308307
Mesto Nitra
Štefánikova trieda 60, Nitra, 95006, SVK
43823734
HOLLSTAV, s. r. o.
Horná Skotňa 2945 , Kysucké Nové Mesto , 02404, SVK
Rozšírenie MŠ - prestavba a prístavba existujúceho objektu.
Rozšírenie MŠ - prestavba a prístavba existujúceho objektu.
Stavebná práca
1. Rozšírenie MŠ - prestavba a prístavba existujúceho objektu.
|
|
---|---|
Funkcia |
Predmetom zákazky je realizácia dvoch prístavieb – rozšíriť materskú školu o dve triedy pre 2 x 22 detí a rozšíriť priestory kuchyne o sklady. |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Technické vlastnosti predmetu zákazky | Uvedené v projektovej dokumentácii zákazky - (Príloha) |
Názov |
Vrátane dopravy na miesto plnenia. |
Vrátane montáže a inštalácie na mieste plnenia. |
V prípade, ak je v prílohách zmluvy/opisného formuláru a teda v projektovej dokumentácii či výkaze výmer uvedená konkrétna značka výrobku/ materiálu, dodávateľ môže v ponuke uviesť aj inú značku výrobku/materiálu za predpokladu, že ním uvedený výrobok/materiál dosahuje všetky minimálne požadované parametre nahradeného výrobku/materiálu. |
Úvodné ustanovenia - 1. Objednávateľ je vlastníkom objektov a priestorov, v ktorých bude Dodávateľ realizovať Plnenie (ďalej len „Stavenisko“). |
Úvodné ustanovenia - 2. Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Dodávateľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o... |
...územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení. Dodávateľ potvrdzuje, že disponuje a/alebo má také odborné, technické a iné kapacity k dispozícii na riadne vykonanie Diela podľa podmienok a požiadaviek tejto Zmluvy. Dodávateľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Dodávateľ a rovnako všetci jeho Poddodávatelia/Subdodávatelia disponujú a za podmienok tejto Zmluvy sa preukážu všetkými licenciami, osvedčeniami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok pri uskutočnení Diela v súlade s touto Zmluvou. Pre vylúčenie... |
...pochybností sa Poddávateľom/Subdodávateľom rozumie právnická alebo fyzická osoba, s ktorou Dodávateľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy – zhotovenie Diela. Pri vykonávaní Diela prostredníctvom Subdodávateľov/Podzhotoviteľov zodpovedá Dodávateľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť vykonal sám. |
Predmet Zmluvy - 3. Predmetom Zmluvy je zhotovenie Diela na Stavenisku, a to v rozsahu opísanom a špecifikovanom touto Zmluvou vrátane jej Príloh a podľa v nej uvedených Osobitných požiadaviek na Plnenie (ďalej len „Dielo“ alebo aj ako „Plnenie“). |
Predmet Zmluvy - 4. Dodávateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Dodávateľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou a zaväzuje sa uhradiť Dodávateľovi Cenu Plnenia v zmysle tejto Zmluvy a VZP. |
Predmet Zmluvy - 5. Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej touto Zmluvou. Dodávateľ je oprávnený použiť tieto podklady a dokumentáciu pre realizáciu Diela výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou k Dielu sa rozumie najmä/ale nie výlučne: (i) Projektová dokumentácia; (ii) Výkaz výmer; (iii) Stavebné povolenie /alebo Ohlásenie stavebných prác alebo úprav (podľa právnej povahy aktu vydaného k realizácii Diela);... |
... (iv) Vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela; (v) Iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela. |
Predmet Zmluvy - 6. Dodávateľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou k Dielu, Výkazom výmer, ktoré spolu tvoria Prílohu Špecifikácie (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. |
Predmet Zmluvy - 7. Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia /alebo ohlásenia stavebných úprav (ďalej len „Stavebné povolenie“ alebo „Ohlásenie“). |
Predmet Zmluvy - 8. Dodávateľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. |
Predmet Zmluvy - 9. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s Projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že Cena Plnenia ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) prípadne alternatívne určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej dokumentácii a/alebo Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené Dodávateľom v rozsahu Ceny plnenia podľa tejto Zmluvy. |
Predmet Zmluvy - 10. Dodávateľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok; (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s Predmetom plnenia za ním stanovenú Cenu plnenia. |
Predmet Zmluvy - 11. Dodávateľ má vážny záujem za podmienok špecifikovaných v Zmluve zhotoviť pre Objednávateľa Dielo. Dodávateľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Plnenia, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do... |
...Ceny plnenia. |
Predmet Zmluvy - 12. Dodávateľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Dodávateľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na... |
...niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a príslušnými právnymi normami. Na žiadosť Objednávateľa je Dodávateľ povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. |
Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela - 13. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Dodávateľ realizovať na základe časového plánu a harmonogramu stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“) spracovaným za podmienok podľa tejto Zmluvy, pričom Dodávateľ spracuje Časový harmonogram a v súlade s ním riadne vykoná a odovzdá Dielo Objednávateľovi najneskôr do 15.8.2017. Pre vylúčenie pochybností sa má za to, že Časový harmonogram sa začína odo dňa prevzatia Staveniska Dodávateľom na základe písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska" zo strany... |
...Objednávateľa, pričom túto skutočnosť zmluvné strany potvrdia zápisnicou o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísanou zástupcami oboch zmluvných strán, a končí sa dňom odovzdania a prevzatia ukončeného Diela. |
Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela - 14. Dodávateľ je povinný najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzatvorení Zmluvy doručiť Objednávateľovi v listinnej forme: (i) ocenený Výkaz výmer (t.j. Výkaz výmer doplnený Dodávateľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer) na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom v Špecifikácií a Zmluvnej špecifikácii, za dodržania podmienky, že ani jedna rozpočtová položka nesmie byť ocenená hodnotou nula; (ii) podrobný Časový harmonogram zhotovenia Diela vo forme podrobného grafického a... |
...vecného znázornenia po jednotlivých pracovných položkách s množstvom pracovníkov na nich nasadených rozpracovaný na jednotlivé dni uskutočnenia prác v nadväznosti na dodržanie technologických postupov podľa platnej legislatívy SR a technických noriem. Časový harmonogram je súčasne potrebné predložiť po jednotlivých stavebných oddieloch za časovú jednotku mesiac a po jednotlivých položkách za časovú jednotku deň s uvedením technologických postupov uskutočňovaných prác; (iii) podrobný Finančný harmonogram zhotovenie Diela podľa položkového rozpočtu každej činnosti/pracovného... |
...úkonu na jednotlivé dni uskutočnenia prác. |
Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela - 15. Objednávateľ sa k doručenému navrhovanému Časovému harmonogramu vyjadrí/odsúhlasí do troch (3) kalendárnych dní od jeho doručenia (i) pri výhradách menšieho významu určí Objednávateľ náhradný termín na jeho dopracovanie, ktorý nebude dlhší ako tri (3) kalendárne dni; (ii) pri výhradách značného rozsahu sa má za to, že podmienka spracovania a predloženia Časového harmonogramu nebola splnená; (iii) ak Objednávateľ nedoručí Dodávateľovi vyjadrenie k Časovému harmonogramu v stanovenej lehote, má... |
...sa za to, že Časový harmonogram Objednávateľ schválil. |
Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela - 16. Dodávateľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na prevzatie Staveniska", ktorá bude Dodávateľovi zaslaná Objednávateľom. Výzva na prevzatie Staveniska bude Dodávateľovi zaslaná po splnení všetkých požiadaviek zo strany Dodávateľa definovaných v tejto Zmluve po kontrole predložených dokladov Dodávateľom. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. |
Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela - 17. Dodávateľ je povinný začať s výkonom stavebných práv na zhotovenie Diela najneskôr do siedmych (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska, pokiaľ si Objednávateľom s Dodávateľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác. |
Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela - 18. Dodávateľ je do siedmych (7) kalendárnych dní po odovzdaní Staveniska, najneskôr v deň začatia stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na Stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. |
Podmienky prevzatia staveniska a Termín realizácie Diela - 19. Dodávateľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko Dodávateľ. Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a ani na oplotení Staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Dodávateľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku svoje logo s rozmermi 2m x 2m. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 20. Cena Plnenia zahrňuje všetky náklady Dodávateľa pri vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a ostatnej stavebno-technickej dokumentácie k Dielu až do doby odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi, a to najmä/ ale nie výlučne: (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného... |
...dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Dodávateľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP); (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; (iii) náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom... |
...stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné meno Dodávateľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi; (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Dodávateľa, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Dodávateľa; (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch... |
...vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú; (vi) náklady spojené s poskytnutím... |
...záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Dodávateľom; (vii) vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; (viii) nákladov na poistenie Diela; (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k... |
...realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela; (xi) náklady na hlukovú štúdiu a svetlo-technický posudok pri pozemnej stavbe - budove; (xii) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; (xiii) náklady na ochranu a stráženie Staveniska, (xiv) náklady na výkonovú bankovú záruku počas realizácie Diela a prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia záručnej lehoty; (xv) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu;... |
...(xvi) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); (xvii) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC; (xviii) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia Projektant a Stavebný dozor; (xix) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa... |
...ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Dodávateľovi najneskoršie pri odovzdaní Staveniska; (xx) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie); (xxi) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Dodávateľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia; (xxii) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných... |
...prác technológie a príprav na skúšky; (xxiii) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; (xxiv) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko; (xxv) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 21. Dodávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Dodávateľom predložená cenová kalkulácia – Cena Plnenia je úplná, maximálna a záväzná, a to s odkazom na uplatnenie bodu 9 a 10 tejto Zmluvy, teda aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Dodávateľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá Cena Plnenia bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Dodávateľ získal všetky... |
...informácie a v ponúknutej pevnej Cene Plnenia ich zohľadnil. Dodávateľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú Cenu Plnenia. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Dodávateľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať.Cena Plnenia môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 22. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Dodávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 23. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Plnenia (Cenu Diela) (i) na základe čiastkových faktúr vystavených Dodávateľom (pre ucelené časti Plnenia podľa času) a (ii) na základe konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Dodávateľom. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 24. Čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy. Dodávateľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce raz mesačne, a to najskôr k poslednému kalendárnemu dňu príslušného mesiaca, najskôr však po prestavaní min. 20% prác a dodávok z celkovej Ceny Plnenia (právo prvej fakturácie). K súpisom bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému... |
...súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, Dodávateľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru uhradiť v súlade s podmienkami Zmluvy. V prípade ak Objednávateľ preukáže, že z objektívnych príčin sa nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované. Všetky Súpisy vykonaných prác predložené Dodávateľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a... |
...zoznamu prác. Faktúry, vrátane popisu vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúr je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 25. Objednávateľ bude uhrádzať faktúry Dodávateľa až do výšky 92% zo sumy obdržanej faktúry bez DPH. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 26. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo zadržať 8% zo sumy bez DPH z každej čiastkovej faktúry (ďalej len „Zádržné“). Dodávateľ vyznačí v každej vystavenej faktúre, z ktorej sa uplatňuje Zádržné, hodnotu zadržanej čiastky, s tým že: (i) Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo výške 4% z Ceny Plnenia bez DPH do tridsať (30) kalendárnych dní do dňa odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ak Dielo nemá také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, v opačnom prípade (t.j. ak... |
...má Dielo vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu) Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo výške 4% z Ceny Plnenia bez DPH do tridsať (30) kalendárnych dní do dňa riadneho odstránenia daných vád Diela (poslednej v poradí) zo strany Dodávateľa; (ii) Objednávateľ vykoná úhradu zo Zádržného vo výške 4% z Ceny Diela bez DPH v súlade s bodom 27 alebo bodom 34 tu uvedených Osobitných požiadaviek na Plnenie. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 27. V prípade ak Zádržné nebude uvoľnené na predloženie bankovej záruky podľa bodu 34 tu uvedených Osobitných požiadaviek na Plnenie, je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné vo výške 4% z Ceny Plnenia bez DPH podľa bodu 26 (ii) v lehote tridsať (30) kalendárnych dní od uplynutia záručnej doby na Dielo. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 28. Úroky z časti Ceny Diela tvoriacej Zádržné budú v zmysle dohody Zmluvných strán patriť Objednávateľovi. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 29. Dodávateľ predloží konečnú (zúčtovaciu) faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom. Súčasťou konečnej (zúčtovacej) faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby Diela s prípadnými odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo písomne dohodnutých naviac prác. Splatnosť konečnej faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. Podmienkou zaplatenia konečnej faktúry je aj splnenie všetkých povinností Dodávateľa vo veci predloženia... |
...predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 30. Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Dodávateľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Dodávateľa. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 31. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie Diela požadovať od Dodávateľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim Poddodávateľom/Subdodávateľom (ďalej len „Poddodávatelia/Subdodávatelia“ alebo v jednotnom čísle ako „Poddodávateľ/Subdodávateľ“) a prípadne požadovať od Dodávateľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Dodávateľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím Poddodávateľom/Subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá... |
...potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry a/alebo konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Dodávateľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči Poddodávateľom/Subdodávateľom zo strany Dodávateľa. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. |
Cena plnenia a platobné podmienky - 32. Doložka o zákonnej povinnosti prenesenia daňovej povinnosti: Pre postup zmluvných strán pri uplatnení platobných podmienok a úhrade ceny plnenia alebo jej časti podľa tejto zmluvy sa uplatňuje prenos daňovej povinnosti z Dodávateľa (poskytovateľa zdaniteľného plnenia) na Objednávateľa (príjemcu zdaniteľného plnenia) v zmysle v zmysle § 69 ods. 12 písm. j ) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru podľa tejto zmluvy na sumu bez DPH s doložkou „Uplatňuje sa prenesenie... |
...daňovej povinnosti na objednávateľa v zmysle § 69 ods. 12 písm. j)zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.“ |
Výkonová banková záruka a banková záruka na záruku Diela - 33. Dodávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní po uzatvorení Zmluvy odovzdať Objednávateľovi Výkonovú bankovú záruku pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová banková záruka“). Výkonová banková záruka bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení, bude obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti Objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu... |
...až do výšky 50% z celkovej Ceny Diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie vyhradenej kvality Diela, termínu dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany Dodávateľa, po zdokladovaní ich preukázateľnosti a vopred písomnom upozornení Dodávateľa, ktorý... |
...si svoj záväzok nesplní ani v primeranej lehote na nápravu. V prípade využitia Výkonovej bankovej záruky alebo jej časti Objednávateľom, bude Dodávateľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Výkonovú bankovú záruku do plnej výšky, t.j. 50% z celkovej Ceny Diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho ukončenia zmluvy sa Výkonová banková záruka vráti Dodávateľovi do 30 dní po odovzdaní a prevzatí Diela. |
Výkonová banková záruka a banková záruka na záruku Diela - 34. V prípade, ak s tým budú súhlasiť obe Zmluvné strany, Zádržné podľa bodu 26 (ii) tu uvedených Osobitných požiadaviek na Plnenie, môže byť po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami nahradené neodvolateľnou bankovou zárukou v prospech Objednávateľa vydanou bankou podľa ustanovení § 313 a násl. Obchodného zákonníka. V takom prípade je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné v plnej výške do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní od predloženia bankovej záruky Dodávateľom. |
Naviac Práce - 35. Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy, a to najmä/nie výlučne zákon č. 343/2015 Z.z. a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Dodávateľa. Súčasťou ponuky Dodávateľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane... |
...prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac práce mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Na uvedené naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany dodatok k Zmluve. |
Naviac Práce - 36. Faktúry za vykonané naviac práce budú podľa vykonaných prác vystavované mesačne a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Dodávateľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve. |
Naviac Práce - 37. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou Objednávateľa. |
Naviac Práce - 38. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uvedené v Časovom harmonograme, Zmluvné strany pristúpia k zmene termínu výstavby na základe uzatvoreného Dodatku k Zmluve. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 39. Dodávateľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 40. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. Dodávateľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá Projektová dokumentácia, Zmluva, Špecifikácia alebo Zmluvná špecifikácia, za podmienky dosiahnutia požadovaného Technického riešenia Diela. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 41. Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 42. Dodávateľ sa zaväzuje určiť v súlade so Zmluvou osobu stavbyvedúceho a jeho zástupcu. Stavbyvedúci a jeho Zástupca musia byť bezúhonný a musia svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. V prípade neprítomnosti Stavbyvedúceho musí byť na Stavenisku prítomný Zástupca Stavbyvedúceho. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností Stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa ho nahradiť bezodkladne... |
...inou osobou. Dodávateľ je pre účel preukázania tejto povinnosti povinný doručiť Objednávateľovi do troch (3) kalendárnych dní od uzatvorenia zmluvy (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu pre odborné zameranie/kategóriu: pozemné stavby; (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho a jeho zástupcu – osvedčenia stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb.;... |
...(iii) doklady preukazujúce dĺžku odbornej praxe osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu v rozsahu minimálne 5 rokov v požadovanom odbore (možno preukázať najmä/nie výlučne: životopisom, pracovnoprávnou dokumentáciou, referenčným listom s uvedením druhu výkonu odbornej činnosti a dĺžkou jej poskytovania pre konečného užívateľa, a pod.);... |
...(iv) vyhlásenie stavbyvedúceho a jeho zástupcu, že bude k dispozícii Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela. (Dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky podľa bodu 42 využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby.);... |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 43. V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Dodávateľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Dodávateľa. Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Dodávateľovi písomne, najmenej päť (5) pracovných dní vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 44. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela. Zástupca Dodávateľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Dodávateľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Zástupca Objednávateľa je povinný najneskôr... |
...do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Dodávateľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Dodávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi... |
...Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby: (i) Stavbyvedúci Dodávateľa; (ii) Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; (iii) Projektant; (iv) Geodet a kartograf Diela; (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; (vi) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 45. Dodávateľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Dodávateľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 46. Dodávateľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa Stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe protokolu. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 47. Dodávateľ je povinný zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu vybraných častí dodávok. Dodávateľ predloží dokumenty a podklady na schválenie najneskôr päť (5) pracovných dní pred ich zabudovaním. Ak do troch (3) pracovných dní neobdrží Dodávateľ písomné stanovisko – schválenie Objednávateľom, má sa za to, že s tým Objednávateľ... |
...súhlasí a schvaľuje. Dodávateľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 48. Objednávateľ môže požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Dodávateľa alebo jeho dodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele... |
...bude Dodávateľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Dodávateľa. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 49. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať Dodávateľa, aby bezodkladne odvolal svojho Poddodávateľa/Subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo Stavebného dozoru a/alebo Technického dozoru a/alebo Znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne. Dodávateľ je v takom prípade povinný takéhoto Poddodávateľa/Subdodávateľa bezodkladne... |
...odvolať. Odvolaný Poddodávateľ/Subdodávateľ bude Dodávateľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu nahradený iným Poddodávateľom/Subdodávateľom na náklady Dodávateľa. Odvolaním Poddodávateľa/Subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá Cena Diela. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 50. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Dodávateľovi nadobudne účinnosť po doručení Dodávateľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 51. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Dodávateľa / u pracovníkov svojich Poddodávateľov, resp. Subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Poddodávateľov, resp. Subdodávateľov Dodávateľ na Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo... |
...ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho Poddodávateľov/Subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Dodávateľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Dodávateľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na Stavenisku najmä o (i) pracovných úrazoch; (ii) škodách... |
...na vybavení a strojoch na stavbe a Stavenisku; (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia -52. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Dodávateľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Dodávateľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Dodávateľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia -53. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela; (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Dodávateľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba... |
...v projektovej dokumentácii). Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny Časového harmonogramu, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Dodávateľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu... |
...Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Dodávateľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Dodávateľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach... |
...Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Dodávateľ povinný vykonávať práce podľa Časového harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko Projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok Znalca v oblasti stavebníctva. |
Osobitné/odborné podmienky Plnenia a podmienky odbornej spôsobilosti Plnenia - 54. Ak hrozí, že dôjde zo strany Dodávateľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Časovom harmonograme, je Dodávateľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu. |
Povinnosti Zmluvných strán - 55. Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v Zmluve. |
Povinnosti Zmluvných strán - 56. Dodávateľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Dodávateľ je povinný vykonať alebo zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí technických zariadení, najmä z hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. |
Povinnosti Zmluvných strán - 57. Dodávateľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu. |
Povinnosti Zmluvných strán - 58. Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy s Poddodávateľmi/Subdodávateľmi tak, aby Poddodávatelia/Subdodávatelia mohli v prípade, ak ich pohľadávka voči Dodávateľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na Diele, ktorá je po lehote splatnosti viac ako šesťdesiat (60) kalendárnych dní a nebola zo strany Dodávateľa uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky z Poddodávateľa/Subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane veriteľom... |
...Dodávateľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke. |
Povinnosti Zmluvných strán - 59. Dodávateľ je povinný zmluvne zaviazať Poddodávateľov/Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií. |
Povinnosti Zmluvných strán - 60. Dodávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko. |
Povinnosti Zmluvných strán - 61. Dodávateľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. Ak Objednávateľ vyzve Dodávateľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie Staveniska vykonať na náklady Dodávateľ. Dodávateľ je povinný v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou... |
...znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. |
Povinnosti Zmluvných strán - 62. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich predpisov a v súlade s dotknutými všeobecne záväznými nariadeniami územnosprávnej jednotky vecne a miestne príslušnými k miestu Plnenia (Stavenisku). Dodávateľ je povinný odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky platné oprávnenia a licencie. |
Povinnosti Zmluvných strán - 63. Dodávateľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty v okolí Staveniska a dodržiavať dotknuté všeobecne záväzné nariadenia územnosprávnej jednotky vecne a miestne príslušné k miestu Plnenia (Stavenisku). Dodávateľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie. |
Povinnosti Zmluvných strán - 64. Dodávateľ je povinný mať na stavbe overený projekt stavby Diela a stavbyvedúci Dodávateľa je povinný viesť o prácach stavebný denník. |
Povinnosti Zmluvných strán - 65. Dodávateľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom. |
Povinnosti Zmluvných strán - 66. Dodávateľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. |
Povinnosti Zmluvných strán - 67. Dodávateľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle prílohy č. 8 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 310/2013 Z. z.. |
Povinnosti Zmluvných strán - 68. Dodávateľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť Poddodávateľov/Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe protokolu. Dodávateľ prehlasuje, že pracovníci Dodávateľa budú pred nástupom na Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci... |
...a so všetkými bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon činností pri realizácii Diela podľa Zmluvy. |
Povinnosti Zmluvných strán - 69. Dodávateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. |
Povinnosti Zmluvných strán - 70. Dodávateľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení. |
Povinnosti Zmluvných strán - 71. Dodávateľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. |
Povinnosti Zmluvných strán - 72. Dodávateľ najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných zmlúv, a to nasledovne: (i) poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom, za škody na zdraví alebo proti vecným škodám spôsobeným v dôsledku činnosti poisteného alebo spôsobené vadným výrobkom a vadne vykonanou prácou s limitom poistného plnenia vo výške Ceny Plnenia (Ceny Diela); (ii) poistenie proti strate a... |
...poškodeniu majetku Dodávateľa na mieste realizácie (unimobunky, stavebné stroje, zariadenia, prístroje, nástroje atď.); (iii) poistenie proti strate a poškodeniu materiálov a zariadení počas ich prepravy na Stavenisko; (iv) poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do Diela, alebo slúžia k realizácii Diela.; (v) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania zamestnancov Dodávateľa. Dodávateľ... |
...je povinný preukázať Objednávateľovi za podmienok podľa tohto bodu Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou Dodávateľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k Dielu. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto bodu Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy... |
...nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je Dodávateľ povinný uzatvoriť také poistenie, ktoré Objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. Uvedené povinnosti sa od Dodávateľa vyžadujú pre celkové poistenie vrátane poistenia Poddodávateľov/Subdodávateľov, pričom sa Dodávateľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady... |
...vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí Dodávateľ v plnom rozsahu. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti. |
Povinnosti Zmluvných strán - 73. Dodávateľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. |
Povinnosti Zmluvných strán - 74. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, ostatnej stavebno-technickej dokumentácie, touto Zmluvou dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych všeobecne záväzných právnych predpisov. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 75. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Dodávateľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela podľa Časového harmonogramu. Predmetom odovzdania Dodávateľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 76. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Dodávateľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Dodávateľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Dodávateľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Dodávateľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom... |
...termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 77. Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne: (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači; (ii) stavený denník; (iii) certifikáty; (iv) licencie na reálne zabudované vonkajšie otvorové konštrukcie do Diela vydané akreditovaným odborným ústavom; (v) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;... |
...(vi) revízne správy; (vii) záručné listy v kópii; (viii) doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; (ix) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; (x) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií; (xi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú. Ak nepredloží/nedoloží Dodávateľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa dielo za... |
...dokončené a schopné odovzdania. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 78. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Protokol“), spíšu Zmluvné strany Zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Dodávateľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 79. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Dodávateľ uvoľní Stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení Zápisu podľa bodu 78 tu uvedených Osobitných požiadaviek na Plnenie. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 80. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: (i) základné údaje o Diele; (ii) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; (iii) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); (v) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Dodávateľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá; (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 81. Podpisom Protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. |
Odovzdanie a prevzatie Diela - 82. V prípade ak Dodávateľ zhotoví Dielo pred dohodnutým Termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. |
Miesto zhotovenia Diela, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu - 83. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodávateľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj na stavbe v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto stavby počas realizácie Diela znáša Dodávateľ. |
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba - 84. Dodávateľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Dodávateľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle... |
...aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi. |
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba - 85. Dodávateľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Dodávateľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. |
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba - 86. Dodávateľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Dodávateľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Protokolu oboma Zmluvnými stranami. V... |
...prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. |
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba - 87. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. |
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba - 88. Dodávateľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má Objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z Ceny Diela. |
Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba - 89. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Dodávateľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Diele bez zbytočného... |
...odkladu, najneskôr ale do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Dodávateľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Dodávateľa na odstraňovanie vady. Ak Dodávateľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Dodávateľ. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí... |
...Dodávateľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Dodávateľ je v takom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu. |
Zachovanie dôvernosti informácií - 90. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému... |
...podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Zmluvnej strany. |
Zachovanie dôvernosti informácií - 91. Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto informácie: (i) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou; (ii) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát; (iii) osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy; (iv) osobe, ktorá priamo alebo nepriamo... |
...ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných strán; (v) ak to ustanovuje osobitný právny predpis. |
Podstatné porušenie Zmluvy - 92. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie Zmluvy, na základe ktorého je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, je možné považovať aj nasledovné konanie: (i) Dodávateľ neprevezme Stavenisko od Objednávateľa najneskôr v lehote ustanovenej v bode 16 tejto Zmluvy; alebo (ii) Dodávateľ nezačne s výkonom stavebných práv podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v bode 17 tejto Zmluvy; alebo ... |
...(iii) Dodávateľ nedodrží termíny stanovené v Časovom harmonograme a to v prípade, ak je Dodávateľ v omeškaní s ktorýmkoľvek jednotlivým termínom Plnenia po dobu viac ako desať (10) kalendárnych dní; alebo (iv) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že Dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo ... |
...(iv) je na základe odborného posúdenia technického dozoru a generálneho projektanta Diela z technického riešenia a postupu uskutočnenia Diela zrejmé, že Dodávateľ nedokáže zhotoviť Dielo podľa termínov uvedených v Časovom harmonograme; alebo (v) Dodávateľ neodovzdá zhotovené Dielo v termíne uvedenom v bode 13 tejto Zmluvy za splnenia povinnosti Dodávateľa ustanovenej v bode 77 tejto Zmluvy; alebo ... |
...(vi) Dodávateľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania Diela určené Projektovou dokumentáciou, VZP, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto Zmluvou; alebo (vii) Dodávateľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy Objednávateľa; alebo ... |
...(viii) Dodávateľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Dodávateľa) pokračuje vo vadnom plnení; alebo (ix) Dodávateľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady, vadu Diela neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo ... |
...(x) Dodávateľ nedodrží záväzok ustanovený v bode 21 tejto Zmluvy s odkazom na bod 9 a 10 tejto Zmluvy vo vzťahu k Cene plnenia; alebo (xi) Dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v bode 33 tejto Zmluvy; alebo (xii) Dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v bode 43 tejto Zmluvy; alebo (xiii) Dodávateľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v bode 45 alebo 47 tejto Zmluvy (opakovaným nesplnením sa rozumie nesplnenie min. 2 a viackrát); alebo ... |
...(xiv) Dodávateľ neoprávnene čiastočné a/alebo celkom zastaví práce na Diele porušením ustanovenia špecifikovaného v bode 53 tejto Zmluvy; alebo (xv) Dodávateľ opakovane poruší povinnosť ustanovenú v bode 61 a/alebo 62 a/alebo 63 tejto Zmluvy (opakovaným porušením sa rozumie porušenie min. 2 a viackrát); alebo (xvi) Dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v bode 72 tejto Zmluvy; alebo (xvii) Dodávateľ nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v bode 100 a/alebo 101 tejto Zmluvy; alebo ... |
...(xviii) voči Dodávateľovi sa vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči Dodávateľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak Dodávateľ vstúpil do likvidácie; alebo (xix) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok Dodávateľa uvedený v tejto zmluve bude nepravdivý ku dňu uzatvorenia zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie Diela; alebo ... |
...(xx) sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci. |
Sankcie - 93. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: (i) v prípade omeškania Dodávateľa s prevzatím Staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v bode 16 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; (ii) v prípade omeškania Dodávateľa so začatím stavebných prác podľa Časového harmonogramu na zhotovenie Diela odo dňa prevzatia Staveniska najneskôr v lehote ustanovenej v bode 17 tejto Zmluvy, Objednávateľovi... |
...vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; (iii) v prípade omeškania Dodávateľa s inštaláciou meracích zariadení na spotrebu energií a vody na Stavenisku najneskôr v deň začatia stavebných prác podľa bodu 18 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; ... |
...(iv) v prípade omeškania zo strany Dodávateľa vykonávať jednotlivé čiastkové Plnenie podľa jednotlivých termínov uvedených v Časovom harmonograme, Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na (i) zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň omeškania Dodávateľa pri omeškaní do 3 dní, (ii) zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň omeškania Dodávateľa počnúc 4-tym dňom do 5-teho dňa omeškania, (iii) zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň omeškania Dodávateľa počnúc 5-tym dňom do 10-teho dňa... |
...omeškania a (iv) zmluvnú pokutu vo výške 0,9 % z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň omeškania Dodávateľa počnúc 11-tym dňom omeškania, a to v súvislosti s každým termínom uvedeným v Časovom harmonograme, s výnimkou nedodržania termínu zhotovenia a odovzdania Diela, na ktoré sa uplatňuje osobitná sankcia podľa písm. (xiv) tohto bodu Zmluvy;... |
...(v) v prípade nedodržania počtu pracovníkov nasadených na jednotlivých pracovných položkách zo strany Dodávateľa uvedených v Časovom harmonograme podľa bodu 14 (ii) tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; (vi) v prípade omeškania Dodávateľa s doplnením Výkonovej bankovej záruky Objednávateľovi podľa bodu 33 tejto Zmluvy, Objednávateľovi vzniká voči Dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za... |
...každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; (vii) v prípade omeškania Dodávateľa s určením a oznámením zmeny osoby stavbyvedúceho a jeho zástupcu Objednávateľovi podľa bodu 42 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane.; (viii) v prípade nesplnenia povinnosti Dodávateľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a ďalších splnomocnených zástupcov Dodávateľa koordinačných porád a/alebo... |
...kontrolných dní zvolaných Objednávateľom podľa bodu 43 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie/nesplnenie povinnosti, a to aj opakovane.; (ix) v prípade nesplnenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 45 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie/nesplnenie povinnosti, a to aj opakovane.; (x) v prípade nesplnenia povinnosti Dodávateľa podľa bodu 47 tejto... |
...Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie/nesplnenie povinnosti, a to aj opakovane.; (xi) v prípade, ak Dodávateľ zastaví práce na Stavenisku podľa bodu 53 tejto Zmluvy (zastaví plnenie Diela), vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na (i) zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom do 3 dní, (ii) zmluvnú pokutu vo výške 1,0% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom... |
...počnúc 4-tym dňom do 5-teho dňa, (iii) zmluvnú pokutu vo výške 5% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom počnúc 6-tym dňom do 10-teho dňa a (iv) zmluvnú pokutu vo výške 10% z Ceny Plnenia bez DPH za každý deň neoprávneného zastavenia prác Dodávateľom počnúc 11-tym dňom; (xii) v prípade nedodržania povinností Dodávateľa ustanovených v bode 61, 62, 63 tejto Zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvnej povinnosti Dodávateľa ustanovenej alebo vyššie neupravenej podľa Osobitných požiadaviek na Plnenie, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi... |
...na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie stanovenej povinnosti a za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane, pokiaľ ich výška a určenie konkrétneho porušenia zmluvnej podmienky nie je uvedené v Zmluve inak; (xiii) v prípade porušenia/omeškania Dodávateľa s plnením povinností Dodávateľa podľa bodu 72 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie/nesplnenie povinnosti a každý, čo i len začatý... |
...deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane; (xiv) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Dodávateľom podľa Časového harmonogramu v zmysle bodu 75 tejto Zmluvy v nadväznosti na bod 14 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 92% Ceny Plnenia bez DPH; ... |
...(xv) v prípade, ak Dodávateľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú Dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu v celom rozsahu ustanovenom v bode 77 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; ... |
...(xvi) v prípade, ak Dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v bode 100 (xii) tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti; (xvii) v prípade, ak Dodávateľ nesplní riadne a včas povinnosti ustanovené v bode 118 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (desaťtisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň... |
...porušenia/nesplnenia povinnosti; (xviii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z Ceny Plnenia bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov; (xix) v prípade, ak Dodávateľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká Objednávateľovi nárok... |
...voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z Ceny Plnenia bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov.; (xx) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Dodávateľa a/alebo Poddodávateľa/Subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR (jedentisíc eur) za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý... |
...deň porušenia/nesplnenia povinnosti; (xxi) za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými Projektovou dokumentáciou a/alebo boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané vzájomne odsúhlasenými skúškami realizovanými tiež vzájomne odsúhlasenými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), vzniká Objednávateľovi nárok voči Dodávateľovi na zmluvnú pokutu vo výške 50% z Ceny Plnenia bez DPH. |
Sankcie - 94. Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi. |
Sankcie -95. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. |
Sankcie - 96. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Dodávateľ nezbavuje povinnosti Dielo vykonať. |
Sankcie - 97. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Dodávateľovi má Dodávateľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Úroky z omeškania na základe výzvy Dodávateľa na úhradu úrokov z omeškania s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu úrokov z omeškania sú splatné v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Dodávateľa Objednávateľovi. |
Objednávateľ po uzatvorení zmluvy - 98. Objednávateľ najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí Zmluvy (i) oznámi Dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcu Objednávateľa , ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi Dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcu Objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)... |
...(ii) doručí Dodávateľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva. |
Objednávateľ po uzatvorení zmluvy - 99. Objednávateľ oznámi a preukáže Dodávateľovi finančné krytie na úradu Ceny Plnenia, a to najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní po kontrole splnenia povinností Dodávateľom ustanovených v bode 100, 101 tejto Zmluvy. |
Dodávateľ po uzatvorení zmluvy - 100. Dodávateľ najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí Zmluvy (i) oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe - zástupcu Dodávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi Objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby - zástupcu Dodávateľa najneskôr 3 dní pred uskutočnením zmeny);... |
...(ii) doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Dodávateľovi s presným vymedzením jeho kompetencií v jednom vyhotovení vo forme písomného plnomocenstva; (iii) oznámi Objednávateľovi osobu, ktorá bude koordinátorom bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú Dodávateľ preukáže predložením podpísaním životopisom osoby koordinátora a úradne overenou fotokópiou relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, nie staršou... |
...ako 3 mesiace a vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii Dodávateľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela (Dodávateľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby); (iv) predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky - živnostenské oprávnenie oprávňujúce Dodávateľa na výkon stavebnej činnosti, ktoré Dodávateľ preukáže výpisom z obchodného alebo živnostenského registra, nie starším ako 3 mesiace; ... |
...(v) predloží certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008 v oblasti realizácie stavebných prác/ alebo iné rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov /iné dôkazy, ktoré musia byť rovnocenné opatreniam na zabezpečenie manažérstva kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu;... |
...(vi) predloží certifikát systému environmentálneho manažérstva zodpovedajúceho EN ISO 14 001 v oblasti realizácie stavebných prác/ alebo iné rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov /iné dôkazy o zabezpečení systému environmentálneho certifikátu systému environmentálneho manažérstva;... |
...(vii) predloží certifikát OHSAS 18001:2008 vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Dodávateľom/ môže využiť systémy zabezpečenia ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci vyplývajúce z európskych noriem;... |
...(viii) predloží certifikát/alebo licenčné oprávnenie/alebo technické osvedčenie v oblasti realizácie kontaktných tepelnoizolačných systémov pri zatepľovaní budov, na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie špeciálnych stavebných prác, technologických postupov na aplikáciu systémov, ktorých kvalita spolu s osvedčenými komponentmi tepelnoizolačného systému garantuje projektované parametre a životnosť zateplenia;... |
...(ix) predloží Objednávateľovi licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do Diela (okná, dvere) vydané akreditovaným odborným ústavom (inšpekčným orgánom), na preukázanie spôsobilosti na vykonávanie špeciálnych stavebných prác , ktorých kvalita garantuje projektované parametre a životnosť Diela; (x) predloží Objednávateľovi výpis z registra trestov právnických osôb, potvrdenie zdravotnej a sociálnej poisťovne a miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace;... |
...(xi) predloží Objednávateľovi údaj o priemernom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov pre oblasť podnikania v stavebnej činnosti za predchádzajúce 3 roky;... |
...(xii) predloží Objednávateľovi zoznam známych Poddodávateľov/Subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov) s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov: (i) identifikačných údajov Poddodávateľov/Subdodávateľov v kvalite obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba, (ii) identifikácie a opisu časti realizácie Diela, ktorú bude realizovať Poddodávateľ/Subdodávateľ, (iii) dokladov preukazujúcich oprávnenie Poddodávateľa/Subdodávateľa vykonávať danú časť predmetu zákazky, (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto zmluvou pre osobu... |
...Poddodávateľa/Subdodávateľa, (v) záväzné vyhlásenie Dodávateľa, že navrhnutý Poddodávateľ/Subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, čo bolo doložené čestným vyhlásením v jeho ponuke a je alebo najneskôr v čase plnenia bude zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dodávateľ je povinný doručiť a pravidelne... |
...aktualizovať zoznam svojich Poddodávateľov/Subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na realizácii Diela alebo jeho časti. V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene Poddodávateľa/Subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu, je Dodávateľ povinný predložiť Objednávateľovi do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu Poddodávateľa/Subdodávateľa. Dodávateľ je povinný každú zmluvu o poddodávke/subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k... |
...k navrhovanému Poddodávateľovi/Subdodávateľovi. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o poddodávke/subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o poddodávke/subdodávke, informácií o osobe budúceho Poddodávateľa/Subdodávateľa a čestného prehlásenia podľa písm. (v) tohto bodu Zmluvy, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie... |
...rozporu predložených informácii podľa tohto bodu Zmluvy. Objednávateľ oznámi Dodávateľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o poddodávke/subdodávke najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak Objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu Poddodávateľa/Subdodávateľa a Dodávateľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými Poddodávateľom/Subdodávateľom príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované... |
...plnenie tejto zmluvy. Dodávateľ v prípade využitia plnenia Diela alebo jeho časti cestou Poddodávateľa/Subdodávateľa nie je oprávnený meniť Časový harmonogram z dôvodov plynutia lehôt podľa tohto bodu Zmluvy.; ... |
...(xiii) predloží Objednávateľovi zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 36 mesiacov pred uzatvorením Zmluvy s uvedením objednávateľov, cien plnení, miesta plnení, lehôt uskutočnenia prác, pričom minimálne 1 zákazka musí byť v hodnote prác porovnateľných parametrov ako Dielo doplnená potvrdením konečného užívateľa/objednávateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených prác podľa obchodných podmienok; (xiv) splní povinnosť ustanovenú v bode 14 (i), 14 (ii), 14 (iii), 42 tejto Zmluvy . |
Dodávateľ po uzatvorení zmluvy - 101. Dodávateľ najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní po uzavretí Zmluvy (i) predloží Objednávateľovi záväzný prísľub banky (peňažného ústavu) nie starší ako 30 dní o poskytnutí úveru v hodnote porovnateľnej s parametrami Diela, ktorým banka potvrdzuje, že Dodávateľ nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje platobnú disciplínu a splátkový kalendár a bežný účet Dodávateľa nie je predmetom exekučného konania; (ii) splní povinnosť ustanovenú v bode 33, 72 tejto Zmluvy . |
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov - 102. Akákoľvek zmena zmluvných podmienok je možná len na základe písomne uzatvoreného dodatku, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. |
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov - 103. Dodatok k Zmluve je možné uzatvoriť len ak jeho obsah nebude: (i) v rozpore so zmluvnými podmienkami tejto Zmluvy; (ii) v rozpore s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u; (iii) v rozpore s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami obchodného zákonníka; (iv) znevýhodňovať Objednávateľa; (v) sa vymykať bežným obchodným zvyklostiam. |
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov - 104. Dodatkom môžu zmluvné strany vylúčiť na samostatné plnenie časť Diela v dojednanom rozsahu a termíne Plnenia, ale výlučne za podmienky právnej/technickej/finančnej spôsobilosti takejto časti Diela na plnenie, funkčnú využiteľnosť a prevádzkyschopnosť a za podmienky dodržania Časového harmonogramu určeného na dni uskutočnenia prác a jednotlivých pracovných úkonov a aktivít k tejto časti Diela. Dodatkom môžu zmluvné strany vylúčiť na neplnenie takú časť Diela, ktorá v ustanovenom rozsahu z dôvodov na strane Objednávateľa... |
...nebude právne/technicky/finančne spôsobilá na realizáciu v termíne Plnenia a nebude ju tak môcť účelne požadovať od Dodávateľa. Pri postupe podľa prvej vety tohto bodu Zmluvné strany primerane upravia plnenie bodu 101 (i) tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade preukázanej finančnej spôsobilosti/nespôsobilosti na plnenie časti Diela zo strany Objednávateľa je Dodávateľ povinný takýto Dodatok uzatvoriť, s čím Dodávateľ súhlasí. |
Zmeny a doplnky zmluvy, uzatváranie dodatkov - 105. Dodatok/dodatky sú platné dňom podpísania zmluvnými stranami a účinné vždy najneskôr ich zverejnením podľa príslušných právnych predpisov, pokiaľ sa ich účinnosť neviaže na inú skutočnosť, ktorá by mala nastať neskôr. |
Iné ustanovenia a podmienky - 106. Zmluvné vzťahy neupravené osobitne v tejto Zmluve ak nie je a nebude dohodnuté inak, sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka SR a ostatných súvisiacich právnych predpisov platných pre SR. |
Iné ustanovenia a podmienky - 107. Možné vzniknuté spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, účinnosť, výklad, výklad porušení zmluvy alebo jej zrušenia - dôvodov a formy, budú riešené predovšetkým dohodou zmluvných strán. V prípade nedosiahnutia dohody, budú tieto riešené, pokiaľ sa sporové strany písomne nedohodnú inak príslušným súdom v sídle Objednávateľa. |
Iné ustanovenia a podmienky - 108. Ak by niektoré ustanovenia na základe rozhodnutia príslušného súdu neboli účinné, nemá to vplyv na platnosť a účinnosť samotnej zmluvy. |
Iné ustanovenia a podmienky - 109. Ak je Dodávateľom podnikateľský subjekt, ktorého sídlo je mimo SR sa musí riadiť právnymi predpismi platnými v SR. |
Iné ustanovenia a podmienky - 110. Všetky prílohy tejto zmluvy, Projektová dokumentácia, ocenený Výkaz výmer, Informácie, doklady a dokumenty doručené Dodávateľom Objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy, po jej uzatvorení zmluvy, a dokumenty, informácie, vyjadrenia a ďalšia sprievodná dokumentácia poskytnutá Objednávateľom Dodávateľovi budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 111. Zmluva nadobudne platnosť v zmysle ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, momentom jej uzatvorenia v systéme EKS ET a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podľa ustanovení Obchodného zákonníka. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 112. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení podľa príslušných právnych predpisov, pokiaľ nebola alebo nebude dohodnutá iná, neskoršia lehota účinnosti podľa určenia skutočnosti jej vzniku splnením povinnosti v lehote, pričom v tomto prípade nastúpi účinnosť Zmluvy dňom splnenia povinnosti poslednej v poradí za podmienky dodržania lehoty určenej pre jej splnenie. Odkladacou podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je (i) splnenie povinností Objednávateľa... |
...špecifikovaných v bode 98,99 tejto Zmluvy; (ii) splnenie povinností Dodávateľa špecifikovaných v bode 100,101 tejto Zmluvy; a (iii) splnenie ustanovenie čl. IV ods. 4.4. Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 113. Za účelom splnenia povinností podľa tejto Zmluvy viažuce sa k nastúpeniu účinnosti Zmluvy platí, že doklady/dokumentáciu, ktoré je Dodávateľ povinný Objednávateľovi oznámiť/predložiť/preukázať a pod. je najneskôr k poslednému dňu lehoty povinný Dodávateľ v písomnej podobe doručiť na adresu sídla Objednávateľa. O splnení podmienky svedčí odtlačok pečiatky Objednávateľa. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 114. Zmluva sa končí: (i) riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán, odovzdaním zrealizovaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom rozsahu, kvalite a stanovených lehotách;... |
...(ii) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve Objednávateľ. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok môže Objednávateľ od zmluvy odstúpiť bez určenia dodatočnej primeranej lehoty na nápravu. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, ak je určená dodatočná technicky primeraná lehota na splnenie povinnosti/záväzku a Dodávateľ svoju povinnosť/záväzok v tejto lehote nesplní; (iii) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných... |
...zmluvných podmienkach OPET-u a podľa ustanovení Obchodného zákonníka. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 115. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 114 (ii) tejto Zmluvy nastane dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy Dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí (3) deň po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodu 114 (iii) nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných... |
...podmienok OPET-u (najmä čl. IV ods. 4.3) Dodávateľovi v listinnej forme. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie - ukončenie zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenie o odstúpení od zmluvy, tak ako to stanovujú podmienky OPET-u, VZP OPET-u. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 116. Zmluva sa ukončí aj: (i) na základe písomnej dohody zmluvných strán, pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje: - vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy v písomne v listinnej forme - aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov zmluvných strán a termín ukončenia zmluvy;... |
...(ii) ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dnu jej podpísania a zverejnenia podľa príslušných predpisov. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 117. Obsahom príslušného dokumentu, ktorý zakladá ukončenie zmluvy musí byť podstatné náležitosti a najmä : (i) dôvody ukončenia zmluvy (ii) termín ukončenia zmluvy; (iii) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy (iv) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami sú oprávnené ku dňu ukončenia zmluvy. |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 118. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy: (i) Objednávateľ umožní prístup Dodávateľovi na Stavenisko (miesto výkonu diela), aby mohol vykonať všetky potrebné náležitosti „Čiastkového preberacieho konania“ (ii) Dodávateľ písomne vyzve Objednávateľa k „Čiastkovému odovzdaniu diela“ a Objednávateľ je povinný do piatich (5) kalendárnych dní od doručenia výzvy začať „Čiastkové preberacie konanie"... |
...(iii) Dodávateľ do piatich (5) kalendárnych dní vykoná súpis všetkých vykonaných prác ocenený spôsobom, akým je stanovená Cena Plnenia (Cena Diela); (iv) Dodávateľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, prípadne poskytnutých záloh a spracuje „Čiastkovú konečnú faktúru“; (v) Dodávateľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace Stavenisko najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní po skončení „Čiastkového preberacieho konania“; ... |
...(vi) Dodávateľ je v rámci „Čiastkového preberacieho konania“ povinný v zmysle bodu 77 tejto Zmluvy predložiť a odovzdať Dokladovú časť Objednávateľovi k rozsahu zhotoveného Diela, ktoré je predmetom „Čiastkového preberacieho konania“. Bez splnenia si predloženia Dokladovej časti nie je Dodávateľ oprávnený vystaviť „Čiastkovú konečnú faktúru“; (vii) zmluvná strana, ktorá zapríčinila odstúpenie od zmluvy je povinná uhradiť druhej zmluvnej strane všetky náklady a ekonomicky oprávnené výdavky a straty jej vzniknuté z dôvodov odstúpenia od zmluvy. ... |
Platnosť a účinnosť zmluvy, ukončenie zmluvy, podmienky jej ukončenia a forma a dôvody ukončenia zmluvy - 119. Zmluva pred nadobudnutím účinnosti zaniká: (i) nesplnením povinností Objednávateľa ustanovených v bode 98, 99 tejto Zmluvy riadne a včas, alebo (ii) nesplnením povinností Dodávateľa ustanovených v bode 100, 101 tejto Zmluvy riadne a včas. |
Záverečné dojednania - 120. Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním a zadaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím Diela v lehotách podľa platných predpisov. |
Záverečné dojednania - 121. Dodávateľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady. |
Záverečné dojednania - 122. Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho realizáciou Diela, s dodaním tovaru - technického zariadenia kedykoľvek počas plnenia predmetu zákazky a v nevyhnutnej dobe aj po ukončení zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly/auditu, ak to bude aktuálne. |
Záverečné dojednania - 123. Dodávateľ je oprávnený voči Objednávateľovi uplatniť sankcie, zmluvné pokuty v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve a v príslušných ustanoveniach OPET-u, VZP OPET-U a podľa Obchodného zákonníka ak ich uplatnenie bude oprávnené. |
Záverečné dojednania - 124. Ak sa vyžaduje predloženie dokladov od Dodávateľa, neumožňuje sa ich predloženie Poddodávateľom/Subdodávateľom, ktorý sa bude podieľať na základe zmluvného vzťahu na realizácií časti Diela - neumožňuje sa uplatnenie inštitútu inej osoby v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. |
Záverečné dojednania - 125. V prípade, ak sa podľa tejto Zmluvy ustanovuje povinnosť doručiť a/alebo predložiť dokumentáciu (právnu, technickú a pod.), vyžaduje sa jej predloženie v listinnej podobe originálu /alebo úradne overenej fotokópie. |
Záverečné dojednania -126. Uplatnením zmluvných pokút v stanovenej výške nie sú oprávnenia Objednávateľa /Dodávateľa na uplatnenie sankcií, penále, pokút a na náhradu škody, všetko v znení Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u, zákona o verejnom obstarávaní, Obchodného zákonníka a iných platných právnych predpisov. |
Záverečné dojednania -127. Ak zmluva obsahuje možnosť uplatnenia sankcie alebo zmluvnej pokuty za rovnaké porušenie zákona v rôznej hodnote - výške, platí hodnota zmluvnej pokuty uvedená vo vyššej sadzbe. |
Záverečné dojednania -128. Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými Objednávateľom. Dodávateľ nie je oprávnený požadovať od objednávateľa úhradu nákladov súvisiacich s prípravou účasti vo verejnom obstarávaní alebo súvisiacich s prípravou na realizáciu zákazky. Dodávateľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a podkladoch Objednávateľa poskytnutých Dodávateľovi (najmä/nie výlučne Projektová dokumentácia, Výkaz výmer, Stavebné povolenia a pod.) Dodávateľ namietal/oznámil Objednávateľovi pred podaním svojej ponuky. |
Záverečné dojednania -129. Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučenou poštou na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, kuriérom alebo osobne a v prípadoch stanovených touto zmluvou aj prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo faxom s nasledovným písomným doplnením takejto komunikácie v lehote 3 dní. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň... |
...odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. |
Všetky tu uvedené Osobité požiadavky na plnenie sú pre lepšiu prehľadnosť tiež prílohou tejto zmluvy/opisného formuláru. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Janíkovce, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
15.08.2017 15:00
1,00 uvedené v technickej špecifikácii zákazky
546 987,67
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena bez DPH | € | Menšia | 100 |
18.04.2017 08:22
21.04.2017 14:00
V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
18.04.2017 09:27 - Vstupná ponuka | 546 900,00 | € | Cena bez DPH |
21.04.2017 13:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 430 000,00 | € | Cena bez DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: