518140
Národné rehabilitačné centrum
Sládkovičova 1, Kováčová, 96237, SVK
30997763
NRSYS s.r.o.
Akademická 12, Nitra, 94901, SVK
Univerzálny skiagrafický RTG systém
RTG, RTG prístroj
Tovar, Služba
|
1. Univerzálny skiagrafický RTG systém
|
|
|---|---|
| Funkcia |
| Prístroj na digitálnu rádiológiu - univerzálny skiagrafický RTG systém, možnosť snímkovať pacienta v stoji, v sede aj v ľahu, pevne zabudovaný elevačný rádiografický stôl |
| Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
| Digitálny RTG prístroj inštalovaný na zemi s jedným prenosným wifi detektorom | kus | 1 | ||
| - vysokofrekvenčný 100 kHz generátor s výstupným výkonom | kW | 65 | ||
| - rozsah kVp | kV | min. 40 - 150 | ||
| - rozsah mAs | mAs | min. 1 - 800 | ||
| - malé ohnisko | mm | 0,6 | ||
| - veľké ohnicko | mm | 1,2 | ||
| - rýchlosť otáčok RTG žiariča | ot/min | min. 9000 | ||
| - tepelná kapacita anódy | kHU | 350 | ||
| - celková tepelná kapacita | MHU | 1,35 | ||
| - horizontálny pohyb žiariča | cm | min. 66 - 152 | ||
| - vertikálny motorický pohyb žiariča | cm | 145 | ||
| - rotácia stĺpu s RTG žiaričom | stupňov | ±180 | ||
| - rotácia RTG žiariča | stupňov | ±140 | ||
| - najnižšie motorické umiestnenie centrálne lúča | cm | 35 | ||
| Wifi detektor s priamou digitalizáciou | ks | 1 | ||
| - rozmer aktívnej plochy detektora | cm | 42 x 42 | ||
| - rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov detektora | μm | 139 μm | ||
| - hĺbka digitalizácie obrazu | bit | 16 bit | ||
| - hmotnosť | kg | 4,6 | ||
| - prenos dát celá snímka | s | max. 8 s | ||
| Rádiografický stôl - pevne zabudovaný elevačný | ks | 1 | ||
| - rozmer úložnej dosky | cm | min. 80 x 210 | ||
| - vzdialenosť detektora od dosky stola | mm | 73 | ||
| - rozsah nastavenia výšky elevačného stola | mm | min. od 520 do 900 | ||
| - pozdĺžny pohyb úložnej dosky | cm | ±34 | ||
| - priečny pohyb úložnej dosky | cm | ±14 | ||
| - nosnosť stola pri centrálnej poloha | kg | 250 kg | ||
| Vertikálny statív s AEC funkciou a nakláňaním | ks | 1 | ||
| - nastavenie výšky centrálneho lúča od podlahy, manuálne aj motoricky | cm | min. 32 - 175 | ||
| - vzdialenosť detektora od úložnej dosky vertikálneho statívu | mm | max. 43 |
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
| Automatický kontrola expozície s meracími komôrkami v pacientskom stole aj v digitálnom vertikálnom statíve | Vyžaduje sa |
| Orgánovo programová radiografia (APR) | Vyžaduje sa |
| Vysokoobrátkový RTG žiarič s dvomi ohniskami | Vyžaduje sa |
| Synchronizovaný motorizovaný vertikálny pohyb statívu RTG žiariča a vertikálneho statívu | Vyžaduje sa |
| Dotykový displej na držiaku RTG žiariča s možnosťou nastavenia min. nasledovných parametrov: kV, ms, mAs, voľba ohniska, voľba denzit obrazu, voľba komôrok pre AEC | Vyžaduje sa |
| Detektor - wifi detektor so zabudovanou rúčkou aSi pre lepšiu manipuláciu | Vyžaduje sa |
| Detektor - nabíjateľný v úložnom priestore stola, alebo vertikálneho statívu | Vyžaduje sa |
| Detektor - vymeniteľná batéria | Vyžaduje sa |
| Vyšetrovací stôl - aretačná plávajúca úložná doska v štyroch smeroch | Vyžaduje sa |
| Vyšetrovací stôl - univerzálna vyberatelná mriežka | Vyžaduje sa |
| Vertikálny statív - vertikálny posun zabezpečujúci rozsah vyšetrení všetkých orgánových systémov v stoji | Vyžaduje sa |
| Vertikálny statív - univerzálna vyberateľná mriežka | Vyžaduje sa |
| Vertikálny statív - synchronizovaný vertikálny pohyb žiariča s vertikálnym pohybom detektora v statíve | Vyžaduje sa |
| Vertikálny statív - sekundárny filtrácia podľa vzdialenosti | Vyžaduje sa |
| Kolimátor - LED svetelná clona synchronizovaná s izocentrom vertikálneho statívu | Vyžaduje sa |
| Kolimátor - Nastavenie spektrálnej filtrácie pomocou Cu filtrov, automaticky podľa orgánových programov alebo manuálne | Vyžaduje sa |
| Kolimátor - Hrúbka Cu filtrov od min. 01 až 0,3 mm | Vyžaduje sa |
| Spracovanie obrazu - plná kompatibilita s DICOM posledného znenia | Vyžaduje sa |
| Spracovanie obrazu - DICOM funkcionalita v nasledujúcom rozsahu | min. STORE, SEND, WORKLIST, PRINT, Dose SR |
| Spracovanie obrazu - kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte | min. 9000 obrazov |
| Spracovanie obrazu - možnosť uloženia štúdie na CD/DVD nosič alebo USB | Vyžaduje sa |
| Spracovanie obrazu - kompletné orgáno programovanie (APR) - expozičných parametrov, sekundárnych filtrov, primárneho nastavenia obrazu | Vyžaduje sa |
| Integrovaná akvizičná konzola 1 ks | Vyžaduje sa |
| - operačný systém | min. Windows 10 |
| - uhlopriečka monitora | min. 23´´ |
| - svietivosť monitora | min. 400 cd/m3 |
| - minimálne softvérové vybavenie pre spracovanie obrazu: optimalizácia denzity obrazu pre súčasné znázornenie nízko kontrastného a vysoko kontrastného znázornenia bez straty obrazových informácií, zoom, rotácia, autokontrast, inverzia, zvýraznenie hrán vyšetrovaného objektu, meranie uhlov a vzdialeností, digitálne orezávanie obrazu, vkladanie poznámok do obrazu, označovanie strán R/L | Vyžaduje sa |
| - znázornenie dávok v štrukturálnom reporte | Vyžaduje sa |
| - Cyber security: minimálne v rozsahu poskytovania hotfixov (Microsoft produkt) každých 90 dní, malware ochrana, pasword management, detailný tracking používateľov a systémových aktivít | Vyžaduje sa |
| Špeciálne požiadavky | |
| - bezdrôtový diaľkový ovládač so zabezpečením ovládania len ľudskou rukou (bezpečnostné zabezpečenie) | Vyžaduje sa |
| - zariadenie na obojstrannú komunikáciu s pacientom (interkom) | Vyžaduje sa |
| - fixačná pomôcka na zafixovanie strednej časti pacienta | Vyžaduje sa |
| - držiak na stôl pre uchytenie detektora pri laterálnych vyšetreniach | Vyžaduje sa |
| - možnosť doplnenia zariadenia o stitching - spájanie snímkov pre tvorbu dlhých snímkov chrbtice a končatín | Vyžaduje sa |
| Komplexný záručný servis po dobu minimálne 24 mesiacov od inštalácie | Vyžaduje sa |
| Dodanie elektrického rozvádzača | Vyžaduje sa |
| Dodanie technologického projektu | Vyžaduje sa |
| Demontáž a likvidácia pôvodného, na podlahe inštalovaného zariadenia v zmysle zákona č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov | Vyžaduje sa |
| CE certifikát vydaný výrobcom na ponúkaný stroj | Vyžaduje sa |
| Platný ŠUKL kód prístroja | Vyžaduje sa |
| Súlad s ustanovením zákona 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z. - dokumentácia potrebná pre prevádzkové povolenie RTG zariadenia | Vyžaduje sa |
| Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia. Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon č. 87/2018 Z.z. | Vyžaduje sa |
| Najmenší rozmer dverí na prístupovej ceste k miestu inštalácie RTG prístroja je 190 x 110 cm (v x š), nosnosť výťahu 1800 kg. |
| Názov |
| 1. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť zmluvnú cenu. Predmet zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania. |
| 2. Požadovaná minimálna záručná doba 24 mesiacov. |
| 3. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby na Tovar, bude bezplatne poskytovať servis, a odstráni akékoľvek vady Tovaru v primeranej lehote na odstránenie reklamovaných vád určenej na základe vzájomnej dohody medzi Objednávateľom a Dodávateľom. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať komplexný záručný servis, prostredníctvom vyškoleného servisného technika (osvedčenie, alebo certifikát o odbornom vyškolení vydaný výrobcom) takto: |
| - on line pripojenie a diagnostika do 4 hodín od nahlásenia; |
| - fyzický nástup technika na opravu na miesto inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia; |
| - maximálna doba opravy bez dodania náhradného dielu do 48 hodín od nástupu na opravu; |
| - maximálna doba opravy s dodaním náhradného dielu do 72 hodín od nástupu na opravu. |
| 4. Dodávateľ garantuje vykonávanie pozáručného servisu minimálne 10 rokov odo dňa inštalácie. V prípade záujmu Objednávateľa, Dodávateľ sa zaviaže vykonávať pozáručný servis iba prostredníctvom vyškoleného servisného technika, pričom spôsobilosť na vykonávanie tejto činnosti, preukáže predložením osvedčenia alebo certifikátu o odbornom vyškolení vydaného výrobcom. |
| 5. Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo ak zdravotníckemu zariadeniu ako verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa. |
| 6. Objednávateľ a Dodávateľ sa výslovne dohodnú na rozväzovacej podmienke podľa § 36 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, že následky, ktoré na základe zmluvy ako výsledku VO uzavretej s Dodávateľom nastali, pominú, ak nedôjde k poskytnutiu finančných prostriedkov Objednávateľovi. V prípade, že táto rozväzovacia podmienka nastane, táto zmluva stráca platnosť a účinnosť, a to okamihom neposkytnutia finančných prostriedkov Objednávateľovi. |
| 7. Dodávateľ ako veriteľ nie je oprávnený, bez súhlasu Objednávateľa ako dlžníka, postúpiť pohľadávku voči Objednávateľovi podľa § 524 a nasl. zákona č. 400/1996 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov na inú osobu. Udelenie súhlasu Objednávateľa ako dlžníka k cesii je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, na základe ktorého by k cesii došlo, sa bude považovať za absolútne neplatný. |
| 8. Objednávateľ požaduje od Dodávateľ za účelom preukázania splnenia predmetu zákazky do 5 dní od uzavretia zmluvy v EKS predloženie v elektronickej, alebo papierovej forme nasledovné dokumenty: |
| - podrobný aktualizovaný rozpočet, |
| - technický opis predmetu zákazky, resp. prospekt ponúkaného tovaru v zmysle požadovaných parametrov potvrdzujúci splnenie technický požiadaviek, |
| - vyhlásenie o zhode výrobku s doplňujúcimi dokladmi k nim, resp. certifikáty vydané autorizovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov, potvrdenie ŠUKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie, |
| - povolenie na predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia, taktiež povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z., |
| - kontakty pre veci administratívne a technické: zodpovedná osoba/e-mail/telefón, |
| - osvedčenie, alebo certifikát o odbornom vyškolení servisného technika vydané výrobcom. |
| 9. Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných dokumentov, prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokumentov. Dodávateľ je povinný doplniť požadované dokumenty do 3 pracovných dní od prevzatia výzvy. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami, Objednávateľ to bude považovať za nedodržanie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy. |
| 10. Plneniu zmluvy bude predchádzať potvrdenie Objednávateľa, že s predloženými dokladmi súhlasí a doručenie Výzvy na dodanie predmetu zákazky, čím začne plynúť dodacia lehota. |
| 11. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných požiadavkách na plnenie alebo v Kúpnej zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. |
| 12. V rámci plnenia predmetu zmluvy sa Dodávateľ zaväzuje zabezpečiť služby spočívajúce v dodávke, doprave, vykládke tovaru v mieste plnenia, jeho inštaláciu a zaškolenie maximálne 3 (troch) osôb určených Objednávateľom v rozsahu maximálne (1) pracovného dňa. Na mieste plnenia bude overená aj správna funkčnosť tovaru, dodanie dokumentácie poskytovanej výrobcom, a to najmä návod na obsluhu v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku, ďalšie certifikáty a doklady, potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom prístroja, ktorým Dodávateľ preukáže schopnosť vykonávať autorizovaný servis. |
| 13. Dodávateľ sa zaväzuje dodať technologický projekt k predmetu zákazky do 21 dní od dňa doručenia Výzvy na dodanie predmetu zákazky. |
| 14. Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmetu zákazky najneskôr do 150 dní odo dňa doručenia Výzvy na dodanie predmetu zákazky. Presný dátum a čas prevzatia zariadenia si zmluvné strany dohodnú najmenej 5 dní vopred, telefonicky alebo elektronicky v pracovných dňoch v čase 8:00 do 14:00 hod.. |
| 15. V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín dodania tovaru, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania, najviac však 10 % z hodnoty nedodaného tovaru. |
| 16. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe potvrdeného preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má Objednávateľ právo ju vrátiť Dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia. |
| 17. Faktúra musí obsahovať názov predmetu VO zo zmluvy, rozpis položiek bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku vrátane DPH. |
| 18. Preddavok sa neposkytuje. Splatnosť faktúry je 60 dní odo na jej doručenia Objednávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je dodací list, preberací protokol. |
| 19. Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenie. V prípade, ak sa Dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila. |
| 20. Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľným resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentnom plnení bude považované za porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od zmluvy. |
| 21. Dodávateľ vyhlasuje, že všetky ním dodávané položky predmetu obstarania vyhovujú platnej legislatíve, teda spĺňajú všetky kritériá na funkčné a technické parametre stanovené príslušnými vyhláškami a smernicami. |
| 22. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a Osobitnými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky. |
Technické špecifikácie položky
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | |
| Pôvodná hodnota | - rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov detektora | μm | 139 μm | ||
| Navrhnutá hodnota | - rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov detektora | μm | 150 μm |
Podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia je vyžadované priestorové rozlíšenie požadované >=2,5 lp/mm. Vami požadovaná veľkosť pixelu je neprimeraná a diskriminuje väčšinu svetových výrobcov zobrazovacej techniky. Z tohoto dôvodu Vás žiadame o zmenu tohto parametru.
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | |
| Pôvodná hodnota | - rotácia RTG žiariča | stupňov | ±140 | ||
| Navrhnutá hodnota | - rotácia RTG žiariča | stupňov | ±135 |
Z dôvodu zamedzenia diskriminácie by ste mali upraviť túto hodnotu. Navrhujeme typickú postačujúcu hodnotu moderných digitálnych RTG prístrojov.
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | |
| Pôvodná hodnota | - rozsah nastavenia výšky elevačného stola | mm | min. od 520 do 900 | ||
| Navrhnutá hodnota | - rozsah nastavenia výšky elevačného stola | mm | min. od 565 do 850 |
Parameter je diskriminačný. Nami navrhovaná hodnota je postačujúca na potrebné výkony ležiacich pacientov na rádiografickom stole.
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | |
| Pôvodná hodnota | - priečny pohyb úložnej dosky | cm | ±14 | ||
| Navrhnutá hodnota | - priečny pohyb úložnej dosky | cm | ±12,5 |
Parameter je diskriminačný. Nami navrhovaná hodnota je postačujúca na potrebné výkony ležiacich pacientov na rádiografickom stole
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | |
| Pôvodná hodnota | Wifi detektor s priamou digitalizáciou | ks | 1 | ||
| Navrhnutá hodnota | Wifi detektor so zabudovanou rúčkou aSi pre lepšiu manipuláciu alebo wifi detektor s hmotnosťou pod 3 kg vrátane baterky. | ks | 1 |
Nami navrhovaná hodnota je postačujúca na jednoduchú manipuláciu s detektorom.
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presná hodnota | |
| Pôvodná hodnota | - rozsah mAs | mAs | min. 1 - 800 | ||
| Navrhnutá hodnota | - rozsah mAs | mAs | min.1-500 |
Vyhláška povoľuje max. 600 mAs. Nie je dôvod pre takúto vysokú hodnotu, pretože najvyššia používaná hodnota v praxi nepresahuje 150 mAs
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | |
| Pôvodná hodnota | Detektor - wifi detektor so zabudovanou rúčkou aSi pre lepšiu manipuláciu | Vyžaduje sa |
| Navrhnutá hodnota | Detektor - wifi detektor s technológiou aSi a so zabudovanou rúčkou pre lepšiu manipuláciu | vyžaduje sa |
Technologicky nezmyselná a diskriminačná požiadavka
| Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | |
| Pôvodná hodnota | Detektor - wifi detektor so zabudovanou rúčkou aSi pre lepšiu manipuláciu | Vyžaduje sa |
| Navrhnutá hodnota | Detektor s rukoväťou pre lepšiu manipuláciu | Vyžaduje sa |
Použili ste dve rozdielne podmienky v v jednej požiadavke. aSi je typ technológie detektoru a a dôležitý je ale typ scintilátora.
Osobitné požiadavky na plnenie
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | 13. Dodávateľ sa zaväzuje dodať technologický projekt k predmetu zákazky do 21 dní od dňa doručenia Výzvy na dodanie predmetu zákazky. |
| Navrhnutá hodnota | 13. Dodávateľ sa zaväzuje dodať technologický projekt k predmetu zákazky do 30 dní od dňa doručenia Výzvy na dodanie predmetu zákazky. |
Je potrebná osobná návšteva pracoviska projektantom a profesistom a následne vypracovanie projektu.
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | 15. V prípade, že Dodávateľ nedodrží termín dodania tovaru, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania, najviac však 10 % z hodnoty nedodaného tovaru. |
| Navrhnutá hodnota | a 15. V prípade, že Objednávateľ nedodrží termín pripravenosti priestorov na inštaláciu tovaru, môže si Dodávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, najviac však 10 % z hodnoty nedodaného tovaru. V prípade, že Dodávateľ nedodrží úhrady faktúry, môže si Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania, najviac však 10 % z hodnoty z časti neuhradenej faktúry. |
Chýba vyváženosť zmluvy medzi Obstarávateľom a Dodávateľom. Návrh zmluvy je len v prospech Obstarávateľa.
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | 16. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe potvrdeného preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má Objednávateľ právo ju vrátiť Dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia. |
| Navrhnutá hodnota | 16. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na základe potvrdeného preberacieho protokolu. V prípade že obstarávateľ nemá pripravené priestory na inštaláciu do 130 dní od výzvy na dodanie tovaru, dodávateľ dodá tovar a vystaví faktúru v objeme 95% a začína plynúť záručná doba na predmet dodávky a dodatkom zmluvy sa dodávateľ zaviaže, že prístroj nainštaluje ak budú priestory pripravené, čo obstarávateľ oznámi dodávateľovi 20 dní vopred.V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti , má Objednávateľ právo ju vrátiť Dodávateľovi |
Nevyvážená zmluva medzi obstarávateľom a dodávateľom. Ak obstarávateľ nepripraví priestory na inštaláciu prístroja, dodávateľ nikdy nemôže naplniť podmienky zmluvy a dodať prístroj a vystaviť faktúru.
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | 9. Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných dokumentov, prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokumentov. Dodávateľ je povinný doplniť požadované dokumenty do 3 pracovných dní od prevzatia výzvy. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami, Objednávateľ to bude považovať za nedodržanie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy. |
| Navrhnutá hodnota | 9. Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných dokumentov, prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokumentov. Dodávateľ je povinný doplniť požadované dokumenty do 5 pracovných dní od prevzatia výzvy. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s požiadavkami, Objednávateľ to bude považovať za nedodržanie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy. |
Diskriminačšné a neobvykle krátky čas
| Názov | |
| Pôvodná hodnota | 13. Dodávateľ sa zaväzuje dodať technologický projekt k predmetu zákazky do 21 dní od dňa doručenia Výzvy na dodanie predmetu zákazky. |
| Navrhnutá hodnota | 13. Objednávateľ sa zaväzuje dodať stavebný projekt súčasného riešenia budúceho pracoviska súčasne s Výzvou na dodanie predmetu zákazky. Dodávateľ sa zaväzuje dodať technologický projekt k predmetu zákazky do 21 dní od dňa doručenia Výzvy na dodanie predmetu zákazky. |
Je potrebná osobná návšteva pracoviska projektantom a profesistom a následne vypracovanie projektu. Bez stavebného projektu súčasného riešenia budúceho pracoviska nie je možné vypracovať a dodať dodať technologický projekt k predmetu zákazky.
Sládkovičova 1, Kováčová, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
01.07.2024 12:02 — 30.11.2024 12:03
1,00 Predmet zákazky celkom
177 162,58
147 635,48
V zmysle bodu 8. Osobitných požiadaviek na plnenie.
| Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
|---|---|---|---|
| Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
07.06.2024 10:06
19.06.2024 15:00
19.06.2024 15:15
20 min.
2 min.
| Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
|---|---|---|---|
| 07.06.2024 15:19 - Vstupná ponuka | 177 162,00 | € | Cena s DPH |
| 17.06.2024 14:35 - Najvýhodnejšia ponuka | 177 000,00 | € | Cena s DPH |
Elektronizácia verejného obstarávaniaVážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: