jej príloh a zahŕňa: |
- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, |
- na náklady na zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa , |
- náklady na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, a náklady spojené s ich čerpaním , ktoré je nevyhnutné na riadne plnenie Diela a ktoré bude čerpať Dodávateľ |
- náklady na odstránenie dočasného napojenia elektriny, vody a plynu, vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, |
- na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); pre zamestnancov Dodávateľa a pre zamestnancov jeho subdodávateľov |
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; |
- náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. |
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa; |
- náklady na všetky bezpečnostné a ochranné opatrenia vzniklé od prevzatia staveniska do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, |
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, ak také sú v pri realizácii diela relevantné |
- náklady na vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia Diela (ktorý po jeho odovzdaní Diela doručí Objednávateľovi v jednom vyhotovení) , |
- náklady spojené so zabezpečením vydaní nevyhnutných rozhodnutí a certifikátov, potrebných pre riadne odovzdanie Diela |
- náklady spojené s odvozom a likvidáciou stavebnej sute, |
- náklady spojené so zabezpečením revízií a vyhotovením revíznych správy, ak ich potreba vyplynie pri realizácií Diela z |
- náklady spojené so zabezpečením záručných listov v kópii, návodov na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, ak sa vyžadujú pre plnenie Diela |
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, ak si to plnenie a realizácia Diela vyžaduje a/alebo ak pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; |
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; |
- náklady vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute a náklady spojené s uvedením staveniska a jeho priľahlých časti do riadneho pôvodného stavu |
- náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. spotrebované Dodávateľom pri realizácií Diela |
- náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany Staveniska ako aj ďalších priestorov , kde sa bude Dielo realizovať v rozsahu nevyhnutnom jeho užívania, |
- náklady na poskytnutie prípadnej bankovej záruky garantujúce riadne a včasné vykonanie Diela a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; |
- náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie Staveniska a jeho likvidáciu; a uvedenie priestorov staveniska do pôvodného stavu |
- akékoľvek ďalšie vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); a iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; |
34. Dodávateľ potvrdzuje a zaručuje, že Cena Diela uvedená v zmluve a následne doručená a potvrdená podľa oceneného výkazu výmer je úplná a záväzná |
35. V prípade vzniku potreby činností, prác naviac nevyhnutných na riadnu realizáciu Diela, ktoré Dodávateľ v čase uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, tieto zrealizuje riadne dodávateľ a : |
- nevzniká mu nárok na úhradu nákladov spojených s ich realizáciou, nevyhnutnou na riadne plnenie Diela |
-na zmenu ceny Diela a na zmenu termínu na ukončenie Diela |
pokiaľ sa na zmene Ceny diela z titulu realizácie týchto prác a na zmene termínu plnenia diela z uvedeného dôvodu zmluvné strany nedohodnú inak |
35.1 Objednávateľ môže uznať náklady na vykonanie prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, ale sú nevyhnutné na riadne plnenie Diela, ak sa ich potreba objektívne preukáže a ak sa na tom zmluvné strany dohodnú a to formou písomného dodatku pri splnení a dodržaní príslušných ustanovení: |
- zákona o verejnom obstarávaní, VZP-OPET-u, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov |
36. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu |
37. Dodávateľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu |
38. Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa, pokiaľ sa na tom zmluvné strany nedohodnú inak |
39. Cena za dielo - forma úhrady |
39. 1 Cenu za vykonanie diela uhradí Objednávateľ Dodávateľovi na základe vystavenej doručenej jednorázovej faktúry, bezhotovostným prevodom na bankový účet dodávateľa |
39.2 Objednávateľ neposkytuje dodávateľovi počas realizácie Diela zálohové platby a nebude uhrádzať čiastkové faktúry za čiastočne zrealizované časti Diela po realizácií jednotlivých časti Diela |
40. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) najskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela |
40.1 Faktúra vystavená Dodávateľom musí byť vyhotovená v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať aj tieto zákonné náležitosti: |
- označenie zmluvných strán s uvedením sídla, identifikačného čísla a daňového identifikačného čísla, |
- číslo faktúry (daňového dokladu), |
- deň, mesiac a rok vystavenia faktúry (daňového dokladu), |
- deň, mesiac a rok splatnosti fakturovanej sumy určený v súlade s touto Zmluvo,u |
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, podľa tejto zmluvy na základe odovzdania a prevzatia Diela potvrdeného podpísaním príslušného protokolu |
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má poukázať fakturovaná suma, |
- názov požadovaného úkonu, Diela, za realizáciu ktorého je vystavená faktúra, |
- výšku ceny za Dielo v eur bez dane z pridanej hodnoty, |
- sadzbu dane z pridanej hodnoty vyjadrenú v percentách, |
- výšku dane z pridanej hodnoty v eurách, |
- výšku ceny za Dielo vrátane dane z pridanej hodnoty v eur, |
- pečiatku a podpis štatutárneho zástupcu Dodávateľa , |
- a ďalšie náležitosti vyžadované právnymi predpismi ktoré sa viažu k obsahu daňového dokladu platnými v čase vystavenia faktúry (daňového dokladu) |
40.2 Podkladom pre vystavenie faktúry je protokol a súpis skutočne realizovaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť vystavenej faktúry |
40.3 Splatnosť vystavenej a doručenej faktúry je určená touto zmluvou a podmienkami OPET-u, Všeobecnými zmluvné podmienkami a začína plynúť od nasledujúceho dňa po jej riadnom doručení Objednávateľovi |
40.4 Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vrátane je súčasti podľa tejto zmluvy, prípadne po obsahovej stránke nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, Objednávateľ si vyhradzuje právo takúto faktúru vrátiť dodávateľovi na prepracovanie |
40.5 V prípade vrátenia faktúry, ktorá má vady lehoty splatnosti neplynie, nová lehota splatnosti začne plynúť podľa bodu 36.2 a to doručením opravenej faktúry Objednávateľovi |
40.6 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu Diela vo výške vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa v lehote splatnosti určenej v tejto zmluve v zmysle OPET-u, Všeobecných zmluvných podmienkach a to v lehote ktorá plynie od nasledujúceho dňa odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi |
Za deň úhrady ceny Diela - vystavenej a doručenej faktúry bez vád sa považuje dátum odpísania uhradenej ceny za poskytnutú prácu z účtu objednávateľa. |
40.7 Objednávateľ má právo zadržať 10 % zo sumy bez DPH z vystavenej faktúry a to na zabezpečenie nákladov spojených za odstránenie vád diela, alebo úhradu časti alebo celej hodnoty zmluvných pokút |
40.8 Zadržanú čiastku vráti - uvolní Objednávateľ Dodávateľovi |
- do 15 dní ak nenastali dôvody na jej zadržanie z titulu úhrady nákladov na odstránenie vád, všetko po protokolárnom odovzdaní a prevzatí Diela |
- do 3 dní po odstránení vád Diela alebo po úhrade zmluvnej pokuty alebo iných sankcií uplatnených podľa zmluvy |
41. Zábezpeka na plnenie, jej zloženie, podmienky jej použitia a uvolnenia |
41.1 Dodávateľ je povinný do troch pracovných dní odo dńa uzavretia zmluvy zložiť na určený bankový účet Objednávateľa zábezpeku na plnenie (ďalej len "zábezpeka") vo výške 10 % z ponúkanej - zmluvnej ceny Diela s DPH |
41.2 Zábezpeka ako inštitút je je určená: |
- na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany Dodávateľa spôsobených jeho konaním alebo zdržaním sa konania ktorých porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa |
- na zabezpečenie nákladov spojených s riadným ukončením Diela, |
- na náklady spojené s odstránením vád a nedorobkov |
- na úhradu oprávnene uplatnených zmluvných pokút, penále za omeškanie a iných finančných uplatnených voči Dodávateľovi v zmysle zmluvy |
41. 3 Objednávateľ má právo uspokojiť svoje oprávnené nároky na úhradu vzniklých nákladov (podľa bodu 37.2 ) prvotne z hodnoty zloženej v rámci inštitútu zábezpeky Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Dodávateľovi zábezpeku v plnej výške alebo jeho alikvótnu časť do konca mesiaca, |
41. 4 Objednávateľ uvolní zábezpeku v plnej výške alebo jeho alikvótnu časť (zníženú o príslušnú výšku jej uplatnenie v zmysle bodov 37.2 a 37.3) najneskôr do 15 dní : |
- vo výške 50 % z jej hodnoty po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela |
- vo výške 40 % z jej hodnoty po uplynutí 3 mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení vád a nedorobkov ak táto povinnosť dodávateľovi vznikla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
- vo výške 10 % z jej hodnoty po uplynutí 12 mesiacov po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela a odstránení vád a nedorobkov ak táto povinnosť dodávateľovi vznikla, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak |
41.5 Dodávateľ nemá právo požadovať vrátenie zábezpeky počas trvania zmluvného vzťahu a počas realizácie Diela a to až do jej riadneho ukončenia a protokolárneho odovzdania a prevzatia, inak |
42. Ak Dodávateľ nezloží zábezpeku v požadovanej výške alebo v požadovanej lehote na účet Objednávateľa podľa bodu 41 považuje to Objednávateľ za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou uplatnenia: |
- zmluvnej pokuty vo výške 10 000 eur |
- využitia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
43. Zmluvné pokuty, dôvody uplatnenia zmluvných pokút, spôsob, forma a lehoty na ich úhradu: |
43.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvné pokuty aj z nasledovných dôvodov a v uvedenej výške ak Dodávateľ : |
a) bude v omeškaní s vykonávaním a odovzdaním diela vo výške 0,50% z ceny diela a to aj za každý začatý deň omeškania |
b) nepredloží informácie spojené so subdodávateľom vo výške 200 eur, za každý deň omeškania poskytnutia danej informácie a zmluvnú pokutu vo výške 10 000 eur ak takúto informáciu neposkytne vôbec a Objednávateľ zistí výkon činnosti subdodávateľom |
c) ak najneskôr tri (3) dni pred odovzdaním Diela objednávateľovi neodstráni z miesta vykonávania diela, ako aj z ostatných pozemkov, resp. objektov nachádzajúcich sa v mieste plnenia |
- všetok odpad a znečistenie, ktoré spôsobil alebo vytvoril pri vykonávaní diela, |
- všetok nepoužitý materiál, výrobky a veci, všetky nástroje, prístroje, resp. zariadenia, ktoré používal na vykonávanie diela, |
- neodstráni Stavenisko a neuvedie priestory Staveniska, ako aj ostatné časti objektu, kde bola vykonávaná rekonštrukcia - plnenie Diela |
a to ani po písomnej výzve Objednávateľa a nezabezpečí nápravu do 24 hod. , je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každý začatý deň omeškania. |
a to vo výške 500 eur a to aj opakovane za porušenia a nesplnenia stanovených povinností a lehôt uvedených v bode 43.1 c) |
d) ak bude v omeškaní s odstránením vád, ktoré je povinný odstrániť podľa tejto Zmluvy, je možné uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,50% z ceny diela za každý začatý deň omeškania s odstránením vád |
e) ak v prípade ceny Diela, ktorá je nižšia ako 30 % od výšky zdrojov určených Objednávateľom na predmet Diela nepredloží v stanovenej lehote doklady, dokumenty a vyjadrenie: |
- o reálnosti realizácie Diela podľa požiadaviek uvedených v zmluve a v stanovenej kvalite a v určenej lehote za Zmluvnú cenu uvedenú v zmluve a /alebo ich obsahom nepreukáže reálnosť realizácie Diela za danú cenu |
a to vo výške jvo výške 10 000 eur |
44. Zmluvnú pokutu uplatnenú Objednávateľom z dôvodov uvedených vbodoch 43 je povinný Dodávateľ uhradiť do 15 dní po doručení písomnej výzvy na jej úhradu |
44.1 Zmluvná pokuta sa uplatňuje v príslušnej výške bez DPH |
44.2 Uplatnením Zmluvných pokút podľa vyššie uvedených bodov nie sú dotknuté oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie ďalších sankcií a zmluvných pokút v zmysle zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, podľa obchodného zákonníka a iných právnych predpisov |
45. Zastupovanie Objednávateľa na konanie v priebehu realizácie Diela - plnenia predmetu zákazky Dodávateľom, konanie v mene Objednávateľa počas trvania zmluvy |
45.1 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve, ktoré bude poskytnuté Dodávateľovi |
45.1 a) Objednávateľ Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v jeho mene s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva doručí Dodávateľovi najneskôr do troch (3) dní po uzavretí zmluvy |
46. Zastupovanie Dodávateľa na konanie v priebehu realizácie Diela - plnenia predmetu zákazky, konanie v mene Dodávateľa počas trvania zmluvy |
46.1 Dodávateľ je povinný doručiť do 3 dní po uzavretí zmluvy oznámenie o určení kontaktej osoby, ktorá bude určená na zastupovanie Dodávateľa a na konanie vo veciach zmluvy a to po celý čas jej trvania |
46.1.a) Oznámenie o určení konatktnej osoby Dodávateľa bude obsahovať plnomocenstvo s presne určeným rozsahom práv a povinností a kompetencií na konanie v mene Dodávateľa |
46.1 b) Zmenu určenej kontaktnej osoby musí oznámiť Dodávateľ Objednávateľovi písomne /listinne alebo elektornicky najneskôr 3 dní pred nástupom na výkon činnosti zastupovania Dodávateľa |
46.2 Dodávateľ je povinný určiť do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. |
46.2 a) Dodávateľom určená osoba - Stavbyvedúci musí byť bezúhonný a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa |
46.2 b) Dodávateľ je povinný v súvislosti so splnením povinnosti podľa bodu 40.2 a) doručiť Objednávateľovi do troch (3) dní od dňa uzavretia zmluvy v písomnej forme listinne/alebo elektronicky : |
- identifikáciu osoby, ktorá bude zabezpečovať stavebný dozor - stavbyvedúceho s uvedením kontaktu na stavbyvedúceho |
- doklad o oprávnenosti vykonávať činnosť stavbyvedúceho a životopis stavbyvedúceho v ktorom sa preukáže minimálna prax 5 rokov v danom odbore |
46.2 c) Dodávateľ pri zmene určenej osoby stavbyvedúceho je povinný túto zmenu písomne listinne /alebo elektronicky oznámiť Objednávateľovi a to najneskôr tri dni pred nástupom novej osoby stavbyvedúceho |
46.3 Dodávateľ alebo jeho zástupca sa zúčastni na poradách vyvolaných Objednávateľom v rámci plnenia zmluvy , koordinačných porádách a kontrolných dňoch organizovaných Objednávateľom |
- Dodávateľ je povinný vždy zabezpečí účasť stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu na týchto stretnutiach |
47. Objednávateľ je povinný preukázateľne doručiť Dodávateľovi pozvanie na dané stretnutie, v rozsahu určenia : |
- miesta a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní |
- určenia osôb, ktorých účasť zo strany Dodávateľa vyžaduje |
- určenia osôb, ktoré sa zúčastnia za Objednávateľa |
- predmet a rokovania a príslušné potrebné materiály a dokúmenty súvisiace s predmetom rokovania |
- iné dôležité skutočnosti |
a to najneskôr tri (tri dni pred samotným stretnutím, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, ak si bude realizácia predmetu zákazky vyžadovať pracovné stretnutie vzhľadom na povahu riešenia problému stavu veci. |
48. Stavebný denníík, obsah stavebného denníka, kompetencie , práva a povinnosti viažuce sa k vedeniu a obsahu stavebného denníka |
48.1 Stavebný denník je vedený na stavbe a zapisujú sa doň všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela |
48.2 Zástupca Dodávateľa je povinný umožniť prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie a inému určenému zástupcovi Objednávateľa |
48.2 a) v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej si okamžité riešenie a rozhodnutie Objednávateľa vo veci, je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť s daným stavom priamo aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. |
48. 2 b) zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku: |
- uviesť/vyjadriť svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. |
- v prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom a/alebo navrhovaným riešením a konaním vo veci záznamu súhlasí |
49. Stavebný denník sa bude viesť odo dňa prevzatia a odovzdania staveniska až do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia |
50. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. |
50.1 Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: |
- Stavbyvedúci Dodávateľa; |
- Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; |
- Projektant; |
- Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; |
- Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. |
- ostatné príslušné orgány vykonávajúce kontrolu realizácie Diela |
51. Dodávateľ je povinný vopred písomne v listinnej alebo elektronickej forme a /alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. |
51.1 Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred, pred vykonaním predmetných prác |
51.2 Nedoručenie tejto výzvy/nedoručenie v stanovenej minimálnej lehote, umožňuje Objednávateľovi požiadať Dodávateľa, aby na vlastné náklady zabezpečil: |
- tieto práce odkryť a opakovane zakryť, a uviesť danú časť Diela do pôvodného stavu, spĺňajúceho požiadavky Diela |
52. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby: |
- nedošlo k zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu Diela alebo jeho časti a to až do doby protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatiadiela na základe protokolu. |
52. 1 Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela, pokiaľ sa nedohodnú zmluvné strany inak |
53. Ďalšie povinností, práva a oprávnenia pri realizácií Diela |
53.1 Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti stanoveným v tejto zmluve a v doručenej Projektovej dokumentácii a sprievodných dokumentov bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa |
- použitie náhradných materiálov , výrobkov, technických postupov a technológie je možné na základe len na základe súhlasu Objednávateľa, a to po doručení žiadosti o tento súhlas s príslušnou zmenou |
- ak Objednávateľ na základe doručenej žiadosti o súhlas na príslušnú zmenu/zmeny sa nevyjadrí do 2 dní, má sa za to, že so zmenami súhlasí |
54. Objednávateľ v prípade pochybnosti alebo preukázateľných dôvodov má za to, že niektoré osoby/zamestnanci Dodávateľa/alebo subdodávateľa Dodávateľa |
- zneužívajú svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, |
- sú nespôsobilé alebo nedbalé pri riadnom plnení svojich povinností pri plnení a realizácií Diela, |
-alebo svojím konaním spôsobili alebo mohli spôsobiť svojím konaním, alebo zdržaním sa konania škodu Objednávateľovi, |
- ich prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov |
môže požiadať Dodávateľa, ak nastane jedná alebo viac vyššie uvedených skutočností o ich výmenu za iné osoby a žiadať o zamedzenie vstupu na stavenisko a zabezpečiť ďalší ich výkon činnosti na realizácií Diela, pokiaľ nedá Objednávateľ súhlas na ich ďalšie pôsobenie na realizácií Diela |
55. Objednávateľ môže žiadať od Dodávateľa odvolanie subdodávateľa z realizácie časti Diela ak nastane jedna, alebo viac skutočnosti nižšie uevedených : |
- subdodávateľ koná a vykonáva činnosti v rozpore s touto zmluvou a s požiadavkami alebo pokynmi Objednávateľa |
- neužíva svoju funkciu pri výkone realizácií Diela, |
- stratil schopnosť vykonávať činnosti na realizácií Diela |
-alebo svojím konaním/zdržaním sa konania spôsobil alebo mohol spôsobiť škodu Objednávateľovi, |
-jeho prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiadúcu z iných objektívnych dôvodov (napr. vzhľadom na súdny spor so subdodávateľom) |
55.1 Dodávateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť najneskôr do troch dní, po jej doručení a nahradiť odvolaného subdodávateľa novým subdodávateľom (ak nebude dané práce zabezpečovať vlastnými kapacitami po odvolaní spochybneného subdodávateľa) |
55.2 Nahradenie nového subdodávateľa/alebo nominovanie nového subdodávateľa na realizáciu diela vždy podlieha súhlasu Objednávateľa, ktorý je povinný sa k nemu vyjadriť do troch dní po nahlásení zmeny/nového subdodávateľa |
55.3 Ak sa Objednávateľ nevyjadrí v stanovenej lehote k novému/nominovanému subdodávateľovi, má sa zato, že s ním súhlasí |
56. Pre subdodávateľov, ktorých na základe zmluvy poverí Dodávateľ realizáciou časti Diela platí a vyžaduje sa, že: |
56.1 Musia spĺňať všetky podmienky a požiadavky viažuce sa k oprávnenosti vykonávať činnosti spojené s realizáciou časti Diela, ktoré v zmysle zmluvy s Dodávateľom majú v prospech Objednávateľa vykonať |
56.2 Spĺňať všetky podmienky a požiadavky v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ustanovení Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov |
58. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť a to aj bez súhlasu Dodávateľa, pričom uvedené oznámi Dodávateľovi nasledovne: |
58.1 Delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Dodávateľovi nadobudne účinnosť po jeho doručení v listinnej alebo elektronickej forme Dodávateľovi |
58.2 Akékoľvek rozhodnutia, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt a úkony uskutočňované touto osobou, určenou v rámci delegovania a v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám a to so všetkými následkami |
59. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia: |
- svojich pracovníkov / zamestnancov a iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa |
- pracovníkov/zamestnancov subdodávateľa Dodávateľa |
a iných osôb, ktoré na Stavenisku vykonávajú činnosti spojené s realizáciou Diela a je povinný vykázať zo Staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú podmienky zmluvy a príslušné predpisy dodržiavať dodržiavať alebo ich porušujú |
59.1 Dodávateľ zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na realizácií Diela: |
- absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné oprávnenia, atesty a osvedčenia, ktoré sa na realizáciu danej časti Diela, na ktorej sa budú podieľať vzťahujú |
59.2 Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky a ochranné pomôcky podľa platných predpisov a zabezpečiť a zaručiť sa, že a subdodávateľ/lia, ktorí sa podieľajú na realizácií časti Diela uvedené zabezpečia pre svojich zamestnancov |
60. Dodávateľ je povinný v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti, ktorá nastane na stavenisku počas realizácie diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a je povinný okamžite upovedomiť Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa o: |
- pracovných úrazoch, |
- škodách na vybavení a strojoch a objekte v mieste realizácie Diela |
- o vzniklých požiaroch, aj zneškodnených |
- o vzniklých škodách na životnom prostredí a to aj odstránených |
- neoprávnených zásahoch a úkonoch uskutočnených na stavenisku bez ohľadu na osoby, ktoré daný stav spôsobili |
- alebo o inej podobnej udalosti, ktorá má vplyv a súvisí s riadnym plnením predmetu zákazky s realizáciou Diela |
61.Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, na stavenisku na realizácií Diela ak: |
- zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa, ktorá by takýto príkaz v prípade nevyhnutnosti mohla udeliť nie je dosiahnuteľná |
- a ak ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody |
62. Iné informácie a požiadavky súvisiace s plnením predmetu zákazky a realizáciou diela |
62.1 Dodávateľ sa zaväzuje - počas realizácie Diela a plnenia predmetu zákazky: |
- vytvoriť jedno pracovné miesto a udržať ho počas celej realizácie diela, pričom dané pracovné miesto sa neviaže počas realizácie diela a plnenia predmetu zákazky na jednu rovnakú osobu |
- ak bude dielo realizované v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, dodávateľ sa zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 |
uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len MRK), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. |
62.2 Pokiaľ z opisu predmetu zákazky, alebo projektovej dokumentácie, doručeného výkazu výmer alebo v inej sprievodnej dokumentácie, ktorá bola poskytnutá po a známa Dodávateľovi vyplýva priame alebo nepriame označenie stavebného postupu ( výrobku alebo výrobcu), Objednávateľ : |
- umožňuje ekvivalentné plnenie, za ktoré bude považovať stavebný postup (výrobok) rovnakých alebo vyšších parametrov a ak ich uplatnenie nebude v rozpore s inými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov |
62.3 Ak dodávateľ ponúkne ekvivalentný predmet plnenia, zaväzuje sa spolu s jeho dodaním predložiť potvrdenie, že ním ponúkaný stavebný postup/ výrobok je ekvivalentný v požadovaných technických parametroch a výbave |
63. Dodávateľ bude realizovať predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a môže zabezpečovať realizáciu Diela prostredníctvom subdodávateľov, pričom v danom prípade je povinný Dodávateľ: |
63.1 Doručiť Objednávateľovi najneskôr 3 dni pred nástupom subdodávateľa na výkon realizácie časti diela informáciu v nasledovnom rozsahu a doručiť nasledovné doklady a dokumenty: k identifikácii a splneniu povinnosti viažucich sa k osobe subdodávateľa: |
- identifikácia subdodávateľa/obchodné meno/sídlo/kontaktná osoba |
- identifikácia a opis časti realizácie Diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať |
- doklad o oprávnení subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky |
- vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa oprávnenie na činnosť, ktorú bude v rámci realizácie zabezpečovať a spĺňa všetky podmienky a požiadavky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u a Obchodného zákonníka |
64. Dodávateľ najneskôr do 3 dní po uzavretí zmluvy je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľa minimálne do výšky hodnoty Diela |
64.1 Dodávateľ na preukázanie splnenia povinnosti uvedenej v bode 64 doručí objednávateľovi do 3 dní po uzavretí zmluvy: |
- kópiu poistnej zmluvy na stanovenú výšku poistnej udalosti, kópiu dokladu uhradenia príslušného poistného za dohodnuté obdobie |
- vyhlásenie Dodávateľ že sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela |
64.2 Ak Dodávateľ nepredloží dokumenty viažuce sa k poisteniu: |
- v stanovenej lehote/alebo v požadovanom rozsahu |
- alebo Objednávateľ preukázateľné zistí, že s priebehu realizácie Diela, poistenie bolo ukončené |
považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou: |
- uplatnenia zmluvnej pokuty za podstatné porušenie zmluvných podmienok - zmluvy a to vo výške 10 000 eur aj opakovane |
- uplatnenia inštitútu odstúpenia od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok |
65. Dodávateľ je povinný dodať predmet zákazky - a Dielo realizovať a dodať v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej v zmluve a v doručenej sprievodnej dokumentácie, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a iných príslušných povolení a rozhodnutí a podľa podmienok tejto zmluvy |
65.1 Porušenie zmluvných podmienok, ktoré majú vplyv na riadne plnenie zmluvy, na dodržanie termínu odovzdania riadne splneného a realizovaného diela oprávňuje Objednávateľa |
- uplatniť jednorázovo voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny Diela |
ak sa s porušením/ podstatným porušením zmluvných podmienok - porušením zmluvy, alebo porušením zmluvných podmienok viaže možnosť odstúpenia od zmluvy podľa týchto zmluvných podmienok alebo podľa Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
65.2 Uplatnením zmluvnej pokuty podľa bodu 60.1 nie je dotknutý nárok Objednávateľa voči dodávateľovi na náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, ktorému bolo zo strany Dodávteľa umožnené konanie a realizácia časti Diela. |
- náhradu škody, ktorú svojím konaním, nekonaním spôsobil Objednávateľovi Dodávateľ, alebo ním nominovaný subdodávateľ, |
- uplatnenie iných zmluvných pokút, sankcií, penále a pokút, podľa tejto zmluvy, Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, alebo podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
66. Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy - podmienky a forma |
66.1 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť v zmysle ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podľa ustanovení Obchodného zákonníka |
- ukončenie zmluvy z dôvodu podľa tohto bodu nastane nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Dodávateľovi v listinnej forme |
66.2 Zmluva sa končí: |
66.2 a) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a lehotách |
66.2 b) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve Dodávateľ |
66.2 c) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u |
- ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodov 66:2 a) a b) nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v listinnej forme |
- v prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenie o odstúpení od zmluvy |
66.2 d) ukončením zmluvy dohodou zmluvných strán |
-pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomne v listinnej forme, ktorá bude obsahovať podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán |
- ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení zmluvy |
66.2 e) výpoveďou danou Objednávateľom Dodávateľovi a to aj bez uvedenia dôvodov |
- ukončenie zmluvy podľa tohto bodu nastane po uplynutí 15 dňovej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede Dodávateľovi v listinnej forme |
- výpoveď musí obsahovať náležitosti o vysporiadaní záväzkov zmluvných strán v súvislosti s plnením zmluvy do momentu jej ukončenia ku dňu uplynutia výpovednej lehoty a ukončenia zmluvy |
67. Iné dojednania |
67.1 Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady |
67. 2 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaným tovarom kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu. ak to bude aktuálne |
67.3 Dodávateľ berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka môže byť: predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu |
- predmetom administratívnej kontroly procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. |
67.3 a) Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti zmluvy , |
- je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. |
67.3 b) Schválenie Zákazky v rámci ex ante kontroly príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy, všetko podľa podmienok zmluvy a podmienok Všeobecných zmluvných podmienok - OPET-u a podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní |
68. Zmluvné pokuty |
68.1 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu za každé porušenie zmluvných podmienok vo výške 100 eur a to aj opakovane, pokiaľ ich výška a určenie konkrétneho porušenia zmluvnej podmienky nie je uvedené v zmluve inak |
Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú oprávnenia Objednávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody, všetko v znení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov |
69. Zmena zmluvných podmienok - zmluvy, uzatváranie dodatkov, forma a podmienky ich uzavretia |
69.1 Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy |
69.2 Dodatok k zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: |
- v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto zmluvy |
-znevýhodňovať Objednávateľa |
-sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam |
- uzatvorený v rozpore s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u |
- uzatvorený v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami obchodného zákonníka |
70. Všetky doklady, dokumenty, dodatky a iná sprievodná dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a bude vždy vyhotovená v dvoch rovnopisoch - vyhotoveniach, aby každá zmluvná strana mala k dispozícií jedno vyhotovenie |
71. Podmienky realizácie Diela neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných právnych predpisov viažucich sa k plneniu predmetu zákazky - realizácii Diela |
Názov | Upresnenie |
Používané skratky | |
Zákon o verejnom obstarávaní | Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov |
OPET | Obchodné podmienky elektronického trhoviska |
Obec Veľká Lodina, Veľká Lodina 48, 044 81 Kysak, Košice - okolie, Košický, Slovenská republika
01.03.2016 08:00 — 31.07.2016 23:59
1,00 kompletný predmet zákazky
145 163,76
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
27.01.2016 16:26
01.02.2016 08:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
28.01.2016 11:35 - Vstupná ponuka | 141 999,60 | € | Cena s DPH |
01.02.2016 07:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 118 680,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: