00157716
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra, 94974, SVK
50194135
URBANSTAU s.r.o.
Slanské Nové Mesto 210, Kalša, 04418, SVK
Odstránenie obloženia stien a stropov v miestnostiach
odstránenie, obloženie, steny, strop, likvidácia, demontáž
Stavebná práca
1. Odstránenie obloženia stien a stropov v miestnostiach
|
|
---|---|
Funkcia |
1. Hlavnou úlohou stavebných prác je odstránenie a likvidácia obkladov stien a stropov vrátane ich nosných konštrukcií a akustickej a tepelnej izolácie za účelom odkrytia pôvodných murovaných stien a stropov. |
2. Obklady sú zhotovené z hliníkových lamiel a kaziet a z drevotrieskových platní. Sú osadené na roštových nosných konštrukciách zhotovených z plechových profilov z drevených lát. Akustické a tepelné izolácie sa nachádzajú pod obkladom a sú zhotovené z vaty minerálnych vlákien. |
3. Súčasťou demontážnych prác je aj demontáž elektrických a slaboprúdových inštalácií inštalovaných na obklade alebo pod obkladom, odvoz a likvidácie stavebného odpadu vyčistenie staveniska. Súčasťou prác je aj demontáž lepenej zrkadlovej steny a zhotovenie stierky. |
4. Práce sa budú realizovať v objekte bez možnosti použitia výťahu v 17 miestnostiach nachádzajúcich sa na prízemí a 1. poschodí objektu. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
1. Kód 612421431 - Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových | m² | 18,000 | ||
2. Kód 941955002 - Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m² | 331,78 | ||
3. Kód 952901111 - Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m | m² | 331,780 | ||
4. Kód 978059211 - Odobratie zrkadla zo stien | m² | 18,000 | ||
5. Kód 979011131 - Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m | t | 18,188 | ||
6. Kód 979081111 - Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 18,188 | ||
7. Kód 979081121 - Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 454,700 | ||
8. Kód 979082111 - Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 18,188 | ||
9. Kód 979082121 - Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 327,384 | ||
10. Kód 979089112 - Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné | t | 10,432 | ||
11. Kód 979089311 - Poplatok za skladovanie - kovy (med, bronz, mosadz, atď) | t | 2,758 | ||
12. Kód 979089412 - Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné | t | 5,000 | ||
13. Kód 979089713 - Prenájom kontajneru 7 m3 | ks | 2,000 | ||
14. Kód 979089714 - Manipulácia s kontajnerom | súb. | 10,000 | ||
15. Kód 999281111 - Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov | t | 0,995 | ||
16. Kód 714110803 - Demontáž akustických výplní obkladu z vláknitých materiálov (minerálna vlna) stien, -0,00502t | m² | 664,175 | ||
17. Kód 714110804 - Demontáž akustických výplní obkladu z vláknitých materiálov (minerálna vlna) podhladov, -0,00502t | m² | 331,780 | ||
18. Kód 998714201 - Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hĺbky) do 6 m | % | určí dodávateľ | ||
19. Kód 766411821 - Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, -0,01098t | m² | 297,925 | ||
20. Kód 766411822 - Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t | m² | 297,925 | ||
21. Kód 998766201 - Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m | % | určí dodávateľ | ||
22. Kód 767134831 - Demontáž oplechovania stien plechmi lamelami, -0,00300t | m² | 366,250 | ||
23. Kód 767135831 - Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,01000t | m² | 366,250 | ||
24. Kód 767581801 - Demontáž podhľadov kaziet, -0,00500t | m² | 331,780 | ||
25. Kód 767582800 - Demontáž roštov podhľadov -0,00200t | m² | 331,780 | ||
26. Kód 998767201 - Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m | % | určí dodávateľ | ||
27. Kód 783894322 - Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou univerzálnym stien dvojnásobný | m² | 18,000 | ||
28. Kód 210962001 - Odpojenie a demontáž svietidiel, vypínačov, zásuviek a pod | hod. | 35,000 |
Názov |
1. Dodávateľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy doručiť objednávateľovi zoznam s rozpisom jednotkových cien položiek predmetu zákazky zaokrúhlených na 2 desatinné miesta. Jednotková cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky. |
2. Objednávateľ posúdi doklady a dokumenty predložené dodávateľom a do 3 pracovných dní odo dňa ich doručenia oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo poštou), či predložené doklady a dokumenty: |
2.1. preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo |
2.2. nepreukazujú niektorú z požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a objednávateľ vyzve dodávateľa na ich doplnenie/opravu a zároveň určí lehotu na ich doručenie. |
3. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy. |
4. Ceny sú stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. |
5. Finančnú hodnotu za zhodnotené druhotné suroviny z odpadu po demontáži na základe predložených dokladov zhotoviteľ odpočíta z fakturovanej ceny. |
6. Pre prípad omeškania objednávateľa so zaplatením vyfakturovanej čiastky po lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. |
7. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodržaním dohodnutej lehoty plnenia je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý deň omeškania. |
8. Zhotoviteľ musí práce realizovať tak, aby svojou činnosťou neobmedzoval a neohrozoval osoby a prevádzku ostatných pracovísk objednávateľa. Pri realizácií prác musí prijať také opatrenia a postupy, ktoré budú minimalizovať šírenie prachu a zvyškov stavebných materiálov do okolia staveniska a pravidelne vykonávať čistenie chodieb a schodísk používaných na prepravu vybúraných hmôt. |
9. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné a požiarne predpisy, všetky právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti. |
10. Zodpovednosť za škodu počas realizácie stavby znáša zhotoviteľ, zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia zamestnancov objednávateľa alebo tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. |
11. Plnenie sa uskutoční na základe samostatnej objednávky, v ktorej bude uvedený požadovaný termín a miesto plnenia. |
12. V zmysle obchodných podmienok elektronického trhoviska je splatnosť faktúry 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. |
13. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy, náhradu škody a udelenie negatívnej referencie. |
14. Uvedené podmienky plnenia majú prednosť pred obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, obchodnými podmienkami dodávateľa a cenníkmi dodávateľa. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Trieda A. Hlinku 1, Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
11.08.2017 08:00 — 31.08.2017 15:00
1,00 súbor
16 216,85
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
24.07.2017 14:21
07.08.2017 10:00
07.08.2017 10:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
25.07.2017 07:39 - Vstupná ponuka | 16 216,70 | € | Cena s DPH |
04.08.2017 11:57 - Najvýhodnejšia ponuka | 15 062,40 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: