37910337
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393, Liptovský Mikuláš, 03101, SVK
46288767
CAPAS, s.r.o.
Pod lesom 866/16, Moravany nad Váhom, 92221, SVK
Výmena okien a dverí
Dodávka a montáž plastových okien a dverí
Stavebná práca, Služba
1. Výmena okien a dverí
|
|
---|---|
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 1; rozmer: šxv 4680x2650 | ks | 54 | ||
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 2; rozmer: šxv 4680x2650 | ks | 3 | ||
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 3; rozmer: šxv 4680x1750 | ks | 3 | ||
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 4; rozmer: šxv 4680x1750 | ks | 1 | ||
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 5; rozmer: šxv 4680x2650 | ks | 7 | ||
Plastové dvere, popis - viď obrázok č. 6; rozmer: šxv 1400x2890 | ks | 2 | ||
Plastové dvere, popis - viď obrázok č. 7; rozmer: šxv 1770x2410 | ks | 7 | ||
Plastové dvere, popis - viď obrázok č. 8; rozmer: šxv 2560x3260 | ks | 2 | ||
Okenná kľučka biela | ks | 137 | ||
Madlo farba biela (pár) | ks | 9 | ||
Antipanikové uzávery | ks | 4 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 1; rozmer: šxv 4680x2650: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
- | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 4680 mm x výška 2650 mm Farba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: prednéPríprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky)Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky)Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Kľučka biela mistrál 108ks |
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 2; rozmer: šxv 4680x2650: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami Rozmer vnútorný pohľad: šírka 4680 mm x výška 2650 mm |
- | Farba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: prednéPríprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky)Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Skla: 6 x 4 mm číre/16 mm Al +Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 |
- | Zasklievací systém: Soft-lineKľučka biela mistrál 3ks |
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 3; rozmer: šxv 4680x1750: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
- | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 4680 mm x výška 1750 mmFarba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: predné Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky)Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Skla: 6 x 4 mm číre/16 mm Al +Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 |
- | Zasklievací systém: Soft-lineKľučka biela mistrál 6ks |
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 4; rozmer: šxv 4680x1750: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný , profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
- | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 4680 mm x výška 1750 mmFarba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: predné Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky )Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Skla: 6 x 4 mm číre/16 mm Al +Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 |
- | Zasklievací systém: Soft-line Kľučka biela mistrál 2ks |
Plastové okno, popis - viď obrázok č. 5; rozmer: šxv 4680x2650: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
- | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 4680 mm x výška 2650 mm Farba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: predné Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky) Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Skla: 6 x 4 mm číre/16 mm Al +Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 |
- | Zasklievací systém: Soft-line Kľučka biela mistrál 14ks |
Plastové dvere, popis - viď obrázok č. 6; rozmer: šxv 1400x2890: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
- | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 1400 mm x výška 2890 mm Farba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: prednéPríprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky)Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Skla: 6 x 4 mm číre/16 mm Al +Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 |
- | Zasklievací systém: Soft-lineMadlo biele plastové 2ks |
Plastové dvere, popis - viď obrázok č. 7; rozmer: šxv 1770x2410: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
- | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 1850 mm x výška 2410 mm Farba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: predné Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky)Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Skla: 6 x 4 mm číre/16 mm Al +Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 |
- | Zasklievací systém: Soft-lineMadlo biele plastové 7ks |
Plastové dvere, popis - viď obrázok č. 8; rozmer: šxv 2560x3260: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
- | Rozmer vnútorný pohľad: šírka 1850 mm x výška 2410 mm |
- | Farba rámu von: Biela – 0001Farba rámu dnu: Biela – 0001 |
- | Spôsob odvodnenia: predné Príprava kotvenia: Vystuženie konštrukcie: št. vyst. pre kr. BD a krídla |
- | Krídla (farba/profil/typ otvárania/poloha kľučky) Farba krídla von: Biela – 0001Farba krídla dnu: Biela – 0001 |
- | Skla: 6 x 4 mm číre/16 mm Al +Ar/4 mm PUN(CGP) Ug=1,1 EN673 |
- | Zasklievací systém: Soft-line Antipanikové uzávery 4 ks Kľučka biela mistrál 4ks |
Názov |
Na účely tejto Rámcovej dohody je pojem "obchodné podmienky elektronického trhoviska" ďalej vedený pod skratkou "OPET". |
Nižššie uvedené osobitné požiadavky na plnenie zmluvy obsahujú špecifické požiadavky na plnenie rámcovej dohody, ktorými sa upresňujú alebo doplňujú všeobecne záväzné podmienky OPET a ktoré sú spolu so všeobecnými záväznými podmienkami OPET nevyhnutné pre riadne plnenie Zmluvy. Táto zmluva a všeobecne záväzné podmienky OPET tvoria zmluvné podmienky pre poskytnutie prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky. |
Vrátane inštalácie na mieste plnenia |
Vrátane dopravy na miesto plnenia |
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy |
Požaduje sa demontáž pôvodných výplní, zameranie pred zadaním výroby okien, montáž nových výplní na PUR penu a pomocný materiál |
Požadujú sa murárske výspravky ostenia z interiéru aj exteriéru |
Požadujú sa interiérové a exteriérové difúzne pásky norma STN 733134 (inštalovanie interiérovej a exteriérovej difúznej pásky po celom obvode každej okennej a dverovej zostavy) |
Požaduje sa likvidácia odpadu, odvoz demontovaných okien a doprava |
Zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá overenú kópiu certifikátu k oknám a špecifikáciu profilu, skla a kovania. |
Zhotoviteľ si pred začatím realizácie diela zamerá presné rozmery okien, pričom prípadné zmeny nemajú vplyv na výslednú cenu diela. Dodávateľ je povinný si zamerať skutkový stav a výrobné rozmery okien sú na zodpovednosti dodávateľa. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto rámcovej dohode, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa vykoná dielo: oprava hliníkových okien výmenou na základe Čiastkových výziev objednávateľa. |
Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto rámcovou dohodou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa Čiastkových výziev. |
Dielo na základe Čiastkových výziev, musí byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán. |
Cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na všetky pomocné práce a materiál, podľa technologického postupu prác. |
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané dielo až po vykonaní všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela na základe Čiastkových výziev. |
Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa riadneho vykonania diela na základe Čiastkových výziev podľa § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. |
Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo na základe Čiastkovej výzvy je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi |
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. |
Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním a realizáciou diela na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác na základe Čiastkových výziev zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu. |
Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní diela na základe Čiastkovej výzvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich pracovníkov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. |
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste zhotovenia diela počas jeho realizácie. |
Pred vykonávaním prác v jednotlivých miestnostiach dodávateľ pozakrýva, prípadne zabezpečí lepiacou pásku priestory v ktorých sa nachádza výpočtová a iná technika a po ich ukončení po sebe uprace. |
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. |
V prípade zistenia vady počas plynutia záručnej doby na diele má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne, najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie. |
Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa Čiastkovej výzvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok. |
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš. |
Dodávateľ je povinný bez vyzvania do 5 pracovných dní po uzavretí Rámcovej dohody, predložiť kontaktné údaje pre potreby dojednania operatívnych zmien. |
Ak vo vyšite uvedených osobitných požiadavkách, technických vlastnostiach alebo prílohách je odkaz na konkrétny výrobok je povolený iný ekvivalent s rovnakými alebo lepšími kvalitatívnymi a funkčnými charakteristikami. |
Názov | Upresnenie |
Murárske práce, po osadení okien, finálna úprava povrchov. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Odvoz demontovaných okien, likvidácia odpadu. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Presné zameranie pred zadaním výroby okien a parapetov. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Stavebné, búracie, montážne a demontážne práce. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Montáž na PUR penu | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Vysprávky | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene. |
Zhodnotenie druhotných surovín na základe váhových lístkov dokladajúcich hmotnosti druhových surovín a cien za jednotku hmotnosti zhodnotenej druhotnej suroviny. | Zahrnuté v zmluvne dohodnutej cene odpočtom pri fakturácii. Bude odpočítaná finančná čiastka získaná zhotoviteľom za zhodnotenie druhotných surovín pochádzajúcich z predmetu diela |
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Opisným formulárom a s prílohami v Opisnom formulári. | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Dielo bude zhotovené podľa funkčnej a technickej špecifikácie, technickými vlastnosťami a osobitnými požiadavkami pre plnenie predmetu zákazky, a prílohami ktoré tvoria súčasť Opisného formulára. | Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. |
Názov | Veľkosť (bajtov) | Dátum vytvorenia |
---|
Technické špecifikácie položky
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | |
Pôvodná hodnota | Plastové okno, popis - viď obrázok č. 1; rozmer: šxv 4680x2650: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
Navrhnutá hodnota | Plastové okno, popis - viď obrázok č. 1; rozmer: šxv 4680x2650: | Plastový profil 6-komorový s dvoma dorazovými a jedným stredovým vymeniteľnými tesneniami. Uf menšie ako 1,1 W/m2K. S vymeniteľným tesnením na zasklievacej lište. |
Upresnenie parametrov.
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | |
Pôvodná hodnota | Plastové okno, popis - viď obrázok č. 2; rozmer: šxv 4680x2650: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami Rozmer vnútorný pohľad: šírka 4680 mm x výška 2650 mm |
Navrhnutá hodnota | Plastové okno, popis - viď obrázok č. 2; rozmer: šxv 4680x2650: | Plastový profil 6-komorový s dvoma doraz. a jedným stred. vymeniteľnými tesneniami. Uf menšie ako 1,1 W/m2K. S vymeniteľným tesnením na zasklievacej lište. Rozmer vnútorný pohľad: šírka 4680 m |
Upresnenie parametrov
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika | |
Pôvodná hodnota | Plastové okno, popis - viď obrázok č. 3; rozmer: šxv 4680x1750: | Profilový systém: aluplast ® IDEAL 4000 alebo iný ekvivalentný, profil s dvoma dorazovými vymeniteľnými tesneniami |
Navrhnutá hodnota | Plastové okno, popis - viď obrázok č. 3; rozmer: šxv 4680x1750: | Plastový profil s dvoma dorazovými a jedným stredovým tesnením. Uf menšie ako 1,1 W/m2K. Vymeniteľné tesnenie na zaskleivacej lište. |
Upresnenie parametrov
Demänová 393, Demänová, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
12
1,00 zákazka
93 811,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
28.03.2017 08:35
31.03.2017 09:00
31.03.2017 09:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
28.03.2017 08:50 - Vstupná ponuka | 93 780,00 | € | Cena s DPH |
31.03.2017 08:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 68 000,00 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: