00603392
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A, Bratislava, 84310, SVK
31570071
FOREST-EAST-WEST /FEW/, spol. s r.o.
133, Lysá pod Makytou , 02054, SVK
Ošetrenie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni
Orezávanie stromov v intraviláne MČ, posúdenie zdravotného stavu stromov
Služba
1. Ošetrenie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni
|
|
---|---|
Funkcia |
Kompletné zabezpečenie a dodanie služieb súvisiacich s orezávaním drevín podľa STN 83 7010 a arboristického štandardu. |
Predmetom zákazky je orez stromov výchovným, zdravotným a redukčným rezom, posudzovanie zdravotného stavu drevín ale aj odstraňovanie následkov prírodných kalamít, vrátane vyčistenia okolia od drevných zvyškov a odvozu a zhodnotenia odpadu vzniknutého v rámci plnenia. |
Práce budú realizované podľa požiadaviek objednávateľa na základe objednávok. |
Technické vlastnosti |
Jed |
Mi |
Ma |
Pres |
Orezávanie stromov horolezeckým spôsobom | hod. | 1000 | ||
Orezávanie stromov - plošina MP 13m | hod. | 150 | ||
Orezávanie stromov - plošina MP 20m | hod. | 150 | ||
Orezávanie stromov - plošina MP 27m | hod. | 100 | ||
ťahová skúška | ks | 2 | ||
prístrojové vyšetrenie stromu rezistografom alebo tomografom | ks | 3 | ||
posúdenie zdravotného a statického stavu stromov | ks | 15 | ||
Zabezpečenie a inštalácia prenosného dopravného značenia | ks | 20 | ||
Manipulácia, odvoz a likvidácia vzniknutej drevnej hmoty | m3 | 600 |
Technické vlastnosti | Hodnota / charakteristika |
Cena diela obsahuje | Obhliadku miesta predmetu zákazky, posúdenie zdravotného stavu |
Cena diela obsahuje | Orez stromov z miesta |
Cena diela obsahuje | Orez stromov z plošiny |
Cena diela obsahuje | Orez stromov stromolezeckou technikou |
Cena diela obsahuje | Bezodkladné vyčistenie dotknutých plôch |
Cena diela obsahuje | Náklady na odvoz drevného odpadu, uskladnenie a poplatky za uloženie na skládku |
Cena diela obsahuje | Náklady na dopravné značenie, zábrany, príp. obchádzky |
Cena diela obsahuje | Náklady na stroje, nástroje a zariadenia potrebné k realizácii predmetu zákazky |
Cena diela obsahuje | Náklady na všetky práce a služby potrebné k realizácii predmetu zákazky |
Názov |
Plnenie predmetu zmluvy bude vykonávané v katastri mestskej časti, na plochách verejnej zelene ale aj v školských zariadeniach mestskej časti (MŠ, ZŠ). |
Treba prihliadať na sťažené podmienky, a to aj v blízkosti cestných komunikácií, komunikácií pre chodcov, v blízkosti obytných domov,v blízkosti detských ihrísk a iných miest so zvýšeným pohybom osôb a dopravných prostriedkov. |
Cieľom orezu je formovanie drevín (výchovný rez), zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov vhodným rezom (bezpečnostný, tvarovací, redukčný rez), zabezpečenie podjazdnej resp. podchodnej výšky a zabezpečenie viditeľnosti dopravného značenia, zabezpečenie dlhodobej funkčnosti a dobrého zdravotného stavu drevín (zdravotný a udržiavací rez). Presný rozsah a špecifikácia jednotlivých typov rezov je v zmysle definície rezu, definovanej technickou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristickým štandardom "Rez stromov". |
Orezanie stromov bude vykonané v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a vykonávacou vyhláškou č. 24/2003 Z.z. v znení neskorších novelizácií, technickou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržovanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristického štandardu - orez stromov. |
Orez musí byť vykonaný s ohľadom na druhovú ochranu živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov. |
Objednávateľ určí presný rozsah drevín určených na orez na základe objednávky a obhliadky na mieste realizácie. |
Realizáciu diela: od 01.04.2017 – 31.3.2018, alebo do vyčerpania finančného limitu predmetu zákazky. |
Zhotoviteľ musí mať oprávnenie podnikať a odbornú spôsobilosť v predmete zákazky. |
Požaduje sa predložiť údaje o vzdelaní a odbornej praxi týkajúcich sa predmetu zákazky, doložené arboristickým certifikátom a certifikátom/oprávnením na kontrolu stromov vedúcich zamestnancov zodpovedných za plnenie diela, ktorí budú v priebehu celého času plnenia diela osobne prítomní pri výkone plnenia diela do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Požaduje sa predložiť oprávnenie minimálne 5 zamestnancov, ktorí majú oprávnenie na práce vo výškach s použitím horolezeckej techniky a na prácu s motorovou pílou v ťažbe, do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Požaduje sa predložiť údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má zhotoviteľ k dispozícií na poskytnutie služby do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Požaduje sa predložiť certifikát kvality ISO 9001 (SMI) a ISO 14001 (EMS) do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Požaduje sa predložiť potvrdenie o registrácií v zmysle § 15 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších dodatkov do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Požaduje sa predložiť potvrdenie o zmluvnom zabezpečení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene do 7 dní od uzavretia zmluvy. |
Zhotovitel' sa zaväzuje, že vykonávanie predmetu zákazy bude realizované výlučne pracovníkmi, ktorí boli preukázateľne poučení o dodržiavaní predpisov BOZP a OPP. |
Zhotoviteľ musí zaručiť odborne, kvalitne a včas vykonávanie všetkých prác v rámci plnenia diela. |
Zhotoviteľ musí zaručiť realizáciu diela stromolezeckou technikou na tých stromoch verejnej zelene, ktoré sú nedostupné z komunikácií (objednávateľ nepovoľuje vjazd vysokozdvižnej plošiny na parkové plochy verejnej zelene). |
Požaduje sa vyčistenie dotknutých plôch prípadne cestného telesa po výkone prác, odvoz a likvidáciu drevnej hmoty. |
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na základe technickej špecifikácie zákazky do 7 dní od uzavretia zmluvy aj s jednotkovými cenami. |
Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, realizovať dielo na základe objednávateľom vystavených objednávok v zmysle predmetu zákazy. |
Zhotoviteľ k fakturácii priloží vážne lístky z uskladnenia odpadu. |
V prípade znečistenia životného prostredia činnosťou zhotoviteľa zodpovedá za toto znečistenie v plnej miere zhotoviteľ, je povinný ho na vlastné náklady odstrániť. |
Zhotovitel' sa zaväzuje nakladať so vzniknutým odpadom v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. |
Všetky práce a služby budú poskytované vrátane dopravy na miesto plnenia a späť. |
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy. |
Nesplnenie osobitných požiadaviek sa považuje za závažné porušenie zmluvy. |
Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní |
Bratislava - m. č. Devínska Nová Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
01.04.2017 00:00 — 31.03.2018 00:00
1,00 súbor
65 000,00
Názov | Merná jednotka | Výhodnejšia hodnota | Váha |
---|---|---|---|
Cena s DPH | € | Menšia | 100 |
24.03.2017 08:28
29.03.2017 10:00
29.03.2017 10:15
20 min.
2 min.
Dátum predloženia | Hodnota | MJ | Kritérium |
---|---|---|---|
26.03.2017 20:17 - Vstupná ponuka | 64 992,00 | € | Cena s DPH |
29.03.2017 09:59 - Najvýhodnejšia ponuka | 62 998,80 | € | Cena s DPH |
Vážený používateľ,
v súvislosti s povinnosťou elektronizácie verejného obstarávania od 18.10.2018 a zároveň s cieľom vylepšenia používateľského komfortu sme pre vás pripravili novú verziu systému EKS, ktorá so sebou prináša: