00311821
Obec Neporadza
108, Neporadza, 91326, SVK
44886021
DAG SLOVAKIA, a. s.
Volgogradská 9, Prešov, 08001, SVK
Športové plochy - Multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko
multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko
Stavebná práca
1. Športové plochy - Multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko
|
|
---|---|
Funkcia |
stavba bude členená na viaceré stavebné objekty, konkrétne Multifunkčné ihrisko s umelou trávou 33x18m a oplotením, Osvetlenie futbalového ihriska a Futbalové ihrisko s umelou trávou 33x18m a oplotením a osvetlením |
Multifunkčné ihrisko bude určené pre malý futbal, tenis volejbal (nohejbal a basketbal) |
Multifunkčné ihrisko 33x18m s umelou trávou a oplotením: |
multifunkčné ihrisko bude ohraničené nielen oplotením výšky 4m, ale aj sendvičovými hliníkovými mantinelmi hr. 6,0mm, šírky 2200mm, výšky 1000mm, ktoré budú opatrené ochranným madlom. |
ochranné siete budú napnuté pomocou oceľového lanka na stĺpoch oplotenia osadených do výšky 4m kotvených v betónových základových pätkách |
povrch hracej plochy bude tvorený umelou trávou výšky 24mm , ktoré budú uložené na podklade zo zhutnenej kamenej drte a pružnej polyetylénovej podložke |
rozmer ihriska bude 33x18m + 2x vysunutá plocha na brány 5x1,5 m s celkovou hracou plochou cca 609 m2. |
vstup na ihrisko bude cez vstupnú bráničku s priechodnou šírkou min. 900mm. |
na existujúcej ploche staveniska sa prevedie skrývka humusového horizontu v minimálnej hĺbke 200mm, skrývka sa prevedie o 500mm širšia ako bude konečný rozmer ihriska |
dno výkopu sa musí robiť v sklone tak, aby nevsiaknuté zrážkové vody boli odvedené do drenážneho systému stavby. |
pozdĺžny sklon dna výkopu musí byť min. 0,5% a priečny sklon min. 1%. Celá plocha sa zhutní min. hodnota hutnenia je 25MPa. Následne sa na celý podklad položí netkaná geotextília 100g/m2. |
odvodnenie hracej plochy ihriska bude cez vodopriepustné vrstvy. Zberný drén tvorí flexibilná rúra z PVC, priemer DN65 spád min. 0,5% do odtokového drénu a následne do vsakovacej jamy priemeru 1m a hĺ. 2m. |
Odtokové drenážne potrubie bude tvorené z perforovanej flexibilnej rúry z PVC, priemer DN 80, spád 0,5-1,0%. |
Drenážne potrubie bude obsypané drveným kamenivom fr. 4-8mm |
Na upravenú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 180 mm. |
Stredná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-22 mm v hrúbke 50mm, rovinatosť ±5mm na 2m. |
Horná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-4 mm v hrúbke 20mm, rovinatosť ±5mm na 2m. |
Základové pätky oplotenia (Z1) sú pôdorysných rozmerov ø 300 mm výšky 800 Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, odporúčaná min. hodnota hutnenia je 50 MPa |
mm pre stĺpiky oplotenia a vstupnú bráničku. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -1,00m. |
Základové pätky (Z2) sú pôdorysných rozmerov 1200x500mm výšky 800 mm pre osadenie puzdier športového náradia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky. |
Základové pätky (Z3) sú pôdorysných rozmerov 800x800mm výšky 1000mm pre osadenie stožiarov osvetlenia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky, vystužené kotevným košom, kt. je súčasťou dodávky stožiara. |
Základové pätky (Z4) sú pôdorysných rozmerov 600x1200mm výšky 1000 mm pre osadenie basket. bordov (BB). Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15,vystuž. v spodnej časti a bokoch zváranou sieťovinou Q188-6/6-150x150 mm.Do pätiek je potreb. osadiť kotevné skrutky (súčasť basket. bordu |
Konštrukcia hracej plochy ihriska: |
Vrchná stavba: finálny športový povrch, umelá tráva dĺžka vlákna 24 mm pružná pružná stabilizačná podložka z sieťovanej polyetylénovej peny hr. 8 mm |
Spodná stavba vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-4 mm hr. 20 mm stredná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-22 mm hr. 50 mm ochranná vrstva, štrkodrvina frakcia 32-63 hr. 180 mm |
Podklad vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice drenáž Geotextília |
Na pripravené vyrovnávajúce pieskové lôžko sa zrealizuje pružná podložka zo sieťovanej bielej polyolefinovej peny, 500g/m2, konštrukčná váha Iso 845, hrúbky 8mm ISO 1923, tlmenie nárazov 34% EN 14808, priepustnosť vody 19850 mm/h |
na pripravenú polyefilénovú podložku sa položí umelá tráva, parametre umelého trávnika: dĺžka vlákna 24mm, materiál PE, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67l/min/m2, umelá tráva sa následne zapieskuje. |
hracia plocha bude v dvoch farbách: vnútorná tenisová hracia plocha bude červená a okolie zelené |
čiarovanie bude pre tenis biele a pre volejbal žlté |
oplotenie sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska z AL+PVC sendvičových mantinelov hr. 6mm, farba sivá, rozmer 2200x1000mm |
konštrukcia oplotenia bude pozostávať z: |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 4800mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +4,00m ukončený spojovacím kusom pre osadenie stužujúcej oceľovej rúry priemeru 48 mm |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 1500mm, hr. 2,5mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +1,00m ukončený plastovou krytkou |
- oporný stĺpik k bráničke požadovaného tvaru (pro lu) potrebný pre spevnenie čas vstupu na hraciu plochu, základová pätka 450x450x1300 pod úroveň rastlého terénu |
- oceľová galvanizovaná okrúhla stužujúca rúra priemeru 48 mm, hr. 2,5mm, kotvená do spojovacích kusov systému oplotenia na kóte +4,025m |
- typizovaná vstupná jednokrídlová FE bránička rozmerov 1100x2200mm, uzamykateľná, výplň AL profil |
výplň oplotenia bude tvorená: |
mantinel (AL+PVC) šírky 2200 mm, výšky 1000 mm, hrúbky 6 mm, farba sivá, pripevnený na vodorovne uložených vystužovacích tenkostenných jaklových profiloch (VP) 30x30mm v dvoch úrovniach nad sebou (+0,565m, +0,115m). |
Vrchná časť mantinelu je opatrené hliníkovým madlom, farba sivá. |
hliníkové ochranné madlo osadené na hornej hrane mantinelu |
jäklový profil stužujúci, 30x30mm osadený za mantinelmi pre spevnenie mantinelového systému |
Ochranná sieť, oko 45x45mm, farba zelená, UV stabilná, výška siete 3000mm |
napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stĺpikov oplotenia |
vybavenie ihriska bude: 2x futbalové bránky, 1x volejbalový komplet, 1x tenisový komplet a 2x basketbalový kôš |
ihrisko bude po celom obvode lemované betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka |
obrubníky sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi hrubej cca 10-20cm. Následne je potrebné dobetónovať tzv. bočnú oporu |
Osvetlenie ihriska futbalového ihriska: |
- predmetom bude umelé osvetlenie futbalového športového ihriska rozmeru 33x18m s výškou osvetľovacích stožiarov 6m |
- pre montáž nových svietidiel sa použijú oceľové žiarovo zinkované pätkové stožiare dĺžky 6 m s hrúbkou steny 3,5 mm, na vrchol stožiara sa montuje montážna konzola pre dve svietidlá |
- stožiare budú doplnené svorkou SP 1 pre vonkajšie pripojenie uzemňovacieho vodiča FeZn 10 mm |
- do betónových základov pre stožiare sa pred betonážou vložia dve rúrky pre prívodné vedenia k svietidlám |
- na osvetlenie sa použijú LED svietidlá, na jednom stožiari budú použité dve svietidlá, dokopy ich bude osem |
- prívod ku každému svietidlu driekom stožiara bude zhotovené káblom CYKY-J 3x1,5, ktorý bude napojený z rozvádzača RO |
- okolo celého ihriska bude v zemi uložený FeZn pásik, na ktoré sú pripojené jednotlivé stožiare |
- odbočenie k pripojovacej svorke stožiara bude zhotovené pomocou svorky SR02, na ktorú bude urobený asfaltový, alebo iný antikorózny náter |
- na svorku sa pripojí vodič FeZn 10 a bude vedený na svorku SP1, ktorá je pripevnená na stožiar |
- následne sa všetko ošetrí ochranným náterom |
Futbalové ihrisko s umelou trávou 33x18m s mantinelmi a osvetlením: |
na existujúcej ploche staveniska sa prevedie skrývka humusového horizontu v minimálnej hĺbke 200mm, skrývka sa prevedie o 500mm širšia ako bude konečný rozmer ihriska |
dno výkopu sa musí robiť v sklone tak, aby nevsiaknuté zrážkové vody boli odvedené do drenážneho systému stavby |
pozdĺžny sklon dna výkopu musí byť min. 0,5% a priečny sklon min. 1%. Celá plocha sa zhutní min. hodnota hutnenia je 25MPa. Následne sa na celý podklad položí netkaná geotextília 100g/m2 |
odvodnenie hracej plochy ihriska bude cez vodopriepustné vrstvy. Zberný drén tvorí flexibilná rúra z PVC, priemer DN65 spád min. 0,5% do odtokového drénu a následne do vsakovacej jamy priemeru 1m a hĺ. 2m. |
Odtokové drenážne potrubie bude tvorené z perforovanej flexibilnej rúry z PVC, priemer DN 80, spád 0,5-1,0%. |
Na upravenú zemnú pláň sa prevedie ochranná vrstva zo štrkodrviny, frakcia 32-63 mm v hrúbke 180 mm. |
Stredná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-22 mm v hrúbke 50mm, rovinatosť ±5mm na 2m. |
Horná podkladová vrstva je tvorená štrkopieskovým podsypom frakcie 0-4 mm v hrúbke 20mm, rovinatosť ±5mm na 2m. |
Jednotlivé vrstvy je potrebné zhutniť, odporúčaná min. hodnota hutnenia je 50 MPa |
Základové pätky oplotenia (Z1) sú pôdorysných rozmerov ø 300 mm výšky 800 mm pre stĺpiky oplotenia a vstupnú bráničku. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do hĺbky -1,00m. |
Základové pätky (Z2) sú pôdorysných rozmerov 1200x500mm výšky 800 mm pre osadenie puzdier športového náradia. Pätky budú zrealizované z prostého betónu B15-C12/15 do nezámrznej hĺbky. |
ihrisko bude po celom obvode lemované betónovými parkovými obrubníkmi uloženými do betónového lôžka |
obrubníky sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi hrubej cca 10-20cm. Následne je potrebné dobetónovať tzv. bočnú oporu |
konštrukcia hracej plochy ihriska bude pozostávať: |
Vrchná stavba . finálny športový povrch, umelá tráva dĺžka vlákna 40 mm . pružná stabilizačná podložka z sieťovanej polyetylénovej peny hr. 8 mm |
Spodná stavba . vrchná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-4 mm hr. 20 mm . stredná podkladová vrstva, pieskový podsyp frakcia 0-22 mm hr. 50 mm . ochranná vrstva, štrkodrvina frakcia 32-63 hr. 180 mm |
Podklad . vyspádovaná a zhutnená zemná pláň po odstránení ornice . drenáž . Geotextília |
na vyrovnávajúce pieskové lôžko sa následne zrealizuje pružné, vodopriepustná stabilizačná podkladová vrstva zo sieťovanej bielej polyolefinovej športovej podložky |
na pripravenú polyefilenovú podložku sa následne položí umelá tráva, ktorej parametre sú: vlákno materiál Polyetylén, dĺžka vlákna 40 mm, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C s výstužou priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2. |
Tento typ umelej trávy je ideálny na futbalové využitie z dôvodu vysokej hustoty všitia vlákien na m2, jeho vhodnej výške. Umelú trávu je potrebné maximálne zapieskovať a doplniť recyklovaný granulát frakcie 0,5-2mm. |
hracia plocha bude zelenej farby a čiarovanie bude v bielej farbe |
oplotenie ihriska bude po všetkých stranách z ochranných sietí na výšku 4m |
Konštrukcia oplotenia pozostáva z: |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 60 mm, dĺžky 4800mm, vrch stĺpika je umiestnený na kóte +4,00m |
- oceľový galvanizovaný okrúhly stĺpik priemeru 48 mm, dĺžky 5000mm, pre stuženie |
- oporný stĺpik k bráničke požadovaného tvaru (profilu) potrebný pre spevnenie časti vstupu na hraciu plochu, základová pätka 450x450x1300 pod úroveň rastlého terénu |
- typizovaná vstupná jednokrídlová FE bránička rozmerov 1100x2200mm, uzamykateľná, výplň FE profil |
Výplň oplotenia je tvorená: |
- Ochranná sieť, oko 120x120mm, zelená, UV stabilná, výška siete 4000mm |
- napínacie oceľové poplastované lanko na vyvesenie ochrannej siete, kotvenie do stĺpikov oplotenia |
vybavenie ihriska bude pozostávať z volejbalového kompletu a z dvoch demontovateľných futbalových bránok |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Multifunkčné ihrisko | dielo | 1 | ||
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm | m3 | 121,8 | ||
Vyrovnanie odhrnutej plochy do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania | m2 | 609 | ||
Zhutnenie pôdy po odhrnutí válcom. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/ | m2 | 609 | ||
Výkop ryhy pre drenáž /min. 0,3x0,3 + spád/*126+36m=162bm | m3 | 14,58 | ||
Výkop vsakovacej jamy /2mx2mx2m/ alebo alt. Zaustenie drenáže | m3 | 2 | ||
Drenážna rúra priemer 65 mm | bm | 126 | ||
Drenážna zberná rúra priemer 80mm | bm | 36 | ||
Geotextília+ pokládka geotextílie | m2 | 611,4 | ||
Položenie drenážnych rúr do rýh | bm | 162 | ||
Štrkodrť 4 - 8 (8 - 16) na drenáž vrátane dopravy a obsypu. | t | 26 | ||
Zhutnenie drenáže válcom. /pozdĺž objektov/ | m2 | 48,6 | ||
Štrkodrť 32 - 63, prvá vrstva minimálnej hrúbky 180 mm vrátane dopravy | t | 10,93 | ||
Rozhrnutie prvej vrstvy podľa leaserového zamerania | m2 | 33 | ||
Štrkodrť 0-22, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 50 mm vrátane dopravy | t | 56,03 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 609 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Štrkodrť 0-4, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 20 mm vrátane dopravy | t | 19,66 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 609 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov | m3 | 9,18 | ||
Betón pre osadenie obrubníkov vrátane dopravy | m3 | 5,1 | ||
Betónové parkové obrubníky 1000x200x50 vrátane dopravy | ks | 108 | ||
Osadenie obrubníkov položených do šnúrky,v max. + 3 cm. | ks | 108 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiek športového náradia ( basketbal) | m3 | 1,44 | ||
Betón pre osadenie pätiek športového náradia basketbal vrátane dopravy | m3 | 1,44 | ||
Osadenie pätiek športového náradia | ks | 4 | ||
Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky, vzpery a vstupné bráničky | m3 | 5,184 | ||
D+M-Štrkový podsyp (0,2*0,3*0,3m) | t | 2 | ||
Betón pre osadenie stĺpikov oplotenia, vzpier a vstupných bráničiek vrátane dopravy. | m3 | 3,888 | ||
Osadenie stĺpikov oplotenia | ks | 34 | ||
Osadenie vstupných bráničiek | ks | 2 | ||
Zameranie staveniska polohy,výšky a vytýčenie staveniska pred výstavbou. | dielo | 1 | ||
Biela polyolefinová športová podložka, 500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845). hrúbka 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h, | m2 | 609 | ||
Pokládka podložky | m2 | 609 | ||
Umelá tráva farba: zelená (okolie) , dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | m2 | 211 | ||
Umelá tráva farba: červená (tenis), dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | m2 | 274,9 | ||
Umelá tráva farba: biela (tenis) , dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | bm | 148 | ||
Umelá tráva farba: žltá, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2 | bm | 81 | ||
Lepidlo | kg | 80 | ||
Podlepovacia páska | bm | 500 | ||
Vyčiarovanie ihriska: volejbal ,tenis | bm | 229 | ||
Kremičitý piesok vrátane dopravy(24kg/m2) | t | 14,62 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiek športového náradia (volejbal, tenis) | m3 | 0,6 | ||
Betón pre osadenie pätiek športového náradia volejbal, tenis vrátane dopravy | m3 | 0,6 | ||
Osadenie pätiek športového náradia | ks | 4 | ||
Volejbalové stĺpiky materiál hliník (oválny profil), výškovo nadstaviteľné + sieť + anténky | komplet | 1 | ||
Tenisové stĺpiky materiál hliník (oválny profil), výškovo nadstaviteľné + sieť + tyčky na dvojhru | komplet | 1 | ||
Montáž športového náradia: volejbal, tenis | komplet | 1 | ||
Basketbalový komplet stacionárny (basketbalová konštrukcia s ramenom 1,2m - galvanizovaná (štvorcový profil) + púzdro + akrylová doska 1,80x1,05m s oceľovým rámom + galvanizovaná obruč s reťazou) | komplet | 1 | ||
Montáž-Basketbalový komplet stacionárny | komplet | 1 | ||
Futbalové bránky materiál hliník prenosné 5 x 2 x 1,5m včítane sietí, demotnovateľné | ks | 2 | ||
Montáž športového náradia: futbal | ks | 2 | ||
Mantinel (hliník+plast) hrúbka 6mm, farba sivá rozmer: 2200x1000 mm vrátane montáže. | m2 | 114,4 | ||
Madlo ochranné | bm | 114 | ||
Stĺpik profilovaný,450x450x1300 | ks | 2 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 4800mm | ks | 36 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 1500mm | ks | 32 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/48mm pre stuženie | bm | 20 | ||
PVC krytka na stĺpik galvanizovaný O/60mm. | ks | 32 | ||
PVC H profil na spoje mantinelov. | ks | 40 | ||
PVC U profil na spoje mantinelov. | ks | 12 | ||
Vstupné bráničky | ks | 1 | ||
Vystužovací jacklový profil galvanizovaný 30x30x2,5(FE): 3* | bm | 292,5 | ||
Sieť ochranná oko 4,5x4,5 zelená | m2 | 336 | ||
Spojovací materiál | dielo | 1 | ||
Doprava materiálu a strojov | dielo | 1 | ||
Osvetlenie futbalového ihriska 33x18 m, výška stožiarov 6 m: | dielo | 1 | ||
Rozvodnica kovová, oceľovoplechová, krytie min. IP 65 | ks | 1 | ||
Hlavný vypínač 3, min. 16A | ks | 1 | ||
Istič 10A, charakteristika B, 1-pólový | ks | 4 | ||
Prúdový chránič 25A, 30mA | ks | 1 | ||
Vývodka P | ks | 2 | ||
Svorka SO | ks | 1 | ||
Prepoj. mostík N7 | ks | 2 | ||
Prepoj. mostík PE7 | ks | 7 | ||
Visiaci zámok | ks | 1 | ||
Podružný materiál | ks | 1 | ||
LED svietidlá,príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 30° x 70°, Farba | ks | 4 | ||
LED svietidlá,príkon max. 185W, Svetelný tok zdroja min. 20 700 lm, Uhol rozptylu 60° x 90°, Farba | ks | 4 | ||
Konzola rotačná pre LED svietidlo, max. príkon svietidla 185W | ks | 8 | ||
Rozvodná krabica 230/400V, IP67 | ks | 8 | ||
Pripojovacia svorka SO | ks | 4 | ||
Odbočovacia spojovacia svorka - SR 01 | ks | 2 | ||
Odbočovacia spojovacia svorka - SR 02 | ks | 6 | ||
Kábel CYKY-J 3 x 1,5 | m | 198 | ||
Pozinkovaný vodič FeZn 10 mm | kg | 6 | ||
Pásovina FeZn 30/4 | kg | 110 | ||
Výstražná fólia PVC, červená, šírka 22 cm | m | 100 | ||
Chránička dvojplášťová, 32mm, IP40 | m | 120 | ||
Oceľový stožiar v. 6 m, hr. steny 3,5 mm; pätkový | ks | 4 | ||
Konzola na stožiar pre dve svietidlá | ks | 4 | ||
Piesok pre káblové lôžko | m3 | 4 | ||
Podružný materiál | ks | 1 | ||
Vytýčenie a výkop ryhy pre položenie kábla NN osvetlenia (03,x0,6 m) *100bm | m3 | 14 | ||
Uloženie a zosvorkovanie zemniaceho vodiča Ø 10 mm | bm | 85 | ||
Uloženie a zasypanie kábla NN | bm | 85 | ||
Položenie výstražnej fólie na vedenie NN | bm | 90 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre stĺpy osvetlenia | m3 | 2,6 | ||
Betón pre osadenie pätiek stĺpov svetlenia vrátane dopravy | m3 | 2,6 | ||
Osadenie pätiek stĺpov osvetleni /vyvedenia chráničky a zemnenia/ | ks | 4 | ||
Úprava okolia zahumusovaním po obvode ihriska na šírku 1,5m*102m s výsevom tráneho semena | m2 | 153 | ||
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horniny tr. 1 až 4 | m3 | 165 | ||
Poplatok za uloženie odpadu zo sypaniny na skládke (skládkovné) | m3 | 165 | ||
Zapojenie a odskúšanie rozvádzača | hod | 8 | ||
Ostatné elektroinštalačné práce | hod | 20 | ||
Výškové práce - inštalácia a smerovanie LED technológie | hod | 8 | ||
Prenájom plošiny do 8 metrov | hod | 8 | ||
Revízna správa - elektro (Prvotná revízia + 1 opakovaná po 4 rokoch) | ks | 1 | ||
Doprava strojov a materiálu | km | 186 | ||
Futbalové ihrisko s umelou trávou 33x18m: | dielo | 1 | ||
Odstránenie zeminy do minimálnej hrúbky 200 mm | m3 | 121,8 | ||
Vyrovnanie odhrnutej plochy do ideálnej roviny podľa leaserového zamerania | m2 | 609 | ||
Zhutnenie pôdy po odhrnutí válcom. /min. hodnota hutnenia je 25Mpa/ | m2 | 609 | ||
Výkop ryhy pre drenáž /min. 0,3x0,3 + spád/*126+36m=162bm | m3 | 14,58 | ||
Výkop vsakovacej jamy /2mx2mx2m/ alebo alt. Zaustenie drenáže | m3 | 2 | ||
Drenážna rúra priemer 65 mm | bm | 126 | ||
Drenážna zberná rúra priemer 80mm | bm | 36 | ||
Geotextília+ pokládka geotextílie | m2 | 611,4 | ||
Položenie drenážnych rúr do rýh | bm | 162 | ||
Štrkodrť 4 - 8 (8 - 16) na drenáž vrátane dopravy a obsypu. | t | 26 | ||
Zhutnenie drenáže válcom. /pozdĺž objektov/ | m2 | 48,6 | ||
Štrkodrť 32 - 63, prvá vrstva minimálnej hrúbky 180 mm vrátane dopravy | t | 201,70 | ||
Rozhrnutie prvej vrstvy podľa leaserového zamerania | m2 | 609 | ||
Zhutnenie prvej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Štrkodrť 0-22, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 50 mm vrátane dopravy | t | 56,03 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 609 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Štrkodrť 0-4, druhá vyrovnávajúca vrstva minimálnej hrúbky 20 mm vrátane dopravy | t | 19,66 | ||
Rozhrnutie vyrovnávajúcej vrstvy podľa leaserového zamerania. | m2 | 609 | ||
Zhutnenie vyrovnávajúcej vrstvy válcom /min. hodnota hutnenia je 50Mpa/ | m2 | 609 | ||
Vytýčenie, výkop a zrovnanie ryhy pre osadenie obrubníkov | m3 | 10,26 | ||
Betón pre osadenie obrubníkov vrátane dopravy | m3 | 5,7 | ||
Betónové parkové obrubníky 1000x200x50 vrátane dopravy | ks | 114 | ||
Osadenie obrubníkov položených do šnúrky,v max. + 3 cm. | ks | 114 | ||
Vytýčenie a vŕtanie otvorov pre stĺpiky, vzpery a vstupné bráničky | m3 | 5,184 | ||
D+M-Štrkový podsyp (0,2*0,3*0,3m) | t | 2 | ||
Betón pre osadenie stĺpikov oplotenia, vzpier a vstupných bráničiek vrátane dopravy. | m3 | 3,888 | ||
Osadenie stĺpikov oplotenia | ks | 34 | ||
Osadenie vstupných bráničiek | ks | 2 | ||
Zameranie staveniska polohy,výšky a vytýčenie staveniska pred výstavbou. | dielo | 1 | ||
Biela polyolefinová športová podložka, 500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845). hrúbka 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h, | m2 | 609 | ||
Pokládka podložky | m2 | 609 | ||
Umelá tráva farba: zelená Umelá tráva dĺžka vlákna 40 mm, material vlákna PE, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C s výstužou, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2 | m2 | 609 | ||
Umelá tráva farba: biela (maly fotbal,volejbal) Umelá tráva dĺžka vlákna 40 mm, material vlákna PE, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C s výstužou, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2 | bm | 183 | ||
Lepidlo | kg | 80 | ||
Podlepovacia páska | bm | 500 | ||
Vyčiarovanie ihriska:malý futbal - bránkovisko , volejbal | bm | 183 | ||
Kremičitý piesok vrátane dopravy(9kg/m2) | t | 5,48 | ||
Gumenný recyklovaný granulát vrátane dopravy(11kg/m2), frakcia : 0,5mm-2mm | t | 6,70 | ||
Vytýčenie a výkop jám pre osadenie pätiek športového náradia (volejbal) | m3 | 0,3 | ||
Betón pre osadenie pätiek športového náradia volejbal vrátane dopravy | m3 | 0,3 | ||
Osadenie pätiek športového náradia | ks | 2 | ||
Volejbalové stĺpikymaterial hliník, výškovo nadstaviteľné + sieť + anténky | komplet | 1 | ||
Montáž športového náradia: volejbal | komplet | 1 | ||
Futbalové bránky materiál hliník prenosné 5 x 2 x 1,5m včítane sietí, demotnovateľné | ks | 2 | ||
Montáž športového náradia: futbal | ks | 2 | ||
Stĺpik galvanizovaný O/60mm 4800mm | ks | 36 | ||
Vzpera pre oplotenie O/48 | ks | 12 | ||
Stĺpik profilovaný,450x450x1300 | ks | 2 | ||
PVC krytka na stĺpik galvanizovaný O/60mm. | ks | 36 | ||
Vstupné bráničky | ks | 1 | ||
Sieť ochranná oko 12x12 zelená hr.3mm ,materiál nylón, +10%(66*2m)+(36*4m) | m2 | 303,6 | ||
Spojovací materiál | dielo | 1 | ||
Doprava materiálu a strojov | dielo | 1 |
Názov |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Dodávateľ berie na vedomie, že projekt je financovaný z cudzích prostriedkov a z vlastných zdrojov objednávateľa. |
Zmluva nadobudne účinnosť po pridelení verejných prostriedkov objednávateľovi a po formálnej kontrole procesu verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov. |
Oznámenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy bude dodávateľovi oznámené do 7 dní odo dňa kedy budú pridelené finančné prostriedky objednávateľovi a/alebo objednávateľ dostane povolenie na realizovanie stavby poskytovateľom finančných prostriedkov. |
Dielo bude zhotovené podľa: |
špecifikácie a opisu |
projektovej dokumentácie na realizáciu stavby a inej sprievodnej dokumentácie |
- platných STN, EN a technických predpisov |
- podkladov a požiadaviek Objednávateľa |
- podľa cenovej ponuky/rozpočtu/výkazu výmer |
- požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to riadne a včas pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo riadne a včas v termíne: |
- prevzatie staveniska – do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie staveniska s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). |
- začatie prác : dňom prevzatia staveniska |
- ukončenie prác a odovzdanie diela: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska. |
Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi najneskôr do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to kompletnú projektovú dokumentáciu, neocenený výkaz výmer a inú sprievodnú dokumentáciu a povolenia nevyhnutné pre riadne plnenie diela. |
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 dní od prevzatia neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie predložiť objednávateľovi ocenený výkaz výmer vo formáte pdf. na CD nosiči a zároveň aj v listinnej forme. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a predložiť časový postup realizácie prác deklarovaný v Harmonograme prác zhotoviteľa, najneskôr do 7 dní od prevzatia neoceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ocení súpis položiek v súlade s výkazom výmer, pričom jednotkovú cenu na dve desatinné miesta uvedie v eurách vo všetkých položkách . |
Jednotkové ceny budú počas trvania zmluvy pevné, nemenné a cena bude maximálna. |
Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po písomnom protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom podľa ustanovení tejto zmluvy. |
V prípade, že dielo má drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu, tieto musia byť v celom rozsahu odstránené objednávateľom do termínu stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr však do termínu celkového ukončenia diela |
Drobné nedorobky je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak si Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo. |
V prípade, že zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou 12 mesiacov od prevzatia staveniska je oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie Diela a Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou. |
V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie Diela. |
V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. |
Súčasťou predmetu tejto zmluvy je i záväzok Zhotoviteľa zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú možno od neho požadovať pre skolaudovanie stavby, ak sa uplatnenia. |
Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť. A je pre zhotoviteľa záväzná. |
V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH (zníženiu alebo zvýšeniu) je zhotoviteľ povinný fakturovať za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aktuálne platnú sadzbu DPH. O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve. |
Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné skúšky, merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa. |
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska samotného sú súčasťou ceny za Dielo. |
Cena za Dielo bude uhradená po predložení faktúry Objednávateľovi vystavenej Zhotoviteľom na základe Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok |
Faktúra (vyhotovená v min. 4 origináloch) sa považuje za doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. |
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov a súčasne musí obsahovať aj názov projektu a/alebo diela podľa inštrukcií Objednávateľa. |
Prílohou faktúry musí byť: |
- Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. |
- Položkový rozpočet. |
- Krycí list rozpočtu. |
- Fotodokumentácia o postupe realizácie prác a zrealizovaných prácach na elektronickom nosiči dát. |
- Atesty a certifikáty zabudovaných materiálov, doklady o likvidácii odpadov, záznamy a protokoly o vykonaných skúškach, ak mali byť vykonané. |
- Ďalšie dokumenty, ktoré bude vyžadovať implementácia projektu, o ktorých potrebe získania a/alebo vystavenia bude Objednávateľ Zhotoviteľa včas informovať. |
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. |
Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti. |
Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy. |
Splatnosť faktúry je najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi. |
V prípade,ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru skôr,než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku Diela alebo skôr,než došlo k odovzdaniu a prevzatiu Diela,plynie 30 dňová lehota splatnosti takto doruč. faktúry odo dňa skončenia prehliadky,ktorou objednávateľ zistí riadne vykonanie Diela. |
Objednávateľ na základe fakturácie uhradí maximálne 90% z ceny Diela. |
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z ceny diela ako zádržné, ktoré objednávateľ uhradí zhotoviteľovi najneskôr do 30-tich dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených na preberacom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. |
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol začať s realizáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom termíne. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7 kalendárnych dní vopred. |
Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou. |
Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán. |
Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z pozemných prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou. |
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. |
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie Diela. |
Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. |
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR/EU. |
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR/EU a že po dokončení bude Dielo, ak bude realizované podľa projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom, všetky takéto ustanovenia spĺňať. |
Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike |
Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. |
Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní diela použiť hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácii k dielu. |
Rovnako nie je oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné. |
Stavebný dozor Objednávateľa na stavbe bude určený dodatočne. |
Stavebný dozor je oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a odsúhlasiť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok spolu s osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. |
Objednávateľ najneskôr pri odovzdávaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať stavebný dozor, a prípadne aj odborný autorský dohľad, ak sa takýto dozor/dohľad na stavbe bude vykonávať. |
Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonávať námatkové kontroly. |
Pri týchto kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa dohodnutého časového harmonogramu plnenia a ďalších podmienok vykonávania Diela dohodnutých v tejto zmluve. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: |
a) strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom: NFP a prijímateľom NFP, a to oprávnenými osobami, ako aj sa zaväzuje, že poskytne týmto osobám potrebnú súčinnosť. |
b) umožní všetkým kontrolným subjektom a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, úplný prístup k svojmu účtovníctvu. |
Takisto aj k inej dokumentácii,ktorá súvis. s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv. a že týmto osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluv. a/alebo s touto zmluv. a to po celú dobu pov. archivácie týchto dokument. určenou v súlade s plat. právnymi predpismi SR. |
Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. |
V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. |
Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela. |
Zhotoviteľ písomne, najmenej 10 dní vopred pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. |
Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela. |
V procese odovzdania a preberania Diela podľa tejto Zmluvy sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto Zmluve. |
Preverí to Objednávateľ spolu so stavbyvedúcim, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v príp.,ak je OAD na diele - stavbe vykonávaný) vykonajú fyzickú kontrolu vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky. |
Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou. |
Tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. |
A súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela v súlade so všeob.záväz.práv.predpismi a technickými normami. |
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. |
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: Objednávateľom, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavbe vykonávaný). |
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach. |
Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v takej forme a takým spôsobom, ako predpokladá účel tejto zmluvy. |
Zhotoviteľ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie, úpravou terénu staveniska do 10 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi. |
Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdí Objednávateľ v lehote 7 pracovných dní od doručenia. Ak má súpis skutočne vykonaných prác a dodávok chyby, Objednávateľ ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s určením chýb. |
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. |
Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami, najmä ustanovením § 46 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. |
Zhotoviteľ začiatok prác oznámi Objednávateľovi najmenej 3 dni vopred. |
Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. |
Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou stavebného denníka min. 1 pracovný deň vopred. |
Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť poruší, náklady spojené so sprístupnením zakrytých alebo neprístupných prác bude znášať Zhotoviteľ. |
Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3 pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. |
Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov. |
V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. |
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobnej škody v plnej výške. |
V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu nad 10 dní po odovzdaní diela objednávateľovi, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania. |
V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. |
Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu 100 €. |
Rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100.-€ za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou vád diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. |
Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú. |
Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy v prípade ak zhotoviteľ použije hmoty a výrobky nižšej kvality a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácií dielu. |
Z tohto istého dôvodu je objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. |
V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z tejto zmluvy: |
t. j. v prípade, ak zhotoviteľ nestrpí výkon kontroly/auditu/overovania zo strany oprávnených osôb a/alebo neposkytne oprávneným osobám potrebnú súčinnosť na výkon kontroly/auditu/overovania |
- a/alebo ak neumožní všetkým kontrolným subjektom úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou |
a/alebo,ak týmto osobám neumožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluv.,je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. |
Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. |
Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. |
Takisto, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. |
Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR/EU alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce. |
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. |
Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. |
Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov. |
Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v omeškaní so začatím procesu preberania Diela, alebo po ktorú neoprávnene odmietol Dielo prevziať. |
Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie. |
Záručná doba sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú inú dobu. Na ne sa vzťahuje predpísaná záručná doba. |
Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť do 30 dní po zistení vady v písomnej forme. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád Diela do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne alebo e-mailom/telefonicky nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. |
Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou medzi osobou stavbyvedúceho zhotoviteľa poverenou osobou objednávateľa. Tieto osoby sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť. |
V prípade, ak nedôjde zo strany zhotoviteľa k odstráneniu vád v čo najkratšom čase v zmysle písomnej dohody podľa vyššie uvedeného v tomto ods., objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela na vlastné náklady, ktorých úhradu následne uplatní u zhotoviteľa. |
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu takto uplatnené nároky objednávateľa uhradiť. |
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť. |
Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať náhradnú časť Diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie Diela. |
Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo Objednávateľa na záruku. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela z kolaudačného konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne, ak sa uplatňuje. |
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov. |
Rozoznávajú sa: |
zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia; |
skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. |
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomne dohody. |
Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia Diela na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak. |
Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela – na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela. |
Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. |
Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela – zabudovaním alebo namontovaním. |
Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinností podľa zmluvy. |
V prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu, prerušením dodávok energií, materiálov. |
Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. |
V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy. |
Zhotoviteľ predloží : Technická karta k bielej polyolefinovej podložke o hrúbke 8mm. (Biela polyolefinová podložka, 500 g/m2 konštrukčná váha (ISO 845). hrúbka 8 mm (ISO 1923), tlmenie nárazov 34% (EN 14808), priepustnosť vody 19850mm/h) |
Zhotoviteľ predloží : Technická karta k umelej tráve pre multifunkčné ihrisko (Umelá tráva: material vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 24 mm, Dtex 8800/1, počet vpichov na m2 16800, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 1855 g/m2) |
Zhotoviteľ predloží : Technická karta k umelej tráve pre futbalové ihrisko (Umelá tráva: material vlasu PE, vlas rovny, dĺžka vlákna 40 mm, Dtex 12000/6, počet vpichov na m2 7950, tvar vlákna na priereze C, priepustnosť vody min. 67 l/min/m2, váha 2121 g/m2) |
V prípade ak sa v technických špecifikáciách nachádza typ výrobku, druh výrobku, resp. meno výrobku, je možné predložiť aj ekvivalentné riešenie, pri zachovaní požadovaných technických, úžitkových parametrov a materiálového vyhotovenia. |
V opačnom prípade ekvivalentné riešenie nie je možné predložiť, v prípade ak bude predložené, je to dôvod na odstúpenie od zmluvy. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Neporadza 108, Neporadza, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
01.04.2016 11:32 — 31.12.2016 11:32
1,00 súbor
168 953,02
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
25.01.2016 11:39
28.01.2016 12:32
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
25.01.2016 15:16 - Vstupná ponuka | 168 953,02 | € | Cena s DPH |
28.01.2016 12:31 - Najvýhodnejšia ponuka | 130 093,82 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: